„Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji zadań: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta (zadanie C01) oraz w rejonie rzeki Fiszewki (zadanie C02a) dla Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg””

Gmina - Miasto Elbląg

1. Przedmiot zamówienia:
„Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji zadań: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta (zadanie C01) oraz w rejonie rzeki Fiszewki (zadanie C02a) dla Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg””.
Przedmiot główny:
CPV: 71.24.70.00-1.
Nazewnictwo wg CPV: Nadzór nad robotami budowlanymi.
Przedmioty dodatkowe:
CPV: 71.24.80.00-8.
Nazewnictwo wg CPV: Nadzór na projektem i dokumentacją.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji zadań: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta (zadanie C01) oraz w rejonie rzeki Fiszewki (zadanie C02a) dla Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg”.
Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
2. Zamawiający mocą podpisanej umowy z Inżynierem przekaże odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz warunkami ustalonymi w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych.
Inżynier będzie administrował kontraktem na roboty budowlane (kontraktem) w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy – Miasto Elbląg.
3. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy.
2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie:
a) konieczność zmiany terminu umownego z powodu: działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).
Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia, konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp.
b) ograniczenie zakresu robót budowlanych, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
c) zmiany w składzie zespołu Inżyniera, zmiana koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT
3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura:
a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem
b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.
4) Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.
8. Oświadczenie, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ:
1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga:
Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 2a do SIWZ.
Oświadczenie należy składać w oryginale.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie.
Uwaga:
Oświadczenia należy składać w oryginale.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez.
Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2011-12-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-18.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

Kto?

• Gmina - Miasto Elbląg

Co?

Gdzie?

• Warmińsko-mazurskie › Elbląski

Historia zamówień

Data	Dokument
2011-10-18	Ogłoszenie o zamówieniu
2011-11-08	Dodatkowe informacje
2011-11-18	Dodatkowe informacje
2011-12-01	Dodatkowe informacje
2011-12-20	Dodatkowe informacje
2012-04-11	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2011-10-18)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Nadzór nad robotami budowlanymi
Wielkość lub zakres:

