Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Odry w gm. Opole i Dąbrowa poprzez zaprojektowanie polderu przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z uwzględnieniem budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej (drogi, mosty, przepusty), sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy niezbędne do realizacji robót oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.Charakterystyka istniejącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Sławice i Żelazna:Polder Żelazna został wybudowany przed rokiem 1939. Polder jest położony na lewym brzegu rzeki Odra w km 153+800-158+300 w gminach Opole i Dąbrowa. Powierzchnia istniejącego polderu wynosi 200ha, pojemność ≈ 1,7 mln m3. Na załącznikach graficznych wskazano lokalizację istniejących obwałowań Polderu Żelazna - formalnego zasięgu Polderu, istniejących przeszkód itp. oraz mapę z „Koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola” z 2010r. opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta Opola. Wały te nie spełniają warunków ochrony doliny ani tym bardziej Polderu. Długość istniejącego betonowego przewału wlotowego „Półwieś” wynosi 250 m. Poniżej przewału znajduje się lewostronny wał od rzeki Odry, w którym istnieje kolejny przewał o długości około 80 m . Śluza wylotowa znajduje się w km 158+300 w wale zamykającym polder prostopadły do rzeki, posiada dwa otwory o wymiarach 2,00 m × 2,5 m, które od strony polderu zaopatrzone są w zasuwy drewniane i mechanizmy wyciągowe o napędzie ręcznym. Od strony zewnętrznej klapy zwrotne uniemożliwiają przedostanie się wody do polderu.Cel zamierzenia:Przebudowa istniejącego polderu ma zabezpieczyć m.in. tereny specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Północnej, a także mieszkańców ulicy Partyzanckiej i co ważne - także obwodnicę północną. Jej fragment w okolicy skrzyżowania z ul. Partyzancką jest bardzo często zalewany. Oczekuje się aby pojemność retencyjna przyszłego polderu została zwiększona w stosunku do istniejącej , poprzez zwiększenie jego powierzchni zalewowej - polder rozciągałby się na polach w okolicach obwodnicy północnej miasta Opola oraz na terenach miejscowości Sławice i Żelazna chroniąc te wsie.Zakres dokumentacji projektowej:W dokumentacji projektowej należy uwzględnić prace projektowe m.in. w zakresie:budowa zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na części działki nr 1/15 k.m. 5, obręb Półwieś – zbiornik miałby być buforem dla fali powodziowej pochodzącej ze zlewni kanalizacji deszczowej m.in. strefy ekonomicznej oraz miejscem lokalizacji czerpni pomp mobilnychnależy rozważyć konieczność ujęcia w dokumentacji projektowej rezerwy terenu pod retencję przy wlocie Kanału Półwieś (w momencie konieczności zamknięcia przepustu przy napełnianiu polderu istnieje niebezpieczeństwo wylań z koryta oraz powstania cofki przy opóźnieniu uruchomienia planowanej przepompowni mobilnej PM)zaprojektowanie nowego obwałowania wraz z niezbędnymi urządzeniamiremont istniejącego obwałowania na odcinku w km Odry 153+800 do 158+300przewał Sławiceśluza wałowamodernizacja przepustu wałowego przy starym budynku pompownirozbiórka bądź remont budynku starej pompowni i transformatoramodernizacja Stacji Pomp Żelaznaistniejący rów do modernizacjiuwzględnić roboty towarzyszące (np. budowy dróg technologicznych, przejazdów, zjazdów, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu itp.)W/w zakres opracowania „Przebudowa Polderu Żelazna” to orientacyjny i minimalny zakres prac, które należy ująć w dokumentacji projektowej.Usługa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień , opinii i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. W zakresie przedmiotowej usługi Projektant zobowiązany będzie do opracowania niezbędnych ekspertyz bądź innych niewymienionychw przedmiocie zamówienia opracowań wymaganych obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji projektowej przepisami.Wykonawca dokumentacji projektowej winien na bieżąco uzgadniać wszelkie rozwiązania projektowe z Zamawiającym jak również z Urzędem Miasta Opole. Wykonawcy uzyska pozytywną opinię Urzędu Miasta Opole dla proponowanych rozwiązań projektowychZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONIECZNYCH DO SPORZĄDZENIA:Lp. Elementy przedmiotu zamówienia1. Koncepcja rozwiązań projektowych zakładająca trzy warianty – 5 egz.Należy przyjąć minimum trzy warianty zabezpieczenia przeciwpowodziowego wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów planowanych robót budowlanych dla każdego przyjętego wariantu.Należy przedstawić najbardziej korzystne rozwiązania ze względu na kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.Uzyskać pozytywną opinię Urzędu Miasta