Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.- udrożnieniowe”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.- udrożnieniowe”.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Zespołu nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623).
3. Zakres obowiązków Wykonawcy jako Zespołu Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności:
1) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi związanymi z realizacją zadania,
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym w szczególności zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i robót,
4) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu oraz odbioru końcowego,
5) protokolarne przekazanie z udziałem Zamawiającego i realizatora robót budowlanych placu budowy oraz przygotowanie i przekazanie dziennika budowy,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrolowanie rozliczenia budowy, monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z przyjętymi harmonogramami robót, odbiorów i płatności,
7) potwierdzenie usunięcia przez realizatora robót budowlanych ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,
8) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych na roboty uzupełniające, zamienne i zaniechane, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 3 dni od ich otrzymania, w tym sprawdzenie książki obmiarów robót w przypadku wystąpienia tychże robót,
9) akceptacja wykonania i fakturowania przez realizatora robót budowlanych - robót częściowych, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramach rzeczowo-finansowych poszczególnych etapów inwestycji, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót budowlanych,
10) zaopiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych zadań inwestycji dostarczonych przez realizatora robót budowlanych, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego,
11) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez co najmniej 2-krotne w ciągu tygodnia wizytowanie budowy przez kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
12) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjności w zależności od potrzeb i na wezwanie kierownika budowy albo Zamawiającego,
13) zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich odstępstw i problemów dotyczących dokumentacji projektowej, na podstawie której jest realizowana inwestycja oraz rekomendacja działań zapobiegawczych,
14) organizowanie i prowadzenie wg potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, narad technicznych (koordynacyjnych), w których uczestniczą inspektorzy nadzoru inwestorskiego, realizator robót budowlanych, nadzór autorski oraz osoby wskazane przez Zamawiającego,
15) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych - miesięcznych raportów z realizacji inwestycji zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, oceny w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, identyfikację zagrożeń i propozycje działań naprawczych oraz informacje dot. działalności nadzoru inwestorskiego,
16) nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od realizatora robót budowlanych przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny realizatora robót budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego,
17) wzywanie i współpraca z nadzorem autorskim, wzywanie do uzupełniania lub wyjaśniania dokumentacji projektowej,
18) konsultowanie i uzgadnianie z nadzorem autorskim w porozumieniu z Zamawiającym propozycji niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty dodatkowe lub zamienne oraz udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w tym zakresie,
19) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów,
20) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania,
21) wzywanie realizatora robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązania się z umowy,
22) weryfikacja i odbiór od realizatora robót budowlanych całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń właściwych dla eksploatacji obiektów, kompletowanie ich i przedkładanie na żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu zadania protokolarne przekazanie Zamawiającemu,
23) przygotowanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych – 1 raz w roku przez okres trwania gwarancji i rękojmi lub na wezwanie Zamawiającego,
24) sporządzanie i przedstawienie Zamawiającemu wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych i dostawy oraz przewidzianych w kodeksie cywilnym,
25) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.
4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia będzie:
1) dokumentacja projektowa inwestycji wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez wykonawców występujących wspólnie tzn.: Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Poznań Spółka z o.o.; 60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21 oraz Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Spółka z o.o.; 60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138.),
2) umowa z realizatorem robót budowlanych,
3) umowa z Zamawiającym o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
4) wizja lokalna terenu inwestycji.
5. Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy „kosztów nadzoru inwestorskiego”. Wykonawca opracuje go na podstawie materiałów otrzymanych do Zamawiającego.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2011-04-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-02-24.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Grontmij Polska Spółka z o.o.

Kto?

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Co?

Gdzie?

• Wielkopolskie › Koniński

Historia zamówień

Data	Dokument
2011-02-24	Ogłoszenie o zamówieniu
2011-03-04	Dodatkowe informacje
2011-05-27	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2011-02-24)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi nadzoru budowlanego
Wielkość lub zakres:

Zakres taki jak w pkt II.1.5) ogłoszenia. Wartość zamówienia wraz z zamówieniami uzupełniającymi przekracza 125 000 EUR.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi nadzoru budowlanego 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
Adres pocztowy: ul. Szewska 1, pok. 103
Kod pocztowy: 61-760
Miasto pocztowe: Poznań
Kontakt
Adres internetowy: http://www.poznan.rzgw.gov.pl 🌏
E-mail: krzysztof.jagodzinski@rzgw.poznan.pl 📧
Telefon: +48 618567706 📞
Fax: +48 618525731 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-02-24 📅
Termin składania ofert: 2011-04-06 📅
Data publikacji: 2011-03-01 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 41-066966
Numer Dz.U.-S: 41
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje: a) rozpoczęcie usługi: w dniu rozpoczęcia robót budowlanych, b) termin zakończenia usługi: do zakończenia bezusterkowego robót budowlanych (planowany wybór realizatora robót budowlanych w postępowaniu przetargowym: I/II kw. 2011 r., planowany czas zakończenia robót budowlanych: do 31.10.2013 r.) i ich odebrania, dopuszczenia do użytkowania i rozliczenia, zastrzeżeniem wykonywania obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 23) i § 6 ust. 1 umowy w okresie do końca 30 dnia po upływie okresu gwarancji udzielonej przez realizatora robót budowlanych. 2. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3. Wykonawca poza dokumentami, o których mowa w sekcji III winien złożyć pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiajacego opisane w punkcie 15.3 SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy: a) z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) z powodu zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.- udrożnieniowe”.