Zakres zamówienia.Zakres działania Inżyniera:1) weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania C01: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg (C01) – odwodnienie zawala, Miasto Elbląg” opracowanej przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w Gdańsku:a) Projekt budowlanyNazwa inwestycji: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg (CO1) – odwodnienie zawala Miasta Elbląg.b) Projekt wykonawczyNazwa inwestycji: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg (CO1) – odwodnienie zawala Miasta Elbląg.c) Projekt wykonawczyRodzaj opracowania: Elektroenergetyczne, AKPiA pompowni.Nazwa inwestycji: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu prawego wału rzeki Elbląg – odwodnienie zawala m. Elbląg.d) Projekt wykonawczyRodzaj opracowania: Elektroenergetyczne, instalacje i sieci el. pompowni.Nazwa inwestycji: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu prawego wału rzeki Elbląg – odwodnienie zawala m. Elbląg.e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótNazwa inwestycji: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg (CO1) – odwodnienie zawala Miasta Elbląg.f) Specyfikacja techniczna – roboty elektryczneNazwa inwestycji: Sieci i instalacje elektryczne 0.4kV, instalacje AKPiA stacji pomp dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu prawego wału rzeki Elbląg – odwodnienie zawala m. Elbląg”.g) Przedmiar robótNazwa inwestycji: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg (CO1) – odwodnienie zawala Miasta Elbląg.h) Przedmiar robótNazwa inwestycji: Wykonanie instalacji i sieci elektroenergetycznych na terenie stacji pomp dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu prawego wału rzeki Elbląg – odwodnienie zawala m. Elbląg”.2) weryfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania C02a: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (C02a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu” opracowanej przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne „HYDRO-TERM” w Malborku:a) Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Sanitarne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu” – Etap I.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.Nazwa obiektu: Sieć kanalizacji deszczowej – Etap I.b) Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Konstrukcyjne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska, Dojazdowa.Nazwa obiektu: Przepompownie wód deszczowych.c) Projekt budowlano- wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Hydrotechniczne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska, Dojazdowa.Nazwa obiektu: Budowa ścianek przeciwpowodziowych i wału ziemnego.d) Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Telekomunikacyjne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.Nazwa obiektu: Sieć telekomunikacyjna.e) Projekt budowlano-wykonawczY sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Elektryczne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.Nazwa obiektu: Sieć elektroenergetyczna.f) Projekt budowlano-wykonawczy – remont układu komunikacyjnegoRodzaj opracowania: Drogowe.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.Nazwa obiektu: Układ komunikacyjny.g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychNazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Hydrotechniczne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska, Dojazdowa.Nazwa obiektu: Budowa ścianek przeciwpowodziowych.i) SPecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Telekomunikacyjne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska.Nazwa obiektu: Sieć telekomunikacyjna.j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Elektryczne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.Nazwa obiektu: Sieć elektroenergetyczna.k) Przedmiar robótRodzaj opracowania: Sanitarne.Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadania „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu” – Etap I.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.l) Przedmiar robót sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Hydrotechniczne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska, Dojazdowa.Nazwa obiektu: Budowa ścianek przeciwpowodziowych.m) Przedmiar robót sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Telekomunikacyjne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska.Nazwa obiektu: Sieć telekomunikacyjna.n) Przedmiar robót sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowychRodzaj opracowania: Elektryczne.Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.Nazwa obiektu: Sieć elektroenergetyczna.o) Przedmiar robót - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawego brzegu rzeki Elbląg. Remont ulic Malborska, Fabryczna, Zagonowa, Panieńska i Dojazdowa.Zamawiający informuje, że w celu zapoznania się Wykonawców z zakresem inwestycji, dla których będzie pełniona usługa, zamieścił na stronie internetowej pod linkami: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/dokumentacja_C01.zip, http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/dokumentacja_C02a.zip wersję elektroniczną dokumentacji, którą Zamawiający dysponuje.3) w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiającego, Inżynier przedstawi Zamawiającemu raport z dokonanej weryfikacji dokumentacji wraz z jej oceną i wnioskami w zakresie ewentualnej korekty oraz usunięcia wad i usterek dokumentacji (Inżynier zobowiązany jest po konsultacji z Zamawiającym do podjęcia działań w celu usunięcia błędów projektowych).4) nadzorowanie przygotowania i weryfikacja ewentualnej dodatkowo opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego wykonania kontraktu.5) przygotowanie i udział w przetargu na roboty budowlane m.in.: poprzez przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie treści wyjaśnień wykonawcom w trakcie postępowania przetargowego.6) kierowanie realizacją kontraktu.7) w terminie 10 dni od podpisania umowy Inżynier uzgodni z Zamawiającym wzory wszystkich dokumentów, które będą miały zastosowanie w trakcie realizacji kontraktu,8) w ciągu 10 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inżynier przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę ww. harmonogramów.9) zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy tj. obecności Inżyniera lub Pełnomocnika (osoby uprawnionej), zdolnego do podejmowania decyzji.10) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji kontraktu.11) wykonanie zadań:— inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego,— koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego,— inwestora, zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego.12) monitorowanie postępów w realizacji kontraktu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonymi harmonogramami, a także identyfikacja potencjalnych obszarów problemów oraz rekomendacja odpowiednich środków zaradczych.13) sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.14) sprawdzenie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane umową (kontraktem).15) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.16) sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów finansowego i rzeczowego inwestycji, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.17) kontrolowanie co miesiąc postępu wykonania robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów.18) składanie comiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.19) sporządzanie raportów z przebiegu realizacji kontraktu, zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.20) przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych.21) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (w spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji).22) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.23) udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.24) inicjowanie zmian do zakresu robót budowlanych objętych kontraktem na roboty budowlane przez wydanie polecenia lub żądanie skierowane do Wykonawcy robót, aby przedłożył ofertę na zmianę (wszystkie zmiany, w tym także roboty dodatkowe, powinny pozostawać w ścisłym związku z zakresem kontraktu na roboty budowlane, a ich wprowadzenie powinno być konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego).25) ocena, aprobata, bądź odrzucenie wniosków Wykonawcy robót; wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy (kontraktu), jej czas trwania lub cenę, wymagają zgody Zamawiającego.26) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, sposobu postępowania.27) kontrolowanie i potwierdzanie dostarczenia przez Wykonawcę robót sprzętu i materiałów wyszczególnionych w kontrakcie oraz, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia.28) opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę robót Podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na ich zatrudnienie; w przypadku opinii negatywnej, Inżynier przedstawi Wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.29) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.30) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dodatkowo Inżynier musi uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym, jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji.31) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, odkrycia robót lub elementów zakrytych, wymagających odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.32) zawieszanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.33) wystawianie świadectw przeprowadzonych prób lub uznawanie świadectw wystawionych przez Wykonawcę robót.34) zatwierdzanie poprawek do szczegółowej dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z Projektantem.35) weryfikowanie wykonania każdego elementu robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.36) otrzymywanie od Wykonawcy robót rozliczeń, do których otrzymania Inżynier uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.37) wystawianie Zamawiającemu odpowiednich Świadectw Płatności na każdą płatność dla Wykonawcy robót: dla ostatniej płatności – Ostateczne Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwo Płatności.38) weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót w związku z realizacją umowy (kontraktu) na roboty budowlane.39) ścisła współpraca z Biurem Realizacji Projektu (JRP) i Departamentem Księgowości Zamawiającego, w tym dostarczanie wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, dotyczących rozliczeń.40) uzgadnianie z Wykonawcą robót rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.41) zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.42) odbieranie robót od Wykonawcy robót protokołami odbioru częściowego i końcowego.43) nadzorowanie wszystkich prób, przy czym Inżynier przekaże Wykonawcy robót nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób, Inżynier jest zobowiązany do uczestnictwa w Próbach Końcowych.44) końcowe rozliczenie kontraktu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych.45) wykonanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym wszystkich innych czynności, niewymienionych w umowie lub w umowie na roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.46) zapewnienie odpowiedniego doboru zespołu; podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych (takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie, łącznie z CV proponowanych osób, do aprobaty Zamawiającego).47) prowadzenie rejestru robót zawierającego m.in.: polecenia dla Wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych Wykonawcy robót.48) przeprowadzanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych.49) zarządzanie i nadzorowanie realizacji Projektu w przedstawionym zakresie, Inżynier będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej, będzie podlegał Zamawiającemu; będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań.Inżynier, jako podmiot – dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio „Inżynier”; wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier; Zamawiający będzie zatwierdzać wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera; Inżynier będzie konsultować istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi w danej branży członkami Zamawiającego (jeżeli wymagać tego będzie waga problemu – z całym zespołem Zamawiającego na nadzwyczajnych zebraniach); zebrania zespołu Zamawiającego i Inżyniera w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją inwestycji odbywać się będą minimum raz na dwa tygodnie.50) opiniowanie i opracowywanie dla Zamawiającego takich materiałów, jak np.: informacji dla prasy i władz lokalnych, opinii na temat dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy (na czas nieobecności Inżynier zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem).51) działalność Inżyniera obejmuje również okres gwarancji jakości i rękojmi, wynikających z zapisów zawartych w umowie na realizację robót, Inżynier zorganizuje przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad.52) Inżynier nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczających poza kwoty zawarte w umowach, bez zatwierdzenia Zamawiającego.53) zorganizowanie i prowadzenie biura Inżyniera.54) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.55) obsługa nadzoru autorskiego.636 726,23

