Dostawa przekładników – Etap 8

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych stanowiących wyposażenie Stacji Zamawiającego wraz z świadczeniem usług dodatkowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 (osiem) Części: Część 1: Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno-Iskrzynia, Część 2: Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Żagań, Część 3: Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość, Część 4: Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Nysa, Część 5: Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów, Część 6: Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice, Część 7: Dostawa przekładników na zadanie: Przyłączenie toru linii 400 kV Ostrołęka-Wyszków-Stanisławów, Część 8: Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdej z Części. 3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 31173000-9 - Przekładniki. 4. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”. 5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2025-01-28. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-12-17.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS S.L.

Kto?

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Co?

• Transformatory › Przekładniki

Gdzie?

• Luxembourg › Luxembourg
• Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa

Historia zamówień

Data	Dokument
2024-12-17	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-01-07	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-01-15	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-01-28	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-01-31	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-02-05	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-06-02	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2024-12-17)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8
Numer referencyjny: 2024/WNP-0401
Krótki opis:

Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych stanowiących wyposażenie Stacji Zamawiającego wraz z świadczeniem usług dodatkowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 (osiem) Części:
Część 1: Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno-Iskrzynia,
Część 2: Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Żagań,
Część 3: Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość,
Część 4: Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Nysa,
Część 5: Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów,
Część 6: Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice,
Część 7: Dostawa przekładników na zadanie: Przyłączenie toru linii 400 kV Ostrołęka-Wyszków-Stanisławów,
Część 8: Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdej z Części.
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 31173000-9 - Przekładniki.
4. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.
5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Rodzaj umowy: Dostawy
Produkty/usługi: Przekładniki 📦
Informacje o działkach
Niniejsze zamówienie podzielone jest na części ✅
Maksymalna liczba partii, która może zostać przyznana jednemu oferentowi: 8
Oferty mogą być składane na maksymalną liczbę części: 8

1️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/1
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 1 - Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno-Iskrzynia.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno-Iskrzynia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 06.07.2028r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. „Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno-Iskrzynia”, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno-Iskrzynia” zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VIII Części I SWZ, m.in.: 1. Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/. Zamawiający wymaga by Wykonawca podczas wypełniania formularza Jednolitego Dokumentu w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) odznaczył pole α (alfa): Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców. Jednolite Dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w Rozdz. VI oraz VII Części I SWZ. 3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Jednolitym Dokumentem, także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (określonych odpowiednio w Rozdz. VI oraz VII Części I SWZ) w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 4. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII Części I SWZ (rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy), składa się w formie elektronicznej, tj. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – (art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp). 7. Zgodnie z art. 442 ustawy, Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące zaliczki zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Część IV SWZ. 8. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:https://przetargi.pse.pl, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 9. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VIII Części I SWZ, m.in.:
1. Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/. Zamawiający wymaga by Wykonawca podczas wypełniania formularza Jednolitego Dokumentu w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) odznaczył pole α (alfa): Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców. Jednolite Dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w Rozdz. VI oraz VII Części I SWZ.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Jednolitym Dokumentem, także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (określonych odpowiednio w Rozdz. VI oraz VII Części I SWZ) w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII Części I SWZ (rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy), składa się w formie elektronicznej, tj. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – (art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp).
7. Zgodnie z art. 442 ustawy, Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące zaliczki zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Część IV SWZ.
8. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:https://przetargi.pse.pl, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Kraj: Polska 🇵🇱
Miejsce wykonania: Miasto Warszawa 🏙️
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2025-08-29 📅
Data końcowa: 2028-07-06 📅
Opis
Maksymalna liczba wznowień: 0
Informacje o opcjach
Opcje ✅
Opis opcji:

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie prawa opcji w rozumieniu w art. 441 ustawy.

Kryteria przyznawania nagród
Cena ✅
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001

2️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/2
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 2 - Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Żagań.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Żagań. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 02.11.2026r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Budowa stacji 220/110 kV Żagań, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Budowa stacji 220/110 kV Żagań zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-11-02 📅
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0002

3️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/3
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 3 - Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30.07.2026r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-07-30 📅
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0003

4️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/4
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 4 - Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Nysa.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Nysa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 31.08.2026r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Budowa stacji 220/110 kV Nysa, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Budowa stacji 220/110 kV Nysa zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-08-31 📅
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0004

5️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/5
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 5 - Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30.05.2027r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2027-05-30 📅
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0005

6️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/6
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 6 - Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 20.05.2026 r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-05-20 📅
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0006

7️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/7
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 7 - Dostawa przekładników na zadanie: Przyłączenie toru linii 400 kV Ostrołęka-Wyszków-Stanisławów.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Przyłączenie toru linii 400 kV Ostrołęka-Wyszków-Stanisławów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30.05.2027 r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Przyłączenie toru linii 400 kV Ostrołęka-Wyszków-Stanisławów, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Przyłączenie toru linii 400 kV Ostrołęka-Wyszków-Stanisławów zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0007

8️⃣
Wewnętrzny identyfikator: 2024/WNP-0403/8
Tytuł: Dostawa przekładników – Etap 8. Część 8 - Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk.
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 08.05.2026 r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-05-08 📅
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0008

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta ✅
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/25/UE
Główne aspekty procedury:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 w związku z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.).

Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-01-28 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-01-28 11:30:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 90 dni
Warunki przetargu
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Wymagane jest zabezpieczenie ✅
Określona forma prawna musi zostać przyjęta przez grupę oferentów, której udzielono zamówienia ✅
Data otwarcia: 2025-01-28 11:30:00 📅
Miejsce:

Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowana będzie płatność elektroniczna ✅
Umowa zawiera warunki realizacji ✅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Kryterium kwalifikacji: Ogólny roczny obrót
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SWZ. Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII Części I SWZ. Zamawiający informuje, że pełna treść warunków udziału w postępowaniu została wskazana w Rozdz. VII Części I SWZ. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI Części I SWZ. 2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 200 000,00 euro (słownie: dwieście tysięcy euro). *Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w ppkt 2.3. lit. a) powyżej. W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w ppkt 2.3. lit. a) powyżej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku. Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż euro należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o realizację więcej niż jednej Części, Wykonawca musi spełnić powyższy warunek obrotu, osiągając obrót, co najmniej, w wysokości określonej jako sumę Wartości minimalnego obrotu* dla Części, o których realizację się ubiega. Przykład: W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na część 1 (wymagany w ciągu ostatniego roku obrotowego obrót w wysokości co najmniej – 200 000,00 euro) oraz na Część 2 (wymagany w ciągu ostatniego roku obrotowego obrót w wysokości co najmniej – 600 000,00 euro) – Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w ciągu ostatniego roku obrotowego obrót w wysokości co najmniej 800 000,00 euro

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SWZ.
Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarto w Rozdz. VIII Części I SWZ. Zamawiający informuje, że pełna treść warunków udziału w postępowaniu została wskazana w Rozdz. VII Części I SWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w Rozdz. VI Części I SWZ.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 200 000,00 euro (słownie: dwieście tysięcy euro).
*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w ppkt 2.3. lit. a) powyżej.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w ppkt 2.3. lit. a) powyżej.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku.
Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż euro należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.
W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o realizację więcej niż jednej Części, Wykonawca musi spełnić powyższy warunek obrotu, osiągając obrót, co najmniej, w wysokości określonej jako sumę Wartości minimalnego obrotu* dla Części, o których realizację się ubiega.
Przykład:
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na część 1 (wymagany w ciągu ostatniego roku obrotowego obrót w wysokości co najmniej – 200 000,00 euro) oraz na Część 2 (wymagany w ciągu ostatniego roku obrotowego obrót w wysokości co najmniej – 600 000,00 euro) – Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w ciągu ostatniego roku obrotowego obrót w wysokości co najmniej 800 000,00 euro

Kryterium kwalifikacji: Referencje dotyczące określonych dostaw
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających Pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w Rozdz. IX Części I SWZ. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze Wzorem nr 7 do Części III SWZ.

Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000, 00 euro (słownie: siedem tysięcy euro). Szczegółowe zasady wniesienia wadium zawarte zostały w rozdz. XIX części I SWZ. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT. Szczegółowe zasady wniesienia ZNWU zawarte zostały w Rozdz. XX Części I SWZ.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

Główne warunki finansowe zostały określone w Części IV SWZ – Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl.

Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia: Zgodnie z dokumentacją zamówienia.
Warunki uczestnictwa
Podstawa wykluczenia:

Aktywami zarządza likwidator

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

Działalność gospodarcza jest zawieszona

+ jeszcze 21

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Korupcja

Nadużycia

Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne

Naruszenie obowiązku płatności podatków

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego

Niewypłacalność

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji

Poważne wykroczenie zawodowe

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje

Udział w organizacji przestępczej

Układ z wierzycielami

Upadłość

Wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji, niemożność przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskanie poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania

Opis przesłanek wykluczenia:

Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - nie dotyczy

Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a) - g) i pkt 2 ustawy Pzp. Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp

Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp

Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dotyczy art. 108 ust. 2 ustawy Pzp - nie dotyczy art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w: 1.1. art.108 ustawy Pzp. 1.2. art.109 ust.1 pkt 1-5 oraz 7-10 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art108 ust.1pkt 2ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.108 ust.1pkt 1 lit. h ustawy Pzp. 1.3. art.7ust.1 pkt1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 1.4. art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Krajowy numer rejestracyjny: 526-27-48-966
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Kod pocztowy: 05520
Miasto pocztowe: Konstancin – Jeziorna
Region: Miasto Warszawa 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
Punkt kontaktowy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, Centralna Jednostka Inwestycyjna
E-mail: renata.bialek@pse.pl 📧
Telefon: +48 223213101 📞
URL: https://www.pse.pl 🌏
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://przetargi.pse.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.pse.pl 🌏
Główna działalność
Sektor elektroenergetyczny
Komunikacja
Dokumenty URL: https://przetargi.pse.pl 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://przetargi.pse.pl 🌏
ID dokumentu z przepisami podatkowymi: _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowy numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Kod pocztowy: 02676
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Telefon: 22 458 77 01 📞
URL: www.gov.pl/web/uzp/kontakt 🌏
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): www.gov.pl/web/uzp/kontakt 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2024-12-19Z 📅
Źródło: OJS 2024/S 247-779465 (2024-12-17)