2. Strony ustalają, że do obowiązków Zespołu nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623).

3. Zakres obowiązków Wykonawcy jako Zespołu Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, bhp, przeciwpożarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi związanymi z realizacją zadania,

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym w szczególności zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i robót,

4) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych elementów obiektu oraz odbioru końcowego,

5) protokolarne przekazanie z udziałem Zamawiającego i realizatora robót budowlanych placu budowy oraz przygotowanie i przekazanie dziennika budowy,

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrolowanie rozliczenia budowy, monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z przyjętymi harmonogramami robót, odbiorów i płatności,

7) potwierdzenie usunięcia przez realizatora robót budowlanych ewentualnych wad, usterek, niedoróbek,

8) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych na roboty uzupełniające, zamienne i zaniechane, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 3 dni od ich otrzymania, w tym sprawdzenie książki obmiarów robót w przypadku wystąpienia tychże robót,

9) akceptacja wykonania i fakturowania przez realizatora robót budowlanych - robót częściowych, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramach rzeczowo-finansowych poszczególnych etapów inwestycji, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót budowlanych,

10) zaopiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych zadań inwestycji dostarczonych przez realizatora robót budowlanych, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego,

11) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez co najmniej 2-krotne w ciągu tygodnia wizytowanie budowy przez kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

12) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjności w zależności od potrzeb i na wezwanie kierownika budowy albo Zamawiającego,

13) zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich odstępstw i problemów dotyczących dokumentacji projektowej, na podstawie której jest realizowana inwestycja oraz rekomendacja działań zapobiegawczych,

14) organizowanie i prowadzenie wg potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, narad technicznych (koordynacyjnych), w których uczestniczą inspektorzy nadzoru inwestorskiego, realizator robót budowlanych, nadzór autorski oraz osoby wskazane przez Zamawiającego,

15) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych - miesięcznych raportów z realizacji inwestycji zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, oceny w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, identyfikację zagrożeń i propozycje działań naprawczych oraz informacje dot. działalności nadzoru inwestorskiego,

16) nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od realizatora robót budowlanych przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny realizatora robót budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego,

17) wzywanie i współpraca z nadzorem autorskim, wzywanie do uzupełniania lub wyjaśniania dokumentacji projektowej,

18) konsultowanie i uzgadnianie z nadzorem autorskim w porozumieniu z Zamawiającym propozycji niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty dodatkowe lub zamienne oraz udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w tym zakresie,

19) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów,

20) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania,

21) wzywanie realizatora robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub zagrożeń nie wywiązania się z umowy,

22) weryfikacja i odbiór od realizatora robót budowlanych całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń właściwych dla eksploatacji obiektów, kompletowanie ich i przedkładanie na żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu zadania protokolarne przekazanie Zamawiającemu,

23) przygotowanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych – 1 raz w roku przez okres trwania gwarancji i rękojmi lub na wezwanie Zamawiającego,

24) sporządzanie i przedstawienie Zamawiającemu wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych i dostawy oraz przewidzianych w kodeksie cywilnym,

25) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.

4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia będzie:

1) dokumentacja projektowa inwestycji wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez wykonawców występujących wspólnie tzn.: Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Poznań Spółka z o.o.; 60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21 oraz Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Spółka z o.o.; 60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138.),

2) umowa z realizatorem robót budowlanych,

3) umowa z Zamawiającym o pełnienie nadzoru inwestorskiego,

4) wizja lokalna terenu inwestycji.

5. Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy „kosztów nadzoru inwestorskiego”. Wykonawca opracuje go na podstawie materiałów otrzymanych do Zamawiającego.

Numer referencyjny: EZ/03/2011
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE:

Projekt jest współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Kanał Ślesiński.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

Punkt I.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia ma podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca złoży:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Do ww. oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

7) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) punkcie I.1. ppkt 2-4 i ppkt 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) punkcie I.1. ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w punkcie I.2. ppkt 1 lit. a i c oraz punkcie I.2. ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie I.2. ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie I.2. ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu I.2. ppkt 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem,

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz załączniki do oświadczenia (dokumenty wymienione w punkcie I.1. od ppkt 2 do ppkt 6) obowiązują każdego partnera oddzielnie. Każdy z partnerów musi złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów podpisany przez osobę upoważnioną do ich reprezentowania.