Wielkość lub zakres

Całkowita wartość zamówienia: 636 726,23 💰
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Nazwa instytucji zamawiającej: Gmina - Miasto Elbląg
Adres pocztowy: ul. Łączności 1
Kod pocztowy: 82-300
Miasto pocztowe: Elbląg
Kontakt
Adres internetowy: http://www.umelblag.pl 🌏
E-mail: dzp@umelblag.pl 📧
Telefon: +48 552393126 📞
Fax: +48 552393334 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-10-18 📅
Termin składania ofert: 2011-12-05 📅
Data publikacji: 2011-10-22 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 204-332423
Numer Dz.U.-S: 204
Informacje dodatkowe

1. Dotyczy Sekcji II.3) ogłoszenia Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Czas trwania zamówienia: 36 miesięcy od udzielenia zamówienia (do dnia zakończenia finansowego zadania).

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji zadań: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta (zadanie C01) oraz w rejonie rzeki Fiszewki (zadanie C02a) dla Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg””.

Przedmiot główny:

CPV: 71.24.70.00-1.

Nazewnictwo wg CPV: Nadzór nad robotami budowlanymi.

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 71.24.80.00-8.

Nazewnictwo wg CPV: Nadzór na projektem i dokumentacją.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji zadań: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta (zadanie C01) oraz w rejonie rzeki Fiszewki (zadanie C02a) dla Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg”.

Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

2. Zamawiający mocą podpisanej umowy z Inżynierem przekaże odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz warunkami ustalonymi w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

Inżynier będzie administrował kontraktem na roboty budowlane (kontraktem) w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy – Miasto Elbląg.

3. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy.

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie:

a) konieczność zmiany terminu umownego z powodu: działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia, konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp.

b) ograniczenie zakresu robót budowlanych, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013

c) zmiany w składzie zespołu Inżyniera, zmiana koordynatora prac ze strony Zamawiającego,

d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT

3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

4) Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.

8. Oświadczenie, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ:

1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 2a do SIWZ.

Oświadczenie należy składać w oryginale.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie.

Oświadczenia należy składać w oryginale.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez.

Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wielkość lub zakres:

Zakres zamówienia.

Zakres działania Inżyniera:

1) weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania C01: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg (C01) – odwodnienie zawala, Miasto Elbląg” opracowanej przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w Gdańsku:

a) Projekt budowlany

Nazwa inwestycji: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg (CO1) – odwodnienie zawala Miasta Elbląg.

b) Projekt wykonawczy

c) Projekt wykonawczy

Rodzaj opracowania: Elektroenergetyczne, AKPiA pompowni.

Nazwa inwestycji: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu prawego wału rzeki Elbląg – odwodnienie zawala m. Elbląg.

d) Projekt wykonawczy

Rodzaj opracowania: Elektroenergetyczne, instalacje i sieci el. pompowni.

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

f) Specyfikacja techniczna – roboty elektryczne

Nazwa inwestycji: Sieci i instalacje elektryczne 0.4kV, instalacje AKPiA stacji pomp dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu prawego wału rzeki Elbląg – odwodnienie zawala m. Elbląg”.

g) Przedmiar robót

h) Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Wykonanie instalacji i sieci elektroenergetycznych na terenie stacji pomp dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu prawego wału rzeki Elbląg – odwodnienie zawala m. Elbląg”.

2) weryfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania C02a: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (C02a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu” opracowanej przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne „HYDRO-TERM” w Malborku:

a) Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

Rodzaj opracowania: Sanitarne.

Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu” – Etap I.

Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Malborska, Rybna.

Nazwa obiektu: Sieć kanalizacji deszczowej – Etap I.

b) Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

Rodzaj opracowania: Konstrukcyjne.

Nazwa inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu”.

Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska, Dojazdowa.

Nazwa obiektu: Przepompownie wód deszczowych.

c) Projekt budowlano- wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

Rodzaj opracowania: Hydrotechniczne.

Nazwa obiektu: Budowa ścianek przeciwpowodziowych i wału ziemnego.

d) Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

Rodzaj opracowania: Telekomunikacyjne.

Nazwa obiektu: Sieć telekomunikacyjna.

e) Projekt budowlano-wykonawczY sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

Rodzaj opracowania: Elektryczne.

Nazwa obiektu: Sieć elektroenergetyczna.

f) Projekt budowlano-wykonawczy – remont układu komunikacyjnego

Rodzaj opracowania: Drogowe.

Nazwa obiektu: Układ komunikacyjny.

g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

Nazwa obiektu: Budowa ścianek przeciwpowodziowych.

i) SPecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

Adres inwestycji: 82-300 Elbląg, ul. Panieńska.

j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

k) Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadania „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg (CO2a) od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia w Elblągu” – Etap I.

l) Przedmiar robót sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

m) Przedmiar robót sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

n) Przedmiar robót sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń przeciwpowodziowych

o) Przedmiar robót - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawego brzegu rzeki Elbląg. Remont ulic Malborska, Fabryczna, Zagonowa, Panieńska i Dojazdowa.

Zamawiający informuje, że w celu zapoznania się Wykonawców z zakresem inwestycji, dla których będzie pełniona usługa, zamieścił na stronie internetowej pod linkami: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/dokumentacja_C01.zip, http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/dokumentacja_C02a.zip wersję elektroniczną dokumentacji, którą Zamawiający dysponuje.

3) w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiającego, Inżynier przedstawi Zamawiającemu raport z dokonanej weryfikacji dokumentacji wraz z jej oceną i wnioskami w zakresie ewentualnej korekty oraz usunięcia wad i usterek dokumentacji (Inżynier zobowiązany jest po konsultacji z Zamawiającym do podjęcia działań w celu usunięcia błędów projektowych).

