ZP/10/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety:
Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) - pomieszczenia kuchenne, socjalne• pokoje chorych - poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego.
Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) - meble gabinetowe - meble pracownicze - meble w sekretariatach.
Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) - lady - sale seminaryjne - audytoria.
3.Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego.
4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-03-26. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-02-07.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Gdański Uniwersytet Medyczny

Co?

• Meble › Meble biurowe
• Meble › Różne meble i wyposażenie
• Meble › Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
• Meble domowe › Meble i wyposażenie kuchni

Gdzie?

• Polska

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-02-07	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-02-20	Dodatkowe informacje
2018-02-23	Dodatkowe informacje
2018-03-09	Dodatkowe informacje
2018-05-28	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-02-07)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Meble
Numer referencyjny: ZP/10/2018
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety: Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) - pomieszczenia kuchenne, socjalne• pokoje chorych - poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego. Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) - meble gabinetowe - meble pracownicze - meble w sekretariatach. Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) - lady - sale seminaryjne - audytoria. 3.Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Meble 📦
Dodatkowy kod CPV: Meble i wyposażenie kuchni 📦
Meble biurowe 📦
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Gdański Uniwersytet Medyczny
Adres pocztowy: ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 a
Kod pocztowy: 80-210
Miasto pocztowe: Gdańsk
Kontakt
Adres internetowy: http://www.gumed.edu.pl 🌏
E-mail: zp@gumed.edu.pl 📧
Telefon: +48 583491223 📞
Fax: +48 583491224 📠
URL dokumentów: http://www.gumed.edu.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-02-07 📅
Termin składania ofert: 2018-03-26 📅
Data publikacji: 2018-02-09 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 028-060458
Numer Dz.U.-S: 28
Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które szczegółowo zostały określone w paragrafie 8 projektu umowy stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety:

Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) - pomieszczenia kuchenne, socjalne• pokoje chorych - poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego.

Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) - meble gabinetowe - meble pracownicze - meble w sekretariatach.

Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) - lady - sale seminaryjne - audytoria.

3.Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego.

4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Nazwa części: Pakiet nr 1 - meble kuchenne
Numer części: 1
Krótki opis:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż połowa wartości umowy.

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć wypełniony wykaz surowców i wyrobów gotowych stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ - dokument ma umożliwić Zamawiającemu ocenę ofert.

Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 02.07.2018 r. może ulec przesunięciu, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) Pieniądzu,

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) Gwarancjach bankowych,

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Czas trwania: 56 dni
Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które szczegółowo zostały określone w paragrafie 8 projektu umowy stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

Nazwa części: Pakiet nr 2 - meble biurowe
Numer części: 2
Krótki opis:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż połowa wartości umowy.

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć wypełniony wykaz surowców i wyrobów gotowych stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ - dokument ma umożliwić zamawiającemu ocenę ofert.

Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 2.7.2018 r. może ulec przesunięciu, o czym Zamawiający poinformuje wykonawcę.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 2: 15 000,00 PLN(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

Nazwa części: Pakiet nr 3 - meble
Numer części: 3
Krótki opis:

Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 2.7.2018 r. może ulec przesunięciu, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 3: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) Wykazu dostaw wskazanych w rozdz. IV A.2. pkt. 2.3 i wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 7 do SIWZ,

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty o których mowa w rozdz. V ust. 5 SIWZ.

Pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ.

Sytuacja gospodarcza i finansowa: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Zdolności techniczne i zawodowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Pakiet 1.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawą wraz z montażem mebli o wartości nie mniejszej niż 400.000 PLN brutto - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pakiet 2.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawą wraz z montażem mebli o wartości nie mniejszej niż 800.000 PLN brutto - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pakiet 3.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawą wraz z montażem mebli o wartości nie mniejszej niż 600.000 PLN brutto - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5) Wykazu dostaw wskazanych w rozdz. IV A.2. pkt. 2.3 i wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 7 do SIWZ,

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do niniejszego zamówienia zawarto we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Procedura
Czas składania ofert: 09:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2018-03-26 📅
Czas otwarcia ofert: 11:00
Miejsce: Gdański Uniwersytet Medyczny, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 1, III piętro, pok. 317,
Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk.
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztu: Cena brutto
Waga kosztu: 60
Kryterium kosztu: Okres gwarancji
Waga kosztu: 20
Kryterium kosztu: Termin wykonania

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: Pl
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Uczelnia Publiczna
Kontakt
Punkt kontaktowy: Marzena Żarnowska
Adres internetowy: www.gumed.edu.pl 🌏
Dokumenty URL: www.gumed.edu.pl 🌏
Nazwa instytucji zamawiającej: Gdański Uniwersytet Medyczny, Sekcja Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Dębinki 7, bud. 1, III Piętro, Pokój 307
Kod pocztowy: 80-211
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych
URL dokumentów: www.gumed.edu.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1).O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Wykluczenie wykonawcy nastąpi:

a) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a - c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b) W przypadkach, o których mowa:

— w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, - w art. 24 ust. 1 pkt 15.

Jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

d) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) W przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3) Zamawiający przewiduje również wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIII, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale V SIWZ oświadczenia i dokumenty.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Kio
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Tak samo jak: Organ kontrolny
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Adres pocztowy: Postepu 17a
Źródło: OJS 2018/S 028-060458 (2018-02-07)

Dodatkowe informacje (2018-02-20)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety: Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne, • pokoje chorych, • poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ), • meble gabinetowe, • meble pracownicze, • meble w sekretariatach Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ), • lady, • sale seminaryjne, • audytoria 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do Zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Meble biurowe 📦

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-02-20 📅
Termin składania ofert: 2018-03-27 📅
Data publikacji: 2018-02-23 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 038-082918
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 028-060458
Numer Dz.U.-S: 38
Informacje dodatkowe

4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na Pakiet 3, w celu potwierdzenia, że oferowane krzesła audytoryjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów: 1) Atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 12727:2004, stopień 4, 2) Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny, 3) Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania zgodnie z normą PN-88/B-02855 dla sklejki i całego układu tapicerskiego, 4) Atest Higieniczny.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne, • pokoje chorych, • poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego

Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ), • meble gabinetowe, • meble pracownicze, • meble w sekretariatach

Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ), • lady, • sale seminaryjne, • audytoria

3. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do Zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Źródło: OJS 2018/S 038-082918 (2018-02-20)

Dodatkowe informacje (2018-02-23)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety: – Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne • pokoje chorych • poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego – Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) • meble gabinetowe • meble pracownicze • meble w sekretariatach – Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) • lady • sale seminaryjne • audytoria 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do Zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-02-23 📅
Termin składania ofert: 2018-03-29 📅
Data publikacji: 2018-02-28 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 041-089663
Numer Dz.U.-S: 41
Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy jak niżej: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy określonego w § 6 ust. 1: a) poprzez przesuniecie terminu realizacji umowy wskazanego w § 6 ust. 1, o okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, w przypadku przedłużającego się zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych w obiekcie, w którym przedmiot umowy ma być zamontowany. W takim przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie terminu realizacji umowy najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy. b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego; 2) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia w następujących sytuacjach: a) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło. 3.Zakres dostawy i montażu obejmuje: — dostarczenie zmontowanych mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, — rozładunek, rozpakowanie, skręcenie i umocowanie mebli oraz ustawienie i wypoziomowanie we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, — uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.).

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy jak niżej:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:

1) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy określonego w § 6 ust. 1:

a) poprzez przesuniecie terminu realizacji umowy wskazanego w § 6 ust. 1, o okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, w przypadku przedłużającego się zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych w obiekcie, w którym przedmiot umowy ma być zamontowany. W takim przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie terminu realizacji umowy najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy.

b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.

Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.

Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;

2) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia w następujących sytuacjach:

a) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło.

3.Zakres dostawy i montażu obejmuje:

— dostarczenie zmontowanych mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,

— rozładunek, rozpakowanie, skręcenie i umocowanie mebli oraz ustawienie i wypoziomowanie we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,

— uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.).

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

– Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne • pokoje chorych • poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego

– Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) • meble gabinetowe • meble pracownicze • meble w sekretariatach

– Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) • lady • sale seminaryjne • audytoria

Źródło: OJS 2018/S 041-089663 (2018-02-23)

Dodatkowe informacje (2018-03-09)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety: Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne • pokoje chorych • poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) • meble gabinetowe • meble pracownicze • meble w sekretariatach Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) • lady • sale seminaryjne • audytoria 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do Zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-03-09 📅
Termin składania ofert: 2018-04-06 📅
Data publikacji: 2018-03-14 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 051-112905
Numer Dz.U.-S: 51

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne • pokoje chorych • poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego

Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) • meble gabinetowe • meble pracownicze • meble w sekretariatach

Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) • lady • sale seminaryjne • audytoria

Źródło: OJS 2018/S 051-112905 (2018-03-09)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-05-28)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 3 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety: Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne• pokoje chorych• poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego. Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) • meble gabinetowe • meble pracownicze • meble w sekretariatach. Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) • lady • sale seminaryjne • audytoria. 3.Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do Zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Całkowita wartość zamówienia: 1362457.32 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Adres pocztowy: ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 A

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-05-28 📅
Data publikacji: 2018-05-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 101-230820
Numer Dz.U.-S: 101

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Pakiet nr 1 meble kuchenne (załącznik nr 4.1 do SIWZ) • pomieszczenia kuchenne, socjalne• pokoje chorych• poczekalnie, pokoje rozmów z rodzicami, pokoje pobytu dziennego.

Pakiet nr 2 meble biurowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ) • meble gabinetowe • meble pracownicze • meble w sekretariatach.

Pakiet nr 3 meble (załącznik nr 4.3 do SIWZ) • lady • sale seminaryjne • audytoria.

3.Zamawiający wymaga, aby oferowane meble, były dostarczone do Zamawiającego w stanie skręconym i gotowym do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu dostarczonych mebli w pomieszczeniach Zamawiającego.

4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wypełniony wykaz surowców i wyrobów gotowych stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – dokument ma umożliwić Zamawiającemu ocenę ofert.

Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 2.7.2018 r. może ulec przesunięciu, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet…

… 2: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

… 3: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-05-22 📅

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Uczelnia publiczna

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1).O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

b) w przypadkach, o których mowa:

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3) Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale V SIWZ oświadczenia i dokumenty.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes kio
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

Źródło: OJS 2018/S 101-230820 (2018-05-28)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące (>20 nowe zamówienia)

Meble (>20)

Meble biurowe (>20)
Meble domowe (13)
Meble laboratoryjne (2)
Meble sklepowe
Meble szkolne (18)
Różne meble i wyposażenie (>20)
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części (18)
Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki (4)
Tapety papierowe i inne okładziny ścienne