Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, które obejmują swoim zakresem budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej oraz nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu wraz z budową muru

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, których zakres obejmuje:
— budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wraz z instalacjami, przyłączami, infrastrukturą techniczną,
— nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu, wraz z instalacjami i przyłączami,
— budowę muru oddzielającego teren Aresztu od terenu Sądu.
2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php. />4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
5. Oferty należy składać w biurze podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.4.2011 r. o godz. 10:00.
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2011-04-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-03-16.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Komplet Inwest Spółka Jawna Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj

Kto?

• Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Co?

• Usługi związane z budownictwem › Usługi nadzoru budowlanego

Gdzie?

• Dolnośląskie › Miasto Wrocław

Historia zamówień

Data	Dokument
2011-03-16	Ogłoszenie o zamówieniu
2011-04-04	Dodatkowe informacje
2011-06-20	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2011-03-16)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi nadzoru budowlanego
Wielkość lub zakres:

Usługa nadzoru inwestorskiego, będąca przedmiotem zamówienia, dotyczy pełnego zakresu robót, który obejmuje:a) przygotowanie terenu budowy, wycinka drzew i krzewów, przyłączenie mediów na czas budowy, wykonanie rozbiórek istniejących obiektów i robót ziemnych z udziałem archeologów,b) roboty budowlane,c) roboty instalacyjne w zakresie:— instalacji wodociągowej (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji),— instalacji p.poż.,— instalacji kanalizacji sanitarnej,— instalacji kanalizacji wody deszczowej,— instalacji c.o,— instalacji ciepła technologicznego,— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,— instalacji chłodniczej na potrzeby klimatyzacji,— instalacji spływu kondensatu,— węza cieplnego,— instalacji elektrycznych wewnętrznych,— stacji transformatorowej,— instalacji teletechnicznych (SWOR, SSWiN, SAP, KD, CCTV, wideo domofonów, nagłośnienia, sieci strukturalnej, oddymiania klatek schodowych i szybów windowych),— instalacji odgromowej i wyrównawczej.d) wykonanie przyłączy i sieci przyobiektowych:— przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,— przyłącza energetyczne podstawowe i rezerwowe,— przyłącza telekomunikacyjne,— przyłącza c.o.e) roboty w zakresie zagospodarowania terenu: budowa parkingu wewnętrznego, budowa infrastruktury wzakresie wjazdu na teren działki, roboty drogowe, mała architektura, oświetlenie i odwodnienie terenu125 000,0010 000 000,00

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi nadzoru budowlanego 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Adres pocztowy: ul. Sądowa 1
Kod pocztowy: 50-046
Miasto pocztowe: Wrocław
Kontakt
Adres internetowy: http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php 🌏
E-mail: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl 📧
Telefon: +48 713704295 📞
Fax: +48 713704295 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-03-16 📅
Termin składania ofert: 2011-04-27 📅
Data publikacji: 2011-03-18 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 54-088656
Numer Dz.U.-S: 54

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami, których zakres obejmuje:

— budowę budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wraz z instalacjami, przyłączami, infrastrukturą techniczną,

— nadbudowę i przebudowę budynku magazynowego dla Aresztu Śledczego we Wrocławiu, wraz z instalacjami i przyłączami,

— budowę muru oddzielającego teren Aresztu od terenu Sądu.

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej http://www.wroclaw.so.gov.pl/zamowienia.php.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

5. Oferty należy składać w biurze podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.4.2011 r. o godz. 10:00.

6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wielkość lub zakres:

Usługa nadzoru inwestorskiego, będąca przedmiotem zamówienia, dotyczy pełnego zakresu robót, który obejmuje:

a) przygotowanie terenu budowy, wycinka drzew i krzewów, przyłączenie mediów na czas budowy, wykonanie rozbiórek istniejących obiektów i robót ziemnych z udziałem archeologów,

b) roboty budowlane,

c) roboty instalacyjne w zakresie:

— instalacji wodociągowej (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji),

— instalacji p.poż.,

— instalacji kanalizacji sanitarnej,

— instalacji kanalizacji wody deszczowej,

— instalacji c.o,

— instalacji ciepła technologicznego,

— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

— instalacji chłodniczej na potrzeby klimatyzacji,

— instalacji spływu kondensatu,

— węza cieplnego,

— instalacji elektrycznych wewnętrznych,

— stacji transformatorowej,

— instalacji teletechnicznych (SWOR, SSWiN, SAP, KD, CCTV, wideo domofonów, nagłośnienia, sieci strukturalnej, oddymiania klatek schodowych i szybów windowych),

— instalacji odgromowej i wyrównawczej.

d) wykonanie przyłączy i sieci przyobiektowych:

— przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,

— przyłącza energetyczne podstawowe i rezerwowe,

— przyłącza telekomunikacyjne,

— przyłącza c.o.

e) roboty w zakresie zagospodarowania terenu: budowa parkingu wewnętrznego, budowa infrastruktury wzakresie wjazdu na teren działki, roboty drogowe, mała architektura, oświetlenie i odwodnienie terenu

Wartość szacunkowa bez VAT: 125 000,00 💰
10 000 000,00 💰
Czas trwania: 48 miesięcy
Numer referencyjny: ZP/PN/4/2011
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Budynek Sądu dla Wrocławia - Fabrycznej będzie zlokalizowany przy ul. Świebodzkiej 5 we Wrocławiu na działce nr 50/2 AM-32, obręb Stare Miasto. Zasięg inwestycji obejmuje także działki nr 46, 49, 51(AM-32), 21 (AM-33). Budynek magazynowy Aresztu Śledczego położony jest przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu na działce nr 50/1, obręb Stare Miasto. Mur będzie zlokalizowany na działce nr 50/1.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Warunek: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa posiadają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: nie dotyczy.