4) nadzorowanie przygotowania i weryfikacja ewentualnej dodatkowo opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego wykonania kontraktu.

5) przygotowanie i udział w przetargu na roboty budowlane m.in.: poprzez przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie treści wyjaśnień wykonawcom w trakcie postępowania przetargowego.

6) kierowanie realizacją kontraktu.

7) w terminie 10 dni od podpisania umowy Inżynier uzgodni z Zamawiającym wzory wszystkich dokumentów, które będą miały zastosowanie w trakcie realizacji kontraktu,

8) w ciągu 10 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inżynier przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę ww. harmonogramów.

9) zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy tj. obecności Inżyniera lub Pełnomocnika (osoby uprawnionej), zdolnego do podejmowania decyzji.

10) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji kontraktu.

11) wykonanie zadań:

— inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego,

— koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego,

— inwestora, zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego.

12) monitorowanie postępów w realizacji kontraktu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonymi harmonogramami, a także identyfikacja potencjalnych obszarów problemów oraz rekomendacja odpowiednich środków zaradczych.

13) sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.

14) sprawdzenie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane umową (kontraktem).

15) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.

16) sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów finansowego i rzeczowego inwestycji, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.

17) kontrolowanie co miesiąc postępu wykonania robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów.

18) składanie comiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.

19) sporządzanie raportów z przebiegu realizacji kontraktu, zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

20) przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

21) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (w spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji).

22) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

23) udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

24) inicjowanie zmian do zakresu robót budowlanych objętych kontraktem na roboty budowlane przez wydanie polecenia lub żądanie skierowane do Wykonawcy robót, aby przedłożył ofertę na zmianę (wszystkie zmiany, w tym także roboty dodatkowe, powinny pozostawać w ścisłym związku z zakresem kontraktu na roboty budowlane, a ich wprowadzenie powinno być konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego).

25) ocena, aprobata, bądź odrzucenie wniosków Wykonawcy robót; wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy (kontraktu), jej czas trwania lub cenę, wymagają zgody Zamawiającego.

26) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, sposobu postępowania.

27) kontrolowanie i potwierdzanie dostarczenia przez Wykonawcę robót sprzętu i materiałów wyszczególnionych w kontrakcie oraz, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia.

28) opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę robót Podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na ich zatrudnienie; w przypadku opinii negatywnej, Inżynier przedstawi Wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.

29) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

30) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dodatkowo Inżynier musi uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym, jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji.

31) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, odkrycia robót lub elementów zakrytych, wymagających odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

32) zawieszanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.

33) wystawianie świadectw przeprowadzonych prób lub uznawanie świadectw wystawionych przez Wykonawcę robót.

34) zatwierdzanie poprawek do szczegółowej dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z Projektantem.

35) weryfikowanie wykonania każdego elementu robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

36) otrzymywanie od Wykonawcy robót rozliczeń, do których otrzymania Inżynier uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

37) wystawianie Zamawiającemu odpowiednich Świadectw Płatności na każdą płatność dla Wykonawcy robót: dla ostatniej płatności – Ostateczne Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwo Płatności.

38) weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót w związku z realizacją umowy (kontraktu) na roboty budowlane.

39) ścisła współpraca z Biurem Realizacji Projektu (JRP) i Departamentem Księgowości Zamawiającego, w tym dostarczanie wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, dotyczących rozliczeń.

40) uzgadnianie z Wykonawcą robót rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.

41) zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.

42) odbieranie robót od Wykonawcy robót protokołami odbioru częściowego i końcowego.

43) nadzorowanie wszystkich prób, przy czym Inżynier przekaże Wykonawcy robót nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób, Inżynier jest zobowiązany do uczestnictwa w Próbach Końcowych.

44) końcowe rozliczenie kontraktu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych.

45) wykonanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym wszystkich innych czynności, niewymienionych w umowie lub w umowie na roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

46) zapewnienie odpowiedniego doboru zespołu; podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych (takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie, łącznie z CV proponowanych osób, do aprobaty Zamawiającego).

47) prowadzenie rejestru robót zawierającego m.in.: polecenia dla Wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych Wykonawcy robót.

48) przeprowadzanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych.

49) zarządzanie i nadzorowanie realizacji Projektu w przedstawionym zakresie, Inżynier będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej, będzie podlegał Zamawiającemu; będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań.

