ZP/11/2018 Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ:
– Pakiet nr 1 – meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ);
– Pakiet nr 2 – meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby oferowane meble były dostarczone do Zamawiającego w postaci skręconej i gotowe do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-03-23. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-02-07.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Bener, Michał Benka
• Lucjan sp. z o.o.

Kto?

• Gdański Uniwersytet Medyczny

Co?

• Meble › Różne meble i wyposażenie

Gdzie?

• Polska

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-02-07	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-02-23	Dodatkowe informacje
2018-05-14	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-02-07)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Meble
Numer referencyjny: Zp/11/2018
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ: – Pakiet nr 1 – meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ); – Pakiet nr 2 – meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby oferowane meble były dostarczone do Zamawiającego w postaci skręconej i gotowe do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Meble 📦
Dodatkowy kod CPV: Meble 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Gdański Uniwersytet Medyczny
Adres pocztowy: ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 A
Kod pocztowy: 80-210
Miasto pocztowe: Gdańsk
Kontakt
Adres internetowy: http://www.gumed.edu.pl 🌏
E-mail: zp@gumed.edu.pl 📧
Telefon: +48 583491223 📞
Fax: +48 583491224 📠
URL dokumentów: http://www.gumed.edu.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-02-07 📅
Termin składania ofert: 2018-03-23 📅
Data publikacji: 2018-02-09 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 028-060426
Numer Dz.U.-S: 28
Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy które zostały szczegółowo określone w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) paragraf 8.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ:

– Pakiet nr 1 – meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ);

– Pakiet nr 2 – meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ).

Zamawiający wymaga aby oferowane meble były dostarczone do Zamawiającego w postaci skręconej i gotowe do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Nazwa części: Pakiet nr 1 – meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ)
Numer części: 1
Krótki opis:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż połowa wartości umowy. Wykonawca do oferty musi załączyć wypełniony wykaz surowców i wyrobów gotowych (na oferowany Pakiet) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – dokument ma umożliwić Zamawiającemu ocenę ofert. Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 2.7.2018 r. może ulec przesunięciu o czym Zamawiający poinformuję Wykonawcę Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Czas trwania: 56 dni
Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy które zostały szczegółowo określone w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) paragraf 8.

Nazwa części: Pakiet nr 2 – meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ)
Numer części: 2
Krótki opis:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż połowa wartości umowy. Wykonawca do oferty musi załączyć wypełniony wykaz surowców i wyrobów gotowych (na oferowany Pakiet) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – dokument ma umożliwić Zamawiającemu ocenę ofert. Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 2.7.2018 r. może ulec przesunięciu o czym Zamawiający poinformuję Wykonawcę. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Gdańsk.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

– informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

– odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

– oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

– oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.wykazu dostaw (Pakiet 1–2) wskazanych w rozdz. IV A.2. pkt. 2.3 i wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:w ust. 4 pkt 1) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. w ust. 4 pkt. 2) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Pozostałe informacje Zamawiający zawarł w SIWZ.

Sytuacja gospodarcza i finansowa: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zdolności techniczne i zawodowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu: 2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

– Pakiet 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawą wraz z montażem mebli o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Pakiet 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawą wraz z montażem mebli o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 5) wykazu dostaw (Pakiet 1–2) wskazanych w rozdz. IV A.2. pkt. 2.3 i wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 7 do SIWZ,

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do niniejszego zamówienia zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Procedura
Czas składania ofert: 09:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2018-03-23 📅
Czas otwarcia ofert: 11:00
Miejsce: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Budynek nr 1, III piętro, pok. 317.
Ul. Dębinki 7.
80-211 Gdańsk
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztu: cena brutto
Waga kosztu: 60,00
Kryterium kosztu: okres gwarancji
Waga kosztu: 20,00
Kryterium kosztu: termin wykonania

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: Pl
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: uczelnia publiczna
Kontakt
Punkt kontaktowy: Marzena Żarnowska
Adres internetowy: www.gumed.edu.pl 🌏
Dokumenty URL: www.gumed.edu.pl 🌏
URL dokumentów: www.gumed.edu.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych ustawie Pzp zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23).

2 Wykluczenie wykonawcy nastąpi: w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w art. 24 ust. 1 pkt 15, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 .5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale VSIWZ oświadczenia i dokumenty. 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego (...)