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

III. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IV:

1) ppkt 2-4 i ppkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI.1 lit a) i c) oraz pkt. VI.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.1 lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.

II. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I, Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł),

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł).

III. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.2.1)IV – III.2.1)VII.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt I, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. II. a), dotyczącej tych podmiotów.

Minimalny poziom(y) standardów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku cd.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów dołączonych do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie wynikać, że:

a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł);

b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

Zdolności techniczne i zawodowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

I.1. Warunek: posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.1.

I.2. Warunek: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. II.2.

II. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

II.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.1., Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.

II.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. I.2., Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (należy podać nazwę uprawnień, nazwę podmiotu wydającego uprawnienia oraz numer uprawnień), doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. pkt. III.2.1)IV – III.2.1)VII.

Minimalny poziom(y) standardów:

III. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.1. cd.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami, które obejmowały swoim zakresem budowę nowego budynku użyteczności publicznej. Przyjmuje się definicję budynku użyteczności publicznej podaną w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późn. zm.). Wykonany budynek musi posiadać następującą charakterystykę:

— kubatura budynku nie może być mniejsza niż 20 500 m3,

— powierzchnia netto budynku nie może być mniejsza niż 5 900 m2,

— ilość kondygnacji nadziemnych nie może być mniejsza niż 5,

— budynek musi być w całości podpiwniczony,

— budynek musi być wykonany w technologii żelbetonowej.

Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego nie może być mniejsza niż 600 000 PLN netto (słownie: sześćset tysięcy zł netto).

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, określonego w pkt. I.2. cd.:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Kierownik zespołu inspektorów nadzoru.

Osoba musi spełniać następujące warunki:

— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne,

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad inwestycjami budowlanymi,

— musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

b) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej.

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową.

c) Inspektor w branży architektonicznej.

— musi posiadać wyższe wykształcenie techniczne – architektoniczne,

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową.

d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej.

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.

e) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej.

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

f) Inspektor nadzoru w branży teletechnicznej.

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

— musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową.

g) Inspektor nadzoru w branży drogowej.

— musi posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

h) Osoba nadzorująca prace w branży geotechnicznej.

Osoba musi posiadać kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.

i) Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Osoba musi posiadać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.6.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 03.121.1137 ze zm.).

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10:00 dnia 27.4.2011 r.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

NBP O/Okręg. Wrocław.

34 1010 1674 0032 6113 9120 0000

W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu ZP/PN/4/2011.

Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium wnoszone w innej w formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Zamawiającego. Kasa Zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu (pok. nr 9) i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:30 - 14:00, a w poniedziałki w godz. 9:30 - 18:00 (przerwa w godz. 15:00 - 15:30).

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego ustępu.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie obowiązująca stawka VAT, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie skorygowane o kwotę wynikającą z różnicy stawek VAT przed i po zmianie

4. Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie w częściach. Kwoty faktur częściowych będą uzależnione od postępu robót i proporcjonalne do wynagrodzenia wykonawcy robót, wypłacanego za zrealizowane etapy budowy.

Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe po zakończeniu i odebraniu poszczególnych etapów robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym budowy.

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Szczegółowe warunki finansowe określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wykonanie usługi jest zastrzeżone dla określonego zawodu:

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Imiona, nazwiska i kwalifikacje zawodowe personelu ✅

Procedura
Sposób płatności za dokumenty:

Zamawiający udostępnia specyfikację wraz z załącznikami (w tym dokumentację projektową) nieodpłatnie na stronie internetowej. Odpłatne jest przekazanie Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, specyfikacji wraz z załącznikami (w tym dokumentacji projektowej) w formie papierowej. Płatność gotówką lub przelewem.

Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2011-04-27 📅
Miejsce otwarcia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, sala 304, 50-046 Wrocław, POLSKA.
Miejsce: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, sala 304, 50-046 Wrocław, POLSKA.
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Other
Kontakt
Punkt kontaktowy: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, pok. 015 Zamówienia Publiczne
Tomasz Matusiak, Piotr Lasota
Nazwa: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Punkt kontaktowy: biuro podawcze Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: ZP/PN/4/2011

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Źródło: OJS 2011/S 054-088656 (2011-03-16)

Dodatkowe informacje (2011-04-04)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-04-04 📅
Termin składania ofert: 2011-04-28 📅
Data publikacji: 2011-04-09 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 70-112860
Odnosi się do ogłoszenia: 2011/S 54-088656
Numer Dz.U.-S: 70
Źródło: OJS 2011/S 070-112860 (2011-04-04)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-06-20)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 598 887,00 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-06-20 📅
Data publikacji: 2011-06-22 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 118-194350
Numer Dz.U.-S: 118

Obiekt
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Budynek Sądu dla Wrocławia - Fabrycznej będzie zlokalizowany przy ul.Świebodzkiej 5 we Wrocławiu na działce nr 50/2 AM-32, obręb Stare Miasto. Zasięg inwestycji obejmuje także działki nr 46, 49, 51(AM-32), 21 (AM-33). Budynek magazynowy Aresztu Śledczego położony jest przy ul.Świebodzkiej we Wrocławiu na działce nr 50/1, obręb Stare Miasto. Mur będzie zlokalizowany na działce nr 50/1.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2011-06-17 📅
Adres pocztowy: Al. 11-go Listopada 91K
Miasto pocztowe: Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy: 66-400
Kraj: Polska 🇵🇱
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 8

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Informacje o terminach składania odwołań:

Odwołanie wobec czynności innych niż określonew art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Telefon: +48 224587701 📞
Fax: +48 224587700 📠
Źródło: OJS 2011/S 118-194350 (2011-06-20)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi związane z budownictwem (>20)

Usługi nadzoru budowlanego (>20)

Usługi nadzorowania placu budowy (11)