Inżynier, jako podmiot – dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio „Inżynier”; wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier; Zamawiający będzie zatwierdzać wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera; Inżynier będzie konsultować istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi w danej branży członkami Zamawiającego (jeżeli wymagać tego będzie waga problemu – z całym zespołem Zamawiającego na nadzwyczajnych zebraniach); zebrania zespołu Zamawiającego i Inżyniera w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją inwestycji odbywać się będą minimum raz na dwa tygodnie.

50) opiniowanie i opracowywanie dla Zamawiającego takich materiałów, jak np.: informacji dla prasy i władz lokalnych, opinii na temat dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy (na czas nieobecności Inżynier zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem).

51) działalność Inżyniera obejmuje również okres gwarancji jakości i rękojmi, wynikających z zapisów zawartych w umowie na realizację robót, Inżynier zorganizuje przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad.

52) Inżynier nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczających poza kwoty zawarte w umowach, bez zatwierdzenia Zamawiającego.

53) zorganizowanie i prowadzenie biura Inżyniera.

54) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

55) obsługa nadzoru autorskiego.

Czas trwania: 36 miesięcy
Numer referencyjny: ZP-WZP-91/2011
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE:

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Teren miasta Elbląga.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

A. Wymagane dokumenty:

Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 2a do SIWZ.

Oświadczenie należy składać w oryginale.

B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymienione w Sekcji III. pkt III.2.1) A. ogłoszenia.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w Sekcji III. pkt III.2.1) A. ogłoszenia, metodą spełnia / nie spełnia.

C. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

a) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 2b do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanego przez osoby fizyczne Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 2c do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga 1:

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1) pkt C. ogłoszenia.

Uwaga 2:

1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w:

1) Sekcji III.2.1) pkt C. ppkt 2., 3., 4. i 6. ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) Sekcji III.2.1) pkt C. ppkt 5. ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. UWAGI 2, ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 2. UWAGI 2, ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. Uwagi 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zapisy pkt 3. Uwagi 2 stosuje się odpowiednio.

Uwaga 3:

Oświadczenia należy składać w oryginale.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1) pkt C. ogłoszenia.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wymagane dokumenty:

1. Część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o tej części sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Uwaga:

a) Wykonawcy niezobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają inne dokumenty określające przychody – za okres ostatnich trzech lat obrotowych.

b) Wykonawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o tej części sprawozdania finansowego.

c) Wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają za okres ostatnich 3 lat obrotowych, za które Wykonawcy mają sporządzone sprawozdanie finansowe i które byli zobligowani wykonać.

d) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę i kurs.

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w Sekcji III.2.2) pkt a) ogłoszenia.

f) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w Sekcji III.2.2) pkt b) ogłoszenia.

b) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

d) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku określonego w Sekcji III.2.2) pkt b), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1) ppkt 2. ogłoszenia, dotyczącej tych podmiotów.

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt A. ogłoszenia.

Oświadczenia należy składać w oryginale.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Minimalny poziom(y) standardów:

a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest osiągnięcie średniego przychodu netto ze sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat poz. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów lub przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody) w kwocie minimum 300 000,00 PLN.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę i kurs.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w Sekcji III.2.1) pkt A. ogłoszenia i dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.2) pkt 1) ppkt 1. ogłoszenia, metodą spełnia / nie spełnia.

b) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

Uwaga:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zdolności techniczne i zawodowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga:

a) Przedmiot wykazanej usługi należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w Sekcji III.2.3) pkt I. ogłoszenia, tj.:

— czy usługa dotyczyła pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, czy inwestora zastępczego, czy pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,

— wartość brutto (z VAT) robót budowlanych infrastruktury komunalnej lub urządzeń wodnych,

— czy robota budowlana polegała na budowie czy na przebudowie infrastruktury komunalnej lub urządzeń wodnych.

b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ USŁUG

c) Dla usług wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

d) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości usług należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania usługi, podając datę i kurs.

e) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót budowlanych, podając datę i kurs.