Punkt II.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń i oparty będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

4. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

W zakresie wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2. informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

4. jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Minimalny poziom(y) standardów:

Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 100 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej posiadanie zdolności kredytowej) - w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku,

b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zdolności techniczne i zawodowe:

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest udokumentowanie spełniania przez Wykonawcę niżej wymienionych warunków, uprawniających do ubiegania się o zamówienie publiczne:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Minimalny poziom(y) standardów:

1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek opisany poniżej musi spełniać jeden podmiot w całości): wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy, remontu, modernizacji piętrzących budowli hydrotechnicznych (jazów, śluz oraz elektrowni wodnych) o łącznej wartości kosztorysowej robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy):

a) 1 osobę posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w zakresie budowli hydrotechnicznych względnie melioracji wodnych nadane z mocy art. 13 ust. l pkt 2, art. 14 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych,

— minimum 6 – letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

b) 1 osobę posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane z mocy art. 13 ust. l pkt 2, art. 14 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych,

— minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej, która będzie członkiem Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

c) 1 osobę posiadającą:

— wykształcenie mechaniczne wyższe lub średnie,

— doświadczenie przy realizacji minimum 1 roboty polegającej na budowie, remoncie, modernizacji konstrukcji stalowych i mechanizmów piętrzących budowli hydrotechnicznych (jazów, śluz oraz elektrowni wodnych), która będzie członkiem Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji (branż), o których mowa w punkcie 2.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz,

— oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i są w posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego albo posiadają kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

W przypadku osoby, która będzie członkiem Zespołu Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialną za roboty mechaniczne należy w oświadczeniu podać jedynie informacje o jej wykształceniu.

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

Wadium: 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) wnoszone przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium zostały określone w treści SIWZ.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją ninijeszego zamówienia publicznego dokonywane będą w złotych polskich. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”. Działania 3.5 „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa”. Schematu 5 „Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli piętrzących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). Przed zawarciem umowy zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2011-04-06 📅
Miejsce otwarcia: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; ul. Szewska 1, pokój nr 8.
Miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; ul. Szewska 1, pokój nr 8.
Języki
Inne języki: Polski.

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Kontakt
Punkt kontaktowy: Krzysztof Jagodziński
Adres internetowy: www.poznan.rzgw.gov.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data rozpoczęcia: 2011-04-15 📅
Data końcowa: 2013-10-31 📅
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: EZ/03/2011
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje:

a) rozpoczęcie usługi: w dniu rozpoczęcia robót budowlanych,

b) termin zakończenia usługi: do zakończenia bezusterkowego robót budowlanych (planowany wybór realizatora robót budowlanych w postępowaniu przetargowym: I/II kw. 2011 r., planowany czas zakończenia robót budowlanych: do 31.10.2013 r.) i ich odebrania, dopuszczenia do użytkowania i rozliczenia, zastrzeżeniem wykonywania obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 23) i § 6 ust. 1 umowy w okresie do końca 30 dnia po upływie okresu gwarancji udzielonej przez realizatora robót budowlanych.

2. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. Wykonawca poza dokumentami, o których mowa w sekcji III winien złożyć pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiajacego opisane w punkcie 15.3 SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy:

a) z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

b) z powodu zmiany obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587840 📞
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/KIO 🌏
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

Uprawnionym do odwołania są podmioty określone w art.179 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacje na temat terminów i procedur składnia odwołania zawierają Art. 180 i 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2011/S 041-066966 (2011-02-24)

Dodatkowe informacje (2011-03-04)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-03-04 📅
Data publikacji: 2011-03-08 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 46-074439
Odnosi się do ogłoszenia: 2011/S 41-066966
Numer Dz.U.-S: 46
Źródło: OJS 2011/S 046-074439 (2011-03-04)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-05-27)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 430 500,00 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-05-27 📅
Data publikacji: 2011-05-31 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 104-169992
Numer Dz.U.-S: 104

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2011-05-26 📅
Adres pocztowy: ul. Ziębicka 35
Miasto pocztowe: Poznań
Kod pocztowy: 60-164
Kraj: Polska 🇵🇱
Adres internetowy: www.grontmij.pl 🌏
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/KIO 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

Uprawnionym do odwołania są podmioty określonew art. 179 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: OJS 2011/S 104-169992 (2011-05-27)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi związane z budownictwem (>20)

Usługi nadzoru budowlanego (>20)

Usługi nadzorowania placu budowy (9)