Opole dla proponowanego wariantu, wg. którego będą wykonywane dalsze prace projektowe. Na polecenie Zamawiającego Wykonawca zorganizuje okazanie rozwiązań projektowych z udziałem społeczeństwa.2 Komplet wymaganych prawem materiałów w tym karta informacyjna przedsięwzięcia ewentualny raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności jego opracowania do celów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – 5 egz.W gestii wykonawcy leży złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie decyzji środowiskowej oraz jej uzyskanieKIP opracować zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ) i innymi przepisami oraz wymogami organu wydającego decyzję3 Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej - 5 egz.4 Wykonanie obliczeń i analiz hydraulicznych na potrzeby zaprojektowania polderu –4 egz.5 Operat wodnoprawny – 4 egz.zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145z późn. zm.)Instrukcja gospodarowania wodą na terenie polderu w czasie powodzi – 4 egz.W/w opracowania sporządzić do celów uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne.Wykonawca złoży wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz je uzyska.6 Mapa do celów projektowych – w ilości niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowejwykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm.)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń nadziemnych i podziemnych zgodnie ze standardami przyjętymi w geodezjioraz uzyskanie przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Mapa sytuac. – wysok. Powinna posiadać pieczęcie ośrodka dokumentacji geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych.Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualny stan prawny obowiązującej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji oraz czas wymagany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego o wydanie tej decyzji7 Inwentaryzacja drzew i krzewów znajdujących się w granicach inwestycji - 8 egz.Wykonawca zobowiązany jest do:a) wykonania inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów (wg gatunków). Inwentaryzacja winna posiadać m.in. dokładne i czytelne zaznaczenie ( kolorem i numerem ) drzew do usunięcia; krzewy do usunięcia – z podaniem wielkości powierzchni, z której zostaną usunięteb) Opracowanie ma ponadto zawierać: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości na której znajduje się przewidziane do wycinki drzewo lub krzew,8 Badania geotechniczne obejmująca teren pod budowlę przeciwpowodziową oraz teren rezerw gruntowych wskazanych przez projektanta w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania - 8 egz.Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za zakres badań. W przypadku, gdy na etapie realizacji inwestycji zostanie stwierdzona konieczność wykonania dodatkowego zakresu badań geotechnicznych, zostaną one wykonane na koszt Projektanta. Jeżeli dodatkowe badania spowodują konieczność dokonania zmian projektowych, Projektant wykona je w ramach ceny umownej.Powyższe opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)9 Projekt budowlany – 8 egz.Projekt budowlany będzie zawierał wszystkie branże i elementy niezbędne do realizacji inwestycji w tym m.in.:rysunki, profile podłużne i poprzecznerozwiązania techniczne wszelkich kolizji z uzbrojeniem technicznym podziemnym i naziemnym terenu (np. kanalizacja, linie energetyczne wraz z przebudową słupów, ew. teletechniczne i inne zinwentaryzowane w trakcie projektowania)rozwiązania projektowe przebudowy lub rozbiórki istniejącej infrastruktury terenowejrozwiązania projektowe dla robót towarzyszących (np. budowy dróg technologicznych, przejazdów, zjazdów itp.)opracowanie projektu zagospodarowania rezerw ziemnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniem ich lokalizacji oraz badaniami geotechnicznymi i opinią o przydatności gruntuopinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymiWykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu budowlanego przebieg linii wyznaczających nieruchomości stanowiące teren niezbędny do realizacji jak również funkcjonowania inwestycji .Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego (część opisowa i graficzna) zgodnie z wymogami art. 34 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 z późn.zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),normami10 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ –8 egz.zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409z późn. zm) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.)11 Projekty podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego – 7 egz.o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010 Nr 143, poz. 963 z późn. zm.), (zwana „SPECUSTAWĄ”);Zamawiający przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego opracowania zaleca wstępne przeanalizowanie rozwiązań projektowych oraz zapoznanie się z terenem albowiem na etapie projektowania zmiana ilości działek przewidzianych pod inwestycję nie będzie miała wpływu na zmianęwynagrodzenia Wykonawcy.12 Uzyskanie zgód wejścia na grunt od właścicieli działek aby inwestor mógł złożyć oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane ( o ile będzie wymagane) oraz uzgodnienie z właścicielami działek miejsca przewidzianego na składowanie lub rozplantowanie urobku bądź składanie innych materiałów w okresie prowadzenia robót budowlanych.13 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi w celu uzyskania decyzji pozwolenie na realizację inwestycji w świetle ustawy z dn. 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 z późn. zm.)Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich uzupełnień braków we wniosku oraz załączników do wydania pozwolenia na realizację inwestycji.niego oraz wyjaśnień winien uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji przeciwpowodziowejDo wniosku należy również dołączyć oryginały aktualnych wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz odpisów ksiąg wieczystych dla wszystkich działek objętych wnioskiem14 Projekt wykonawczy – 8 egz.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych (część opisowa i graficzna) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami technicznymi, ustaleniami z Zamawiającym, Projekt wykonawczy winien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót.15 Przedmiary robót – 8 egz.opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, Poz.2072 z późn. zm.)16 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 8 egz.opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, Poz.2072 z późn. zm.)17 Kosztorys inwestorski – 5 egz.opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)Dodatkowe informacje dla Wykonawcy zamówienia:Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:brać udział w radach technicznych związanych z przedmiotowym opracowaniem (na wniosek Zamawiającego)aktualizować na żądanie Zamawiającego kosztorys inwestorskireprezentować Inwestora w postępowaniach administracyjnych związanych z zamówieniem do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.organizować oraz brać czynny udział w okazaniach rozwiązań projektowych z udziałem społeczeństwanależy uzgodnić z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu założenia przyjętych rozwiązań projektowychz uwagi na znajdującą się w polderze obwodnicę północną miasta Opola przedzielającą obszar zalewowy rozwiązania projektowe należy uzgadniać z Miejskim Zarządem Dróg.uzyskanie w toku opracowania dokumentacji wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in. uzgodnień branżowych, uzgodnienia z ZUD, uzgodnieńz właścicielami urządzeń, RDOŚ.Uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek na czasowe zajęcie terenu w celu realizacji zaprojektowanych robót, zgody uwzględniające dojazd na teren budowy oraz składowanie materiałów budowlanych. W przypadku dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych uzgodnienie z administratorem drogi oraz opracowanie wszelkich dokumentów spełniających warunki uzgodnienia.Forma przedłożenia przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia należy przedłożyć w wersji papierowej w ilości wskazanej jak wyżej oraz w wersji elektronicznej poprzez zapisanie poszczególnych elementów dokumentacji na płycie CD/DVD w formacie PDF i WORD.Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30 listopad 2015r.Prace projektowe będą przebiegały etapowo tzn. poszczególne elementy dokumentacji projektowej będą opracowywane i przekazywane Zamawiającemu w następującej kolejności:1. Koncepcja rozwiązań projektowych wraz z badaniami geotechnicznymi do celów opracowania koncepcji2. Wniosek i materiały do wydania decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem3. Obliczenia hydrauliczne, operat wodnoprawny, wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego4. Wykonanie projektów podziału działek5. Projekt budowlany6. Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorskiSzczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych zostanie przedłożony i uzgodnionyz zamawiającym po podpisaniu umowy. Dopuszcza się zmiany w harmonogramie po uzyskaniu zgody Zamawiającego w formie pisemnej, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego.Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej po rozliczeniu prac wykonanych z przyczyn wstrzymania finansowania ze strony Urzędu Miasta w Opolu bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę z tego tytułu.