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w Sekcji III.2.3) pkt I. ogłoszenia.

g) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymienione w Sekcji III. pkt III.2.1) A. ogłoszenia.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

a) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB

b) W wykazie osób dla osób, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt II. ogłoszenia należy podać liczbę lat doświadczenia zawodowego oraz dodatkowo:

a. dla osoby, o której mowa w Sekcji III.2.3) pkt II. ppkt a. ogłoszenia należy podać doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu i zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem związanym z inwestycją polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub na budowie lub przebudowie urządzeń wodnych o wartości robót budowlanych w zakresie ww. robót minimum 5 000 000,00 PLN brutto (z VAT) i rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności, numer i datę otrzymania

b. dla osób, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt II. ppkt b. odnośnik 1), 2), 3) i 4) ogłoszenia należy podać liczbę lat doświadczenia jako projektant w danej specjalności i rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności, numer i datę otrzymania

c. dla osoby, o której mowa w Sekcji III.2.3) pkt II. ppkt c. odnośnik 1) ogłoszenia należy podać rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności, numer i datę otrzymania

d. dla osób, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt II. ppkt c. odnośniki 2), 3), 4), 5), i 6) ogłoszenia należy podać liczbę lat doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego i rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności, numer i datę otrzymania

e. dla osoby, o której mowa w Sekcji III.2.3) pkt II. ppkt c. odnośnik 7) ogłoszenia należy podać liczbę lat doświadczenia w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji inwestycji budowlanych.

c) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót budowlanych, podając datę i kurs.

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

e) Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

a) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt A. ogłoszenia.

Oświadczenia należy składać w oryginale.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Minimalny poziom(y) standardów:

I. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego lub pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przynajmniej dla jednej inwestycji o wartości robót budowlanych brutto (z VAT) nie mniejszej niż 10 000 0000,00 PLN każda, polegającej na budowie lub przebudowie:

— urządzeń wodnych – w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) tj. urządzeń służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich lub,

— infrastruktury komunalnej – definiowanej jako podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej, sieci i obiekty użyteczności publicznej.

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót budowlanych, podając datę i kurs.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w Sekcji III.2.1) pkt A. ogłoszenia i dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.3) pkt 1) ppkt 1. ogłoszenia, metodą spełnia / nie spełnia.

II. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie:

a. Inżynierem do weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz do realizacji kontraktu na roboty budowlane, który musi:

— posiadać wykształcenie wyższe,

— posiadać minimum 10 lat doświadczenia zawodowego,

— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia w zakresie sieci wod – kan., które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— posiadać doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu i zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem związanym z inwestycją polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub na budowie lub przebudowie urządzeń wodnych o wartości robót budowlanych w zakresie ww. robót minimum 5 000 000,00 PLN brutto (z VAT).

b. zespołem osób do weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który musi obejmować co najmniej:

1) projektanta o specjalności sanitarnej, który musi:

— posiadać minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym 4 lat jako projektant,

— posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2) projektanta o specjalności drogowej, który musi:

— posiadać wykształcenie minimum średnie,

— posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata jako projektant,

— posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) projektanta o specjalności elektrycznej, który musi:

— posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4) projektanta o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który musi:

— posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5) specjalistę z zakresu kosztorysowania robót, który musi:

— posiadać minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kosztorysowaniu robót budowlanych.

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) projektanci muszą posiadać uprawnienia projektowe w wymaganej specjalności oraz muszą być członkami właściwych izb samorządu zawodowego.

c. zespołem osób do realizacji zadań związanych z przygotowaniem i realizacją kontraktu na roboty budowlane, który musi obejmować co najmniej:

1) asystenta Inżyniera, który musi:

— posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego (specjalista sanitarny), który musi:

— posiadać minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym 4 lat jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) inspektora nadzoru inwestorskiego (specjalista konstruktor), który musi:

— posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4) inspektora nadzoru inwestorskiego (specjalista drogowy), który musi:

— posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5) inspektora nadzoru inwestorskiego (specjalista elektryk), który musi:

— posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 3 lata jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

6) inspektora nadzoru inwestorskiego (specjalista konstrukcyjno-budowlany), który musi:

— posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

7) pracownika ds. rozliczeń i przepływów finansowych, który musi:

— posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 1 rok w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji inwestycji budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Inżyniera Kontraktu lub Asystenta Inżyniera Kontraktu z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem spełniania warunków wymaganych dla tych funkcji.

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394).

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w Sekcji III.2.1) pkt A. ogłoszenia i dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.3) pkt 2) ppkt 1. i 2. ogłoszenia, metodą spełnia / nie spełnia.

