Inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć również:
a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
b) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,
c) sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,
e) dokonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Inwestycja obejmuje:
a) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-08-01, nr działki ewidencyjnej 705, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 1,0 m, wysokość zastawki 1,2 m,
b) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-01, nr działki ewidencyjnej 263, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
c) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-02, nr działki ewidencyjnej 264, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
d) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-03, nr działki ewidencyjnej 283, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
e) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-10-01, nr działki ewidencyjnej 647, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki drewniana, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
f) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-01, nr działki ewidencyjnej 314, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m,
g) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-02, nr działki ewidencyjnej 301, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2011-11-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-18.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego AQA-BUD Marian Szczepaniak

Kto?

• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin

Co?

• Usługi nadzoru technicznego › Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Gdzie?

• Makroregion północno-zachodni › Wielkopolskie

Historia zamówień

Data	Dokument
2011-10-18	Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-07	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2011-10-18)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi technicznego nadzoru budowlanego
Wielkość lub zakres:

Zamówienie obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie 7 zastawek pietrzących.10 000,00

Całkowita wartość zamówienia: 10 000,00 💰
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi technicznego nadzoru budowlanego 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 43
Kod pocztowy: 63-200
Miasto pocztowe: Jarocin
Kontakt
Adres internetowy: http://jarocin.poznan.lasy.gov.pl 🌏
E-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl 📧
Telefon: +48 627472319 📞
Fax: +48 627472415 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-10-18 📅
Termin składania ofert: 2011-11-29 📅
Data publikacji: 2011-10-22 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 204-332415
Numer Dz.U.-S: 204

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć również:

a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

b) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,

c) sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

d) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,

e) dokonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Inwestycja obejmuje:

a) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-08-01, nr działki ewidencyjnej 705, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 1,0 m, wysokość zastawki 1,2 m,

b) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-01, nr działki ewidencyjnej 263, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,

c) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-02, nr działki ewidencyjnej 264, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,

d) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-03, nr działki ewidencyjnej 283, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,

e) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-10-01, nr działki ewidencyjnej 647, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki drewniana, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,

f) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-01, nr działki ewidencyjnej 314, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m,

g) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-02, nr działki ewidencyjnej 301, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m.

Wielkość lub zakres:

Zamówienie obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie 7 zastawek pietrzących.

Czas trwania: 12 miesięcy
Numer referencyjny: ZT-2710-15/11
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE:

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: gmina Miłosław, powiat wrzesiński, woj.wielkopolskie.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który chociażby jednego ww. warunków udziału w postępowaniu nie spełnił.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), warunek musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Z zachowaniem terminów, o których mowa w lit. a, b;

d) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4. Dokumenty wymienione w ust. 1-3 muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 lit. g kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty wskazane w ust. 2 lit. b-f oraz ust. 3 muszą być złożone oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, iż dokument wskazany w ust. 2 lit. f dotyczy tylko osób prawnych oraz handlowych spółek osobowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać złożone oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. a w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków wykonawca składa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom(y) standardów:

Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.

Zdolności techniczne i zawodowe:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający informację o osobie, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą,

c) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia,

d) wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Minimalny poziom(y) standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca:

— dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalizacji techniczno-budowlanej budowle hydrotechniczne lub obiekty budowlane melioracji wodnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego.

4. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1-3 Zamawiający w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę ich łączny potencjał. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, do godz. 9:00 dnia 29.11.2011 r.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca musi wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. II O/Jarocin 92 1090 1131 0000 0000 1300 2021.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

1. Podstawą do zapłaty pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą jest faktura VAT.

2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości określonej fakturą VAT, Zamawiający zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

3. Należności Wykonawcy, Zamawiający realizował będzie przelewem na konto wskazane na fakturze.

4. Cena netto określona w umowie pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczony do dotychczasowej ceny netto, bez konieczności zmiany umowy.

5. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2011-11-29 📅
Miejsce otwarcia: Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, sala nr 13.
Miejsce: Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, sala nr 13.
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: 250027749
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Other
Kontakt
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, sekretariat
Janusz Gogołkiewicz
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: ZT-2710-15/11

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587840 📞
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy czym:

a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Telefon: +48 224587801 📞
Źródło: OJS 2011/S 204-332415 (2011-10-18)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-02-07)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 9 840,00 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-02-07 📅
Data publikacji: 2012-02-09 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 27-043213
Odnosi się do ogłoszenia: 2011/S 204-332415
Numer Dz.U.-S: 27

Obiekt
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: gmina Miłosław, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2012-02-06 📅
Nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego AQA-BUD Marian Szczepaniak
Adres pocztowy: Grabonóg 68/3
Miasto pocztowe: Gostyń
Kod pocztowy: 63-800
Kraj: Polska 🇵🇱
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: 2500277349

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Telefon: +48 224587801 📞
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Źródło: OJS 2012/S 027-043213 (2012-02-07)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej (19)

Usługi kontroli i nadzoru technicznego (15)

Usługi nadzoru technicznego (6)