Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Sieniawa

Wielkość lub zakres

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:1) sporządzenie weryfikacji koncepcji wstępnej (1 egz.) obiektów Nadleśnictwa opisanych w kartach zadań polegającej na określeniu oddzielnie dla każdego zadania:a) alternatywnych propozycji rozwiązań technicznych (rysunki techniczne zaproponowanych obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych materiałów do wykonania poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania gatunków zwierząt kopiących nory i powodujących uszkodzenia gruntu (bóbr, karczownik, piżmak);b) umieszczeniu lokalizacji poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy gospodarczej (leśnej) z naniesionymi obszarami zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powstałych okresowych i stałych rozlewisk, wkreślenie niwelacji usytuowania zbiorników retencyjnych na podstawie dokonanej inwentaryzacji obiektów, określenia ich stanu technicznego oraz rozpoznania warunków gruntowo–wodnych;c) wskazanie optymalnych warunków rozwiązań wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektów planowanych do realizacji;d) wyliczenie objętości retencjonowanej wody w m3 z uwzględnieniem minimalnej objętości retencjonowanej wody w zbiorniku i w glebie;e) ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych obiektów w zadaniu;f) przedstawienie propozycji ścieżki procesu inwestycyjno-proceduralnego poszczególnych zadań, co do wymagalności uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń przewidzianych prawem;2) sporządzenie efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (opis i koszt materiałów potrzebnych do wykonania obiektów) – 1 egz.;3) wykonanie dokumentacji terenowo - prawnej, (jeśli będzie wymagana) 4 egz., w tym:a) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień przewidzianych prawem z organami administracji publicznej;b) ustalenie minimalnej liczby pizometrów dla każdego zadania pozwalającej do kontrolowania zamierzonego efektu retencjonowania wody;c) sporządzenie dokumentacji geologicznej i hydrograficznej ze wskazaniem lokalizacji pizometrów niezbędnych do monitoringu zmian poziomu wód gruntowych w wyniku budowy obiektów retencji wodnej.d) opracowanie sposobu monitorowania, który przez okres minimum 5 lat będzie pozwalał na ocenę efektywności przedsięwzięcia;4) sporządzenie wniosków w celu uzyskania wszystkich wymaganych prawem administracyjnym decyzji wraz z niezbędnymi załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o wydanie:a) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych (Dz. U. 2009 r. nr 151 poz. 1220, art. 118 ustawy o ochronie przyrody) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane;d) decyzji na zniszczenie siedliska – przeniesienia roślin i zwierząt chronionych (Dz. U. 2009 r. nr 151 poz. 1220, art. 51, ust.1 pkt.2, art. 52 ust. 1 pkt 4, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody) - jeśli będzie wymagane w porozumieniu z Nadleśnictwem;e) decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., nr 80 poz. 717 z późn. zm.)f) pozwolenia wodno prawnego zgodnie z ustawą z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. nr 239 poz.2019 z późn. zm);5) wykonanie operatu wodno – prawnego z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone w Dz. U. 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) - 5 egz.;6) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego – 5 egz.;7) wyznaczenie trwałe rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie - (reper roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;8) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora - (pełnomocnictwo) zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623);9) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem MinistraInfrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072), do którego odnosi art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, a w szczególności:a) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ - 5 egz. (dotyczy też zgłoszeń);b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - 5 egz.;c) wykonanie kosztorysów nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich – 5 egz.;10) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623.).UWAGA. Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych elementów prac nie jest obligatoryjne, Wykonawca nie będzie wykonywał tych elementów zakresu prac, które właściwy organ stwierdzi za nie konieczne / nie wymagane. Zamawiający dopuszcza redukcję zakresu prac do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o wartości wymienione w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac.13 024,2419 536,34

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

Opracowania projektowe powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072).

W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Wykonawca sporządza szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.

Zabrania się Wykonawcy dokumentacji projektowo technicznej kontaktów z Wykonawcami zamierzającymi wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane objęte projektem. Zakazuje się Wykonawcy dokumentacji projektowo technicznej udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonawstwo robót budowlanych objętych projektem, jako podwykonawcy lub członka podmiotu zbiorowego (konsorcjum, spółka cywilna).

Wykonawca dokumentacji projektowo technicznej udzieli pomocy Zamawiającemu w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień wykonawcom w postępowaniu na wykonawstwo robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu wpłynięcia zapytania.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631) powstałego w wyniku wykonania dzieła, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego w następującym zakresie:

a) używania i wykorzystywania w całości lub części;

b) utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzania dowolną techniką kopii egzemplarzy projektu.

Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej - na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym w swojej ofercie przetargowej.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część umowy.

Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji.

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część przedmiotu umowy.

Zamawiający wypłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac objętych zamówieniem w stosunku do ustalonego harmonogramu, w wysokości 1 % wynagrodzenia należnego za wykonanie poszczególnych prac za każdy dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania określonego w harmonogramie;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia;

c) za merytoryczne błędy w projekcie, które spowodują opóźnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w wysokości 5 % za każdy błąd;

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W wyżej opisanym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającemu.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach:

a) potrzeby wprowadzenia zmian w przedmiocie niniejszego postępowania, w szczególności dokumentacji projektowej, wywołanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej, zmianą funkcji użytkowej, zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami;

b) potrzeby wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu niniejszego postępowania, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych lub innymi okolicznościami;

c) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia spowodowanej: wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy; okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmianami przepisów prawa, norm, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp.; okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji (wydłużenie terminów uzyskania stosownych dokumentów) i innych podmiotów trzecich a także działania siły wyższej;

d) potrzeby zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiana będzie spowodowana zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy;

e) wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT;

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

Minimalny poziom(y) standardów

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 40 000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy (zwani dalej Konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonanie usługi jest zastrzeżone dla określonego zawodu

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane według obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) albo odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów prawa, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane tej specjalności, która to osoba wykonała co najmniej jeden projekt budowy lub przebudowy co najmniej jednego zbiornika wodnego i na podstawie tego projektu uzyskano pozwolenie na budowę.