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

— w pieniądzu,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy.

NR 95116022020000000061913418 w Banku Millennium S.A. O / Elbląg.

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Departamentu Księgowości Urzędu Miejskiego w Elblągu.

2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w sekretariacie Departamentu Księgowości Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór Umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

1. Płatność należnego wykonawcy wynagrodzenia, dokonywana będzie na podstawie faktury VAT.

2. Ustala się następujący sposób fakturowania za pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera kontraktu):

1) Pierwsza faktura za pełnienie funkcji Inżyniera może zostać wystawiona po wykonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 i 2 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ oraz po sporządzeniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu raportu z weryfikacji wraz z wnioskami w zakresie ewentualnej korekty i usunięcia wad i usterek tej dokumentacji. Wartość faktury będzie wynosić 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Pozostałe wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, będzie wypłacane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Inżyniera sukcesywnie w miarę postępu robót, a wartość ich będzie wyliczana proporcjonalnie do wartości robót wynikających z faktur Wykonawcy robót, sukcesywnie do wysokości 90 % pozostałego wynagrodzenia (po pomniejszeniu go o wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ), aż do zakończenia rzeczowego robót budowlanych.

3) Ostatnia faktura za pełnienie funkcji Inżyniera może zostać wystawiona po ostatecznym rozliczeniu finansowym robót budowlanych w ramach realizowanego kontraktu.

3. Faktury VAT płatne będą w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

5. Płatności dokonywane będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Inżyniera.

Procedura
Sposób płatności za dokumenty: Przelewem, gotówką w kasie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Okres ważności oferty: 060 dni
Data otwarcia ofert: 2011-12-05 📅
Miejsce otwarcia: Urząd Miejski Elbląg, ul. Łączności 1 – sala nr 300.
Miejsce: Urząd Miejski Elbląg, ul. Łączności 1 – sala nr 300.
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zamówień Publicznych
Paweł Lipiński
Adres internetowy: www.umelblag.pl 🌏
Nazwa: Urząd Miejski w Elblągu
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zamówień Publicznych (pokój 403)
Iwona Opaczewska, Katarzyna Maciejczyk
Telefon: +48 552393125 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: ZP-WZP-91/2011
Informacje dodatkowe

1. Dotyczy Sekcji II.3) ogłoszenia Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Czas trwania zamówienia: 36 miesięcy od udzielenia zamówienia (do dnia zakończenia finansowego zadania).

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587840 📞
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 🌏
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Fax: +48 224587800 / 224587803 📠
Źródło: OJS 2011/S 204-332423 (2011-10-18)

Dodatkowe informacje (2011-11-08)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-11-08 📅
Termin składania ofert: 2011-12-06 📅
Data publikacji: 2011-11-12 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 218-354728
Odnosi się do ogłoszenia: 2011/S 204-332423
Numer Dz.U.-S: 218
Źródło: OJS 2011/S 218-354728 (2011-11-08)

Dodatkowe informacje (2011-11-18)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-11-18 📅
Termin składania ofert: 2011-12-12 📅
Data publikacji: 2011-11-23 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 225-364183
Numer Dz.U.-S: 225
Źródło: OJS 2011/S 225-364183 (2011-11-18)

Dodatkowe informacje (2011-12-01)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-12-01 📅
Termin składania ofert: 2011-12-28 📅
Data publikacji: 2011-12-06 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 234-377954
Numer Dz.U.-S: 234
Źródło: OJS 2011/S 234-377954 (2011-12-01)

Dodatkowe informacje (2011-12-20)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-12-20 📅
Termin składania ofert: 2012-01-12 📅
Data publikacji: 2011-12-22 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 246-398572
Numer Dz.U.-S: 246
Źródło: OJS 2011/S 246-398572 (2011-12-20)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-04-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 287 820,00 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Gmina – Miasto Elbląg

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-04-11 📅
Data publikacji: 2012-04-12 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 71-117676
Numer Dz.U.-S: 71

Obiekt
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: teren miasta Elbląga.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2012-03-26 📅
Nazwa: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wigilijna 6/7
Miasto pocztowe: Elbląg
Kod pocztowy: 82-300
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: bpbk@elblag.com.pl 📧
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 9

Odniesienie
Identyfikatory
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2011/S 246-398572
2011/S 234-377954
2011/S 225-364183
2011/S 218-354728

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Źródło: OJS 2012/S 071-117676 (2012-04-11)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)