Informacje dodatkowe

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2018/S 028-060426 (2018-02-07)

Dodatkowe informacje (2018-02-23)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1-meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ)Pakiet nr 2- meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ). Zam. wymaga aby oferowane meble były dostarczone do Zamawiającego w postaci skręconej i gotowe do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy w pomieszczeniach Zamawiającego.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-02-23 📅
Termin składania ofert: 2018-03-26 📅
Data publikacji: 2018-02-28 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 041-089656
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 028-060426
Numer Dz.U.-S: 41
Informacje dodatkowe

Zamawiający w SIWZ dodaje zapis: Zakres dostawy i montażu obejmuje:dostarczenie zmontowanych mebli i ławek do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozładunek, rozpakowanie, skręcenie i umocowanie mebli oraz ustawienie i wypoziomowanie we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.). Zamawiający określił zmiany umowy tj.: Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy określonego w § 6 ust.1: a) poprzez przesuniecie terminu realizacji umowy wskazanego w § 6 ust. 1, o okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, w przypadku przedłużającego się zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych w obiekcie, w którym przedmiot umowy ma być zamontowany. W takim przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie terminu realizacji umowy najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy. b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego; 2) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia w następujących sytuacjach: a) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło.

Informacje dodatkowe

Zamawiający w SIWZ dodaje zapis: Zakres dostawy i montażu obejmuje:dostarczenie zmontowanych mebli i ławek do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozładunek, rozpakowanie, skręcenie i umocowanie mebli oraz ustawienie i wypoziomowanie we wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, uprzątnięcie i wywiezienie z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, itp.).

Zamawiający określił zmiany umowy tj.:

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:

1) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy określonego w § 6 ust.1:

a) poprzez przesuniecie terminu realizacji umowy wskazanego w § 6 ust. 1, o okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, w przypadku przedłużającego się zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych w obiekcie, w którym przedmiot umowy ma być zamontowany. W takim przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie terminu realizacji umowy najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy.

b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.

Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.

Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;

2) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia w następujących sytuacjach:

a) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1-meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ)Pakiet nr 2- meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ). Zam. wymaga aby oferowane meble były dostarczone do Zamawiającego w postaci skręconej i gotowe do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy w pomieszczeniach Zamawiającego.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Źródło: OJS 2018/S 041-089656 (2018-02-23)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-05-14)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ); Pakiet nr 2 - meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ). Zam. wymaga aby oferowane meble były dostarczone do Zamawiającego w postaci skręconej i gotowe do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Całkowita wartość zamówienia: 679 148 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-05-14 📅
Data publikacji: 2018-05-16 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 092-208598
Numer Dz.U.-S: 92

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ); Pakiet nr 2 - meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ). Zam. wymaga aby oferowane meble były dostarczone do Zamawiającego w postaci skręconej i gotowe do ustawienia. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu dostawy i montażu mebli.

Nazwa części: Pakiet nr 1 - meble z płyty (załącznik nr 4.1 do SIWZ)
Krótki opis:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż połowa wartości umowy. Wykonawca do oferty musi załączyć wypełniony wykaz surowców i wyrobów gotowych (na oferowany Pakiet) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – dokument ma umożliwić Zamawiającemu ocenę ofert. Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 2.7.2018 r. może ulec przesunięciu o czym Zamawiający poinformuję Wykonawcę Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Nazwa części: Pakiet nr 2 - meble metalowe (załącznik nr 4.2 do SIWZ)
Krótki opis:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż połowa wartości umowy. Wykonawca do oferty musi załączyć wypełniony wykaz surowców i wyrobów gotowych (na oferowany Pakiet) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – dokument ma umożliwić Zamawiającemu ocenę ofert. Termin przystąpienia do realizacji zamówienia przypadający na dzień 2.7.2018 r. może ulec przesunięciu o czym Zamawiający poinformuję Wykonawcę Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Pakiet 1: 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztu: Cena brutto
Okres gwarancji
Termin wykonania

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-05-08 📅

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych ustawie Pzp zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23). 2 Wykluczenie wykonawcy nastąpi: w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w art. 24 ust. 1 pkt 15, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale V SIWZ oświadczenia i dokumenty. 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego.

Informacje dodatkowe

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Adres pocztowy: Postępu 17A
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

Źródło: OJS 2018/S 092-208598 (2018-05-14)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące (>20 nowe zamówienia)

Meble (>20)

Meble biurowe (>20)
Meble domowe (13)
Meble laboratoryjne (2)
Meble sklepowe
Meble szkolne (18)
Różne meble i wyposażenie (>20)
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części (18)
Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki (4)
Tapety papierowe i inne okładziny ścienne