Ogłoszenie o zamówieniu (2025-01-07)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-01-30 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-01-30 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2025-01-30 11:30:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2025-01-08Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 779465-2024
Źródło: OJS 2025/S 005-009870 (2025-01-07)

Ogłoszenie o zamówieniu (2025-01-15)
Obiekt
Opis
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Żagań. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30.11.2026r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Budowa stacji 220/110 kV Żagań, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Budowa stacji 220/110 kV Żagań zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-11-30 📅
Opis
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30.09.2026r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-09-30 📅
Opis
Opis zamówienia:

1. Dostawa przekładników na zadanie: Budowa stacji 220/110 kV Nysa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30.11.2026r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Budowa stacji 220/110 kV Nysa, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Budowa stacji 220/110 kV Nysa zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

1. Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30.09.2026 r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa rozdzielni stacji 400/220 kV Pasikurowice zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

1. Dostawa przekładników na zadanie: Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 22.05.2026 r. od daty zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w tabeli w pkt 3.5 OPZ (cz. II. SWZ). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie stanowi dostawy inwestorskie przekładników dla zadania pn. Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk, tym samym obejmuje dostawę uwzględnioną w harmonogramie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk zatem musi być zrealizowana w określonym terminie. Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe ustalenie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 ust. 1 Pzp.

Czas trwania
Data końcowa: 2026-05-22 📅

Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-02-04 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-02-04 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2025-02-04 11:30:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2025-01-16Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 9870-2025
Źródło: OJS 2025/S 011-029334 (2025-01-15)

Ogłoszenie o zamówieniu (2025-01-28)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-02-06 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-02-06 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2025-02-06 11:30:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2025-01-29Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 29334-2025
Źródło: OJS 2025/S 020-060246 (2025-01-28)

Ogłoszenie o zamówieniu (2025-01-31)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-02-10 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-02-10 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2025-02-10 11:30:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2025-02-03Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 60246-2025
Źródło: OJS 2025/S 023-072145 (2025-01-31)

Ogłoszenie o zamówieniu (2025-02-05)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-02-12 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-02-12 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2025-02-12 11:30:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2025-02-06Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 72145-2025
Źródło: OJS 2025/S 026-082111 (2025-02-05)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2025-06-02)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 2 820 900 EUR 💰

Udzielenie zamówienia

1️⃣
Udzielono zamówienia/części zamówienia ✅
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001
Numer umowy: 1366/2025 Część 1
Data zawarcia umowy: 2025-05-29 📅
Informacje o przetargach
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 413 850 EUR 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 1
Identyfikator oferty: ARTECHE 1
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Arteche
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Electrotecnica arteche hermanos s.l.
Krajowy numer rejestracyjny: ESB95632758
Adres pocztowy: Derio Bidea 28 (PZ1) Vizcaya, Hiszpania
Kod pocztowy: 48100
Miasto pocztowe: Mungia
Region: Madrid 🏙️
Kraj: Hiszpania 🇪🇸
E-mail: josu.alcon@arteche.com 📧
Wielkość podmiotu gospodarczego: Duże

2️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0002
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 875 550 EUR 💰
Identyfikator oferty: ARTECHE 2
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002

3️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0003
Całkowita wartość umowy/działki: 211 500 EUR 💰
Identyfikator oferty: ARTECHE 3
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0003

4️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0004
Całkowita wartość umowy/działki: 95 100 EUR 💰
Identyfikator oferty: ARTECHE 4
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0004

5️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0005
Całkowita wartość umowy/działki: 126 900 EUR 💰
Identyfikator oferty: ARTECHE 5
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0005

6️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0006
Całkowita wartość umowy/działki: 258 600 EUR 💰
Identyfikator oferty: ARTECHE 6
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0006

7️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0007
Całkowita wartość umowy/działki: 581 400 EUR 💰
Identyfikator oferty: ARTECHE 7
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0007

8️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0008
Całkowita wartość umowy/działki: 258 000 EUR 💰
Identyfikator oferty: ARTECHE 8
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0008

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2025-06-04Z 📅
Źródło: OJS 2025/S 106-359341 (2025-06-02)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie (>20 nowe zamówienia)

Elektryczne silniki, generatory i transformatory (>20)

Transformatory (6)