Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i sukcesywna dostawa nowych, nieużywanych, nieregenerowanych i niepochodzących z odzysku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz odbiór w ramach umowy zużytych w/w materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz podległych Sądów Rejonowych” tj. zlokalizowanych:
Dla części I:
Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Sąd Okręgowy w Poznaniu O/Z w Lesznie przy ul. Chrobrego 7,
Sąd Okręgowy w Poznaniu O/Z w Pile, Al. Powstańców Wlkp 79
OZSS w Lesznie, ul. Kasprowicza 3
OZSS w Pile, Al. Powstańców WLKP. 79
Dla części II:
Sąd Rejonowy w Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież
Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, Plac Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl
Sąd Rejonowy w Obornikach Wlkp., ul. Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki
Sąd Rejonowy w Wolsztynie, ul. A. Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn
Sąd Rejonowy w Złotowie, ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów
Dla części III:
Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń
Sąd Rejonowy w Kościanie, Pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan
Sąd Rejonowy w Rawiczu, ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 Rawicz
Sąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem
Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., ul. Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska
Sąd Rejonowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, 62 – 300 Września.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2016-06-09. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2016-04-29.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o.
• Koma Nord Sp. z o.o.

Kto?

• Sąd Okręgowy w Poznaniu

Co?

• Wkłady barwiące › Toner do drukarek laserowych/faksów

Gdzie?

• Polska

Historia zamówień

Data	Dokument
2016-04-29	Ogłoszenie o zamówieniu
2016-06-07	Dodatkowe informacje
2016-08-25	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2016-04-29)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Toner do drukarek laserowych/faksów
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Toner do drukarek laserowych/faksów 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Hejmowskiego 2
Kod pocztowy: 61-736
Miasto pocztowe: Poznań
Kontakt
Adres internetowy: http://poznan.so.gov.pl 🌏
E-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl 📧
Telefon: +48 616283004 📞
Fax: +48 616283035 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2016-04-29 📅
Termin składania ofert: 2016-06-09 📅
Data publikacji: 2016-05-04 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2016/S 087-153676
Numer Dz.U.-S: 87
Informacje dodatkowe

Przewidywane zmiany umowy: Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności: — zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, — w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, — dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego sprzętu/produktu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji wycofania sprzętu/produktu z produkcji przez producenta. — Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany stawek VAT, Wykonawca wystawia fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniającą tę zmianę.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Dla części I:

Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

Sąd Okręgowy w Poznaniu O/Z w Lesznie przy ul. Chrobrego 7,

Sąd Okręgowy w Poznaniu O/Z w Pile, Al. Powstańców Wlkp 79

OZSS w Lesznie, ul. Kasprowicza 3

OZSS w Pile, Al. Powstańców WLKP. 79

Dla części II:

Sąd Rejonowy w Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, Plac Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl

Sąd Rejonowy w Obornikach Wlkp., ul. Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki

Sąd Rejonowy w Wolsztynie, ul. A. Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn

Sąd Rejonowy w Złotowie, ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów

Dla części III:

Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń

Sąd Rejonowy w Kościanie, Pl. Niezłomnych 2, 64-000 Kościan

Sąd Rejonowy w Rawiczu, ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 Rawicz

Sąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., ul. Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska

Sąd Rejonowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, 62 – 300 Września.

Numer części: 1
Nazwa części: Część I
Krótki opis:

Zakup i sukcesywna dostawa nowych, nieużywanych, nieregenerowanych i niepochodzących z odzysku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz odbiór w ramach umowy zużytych w/w materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz podległych Sądów Rejonowych” tj.…

… zlokalizowanych:Dla części I:Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 PoznańSąd Okręgowy w Poznaniu O/Z w Lesznie przy ul. Chrobrego 7,Sąd Okręgowy w Poznaniu O/Z w Pile, Al. Powstańców Wlkp 79OZSS w Lesznie, ul. Kasprowicza 3OZSS w Pile, Al. Powstańców WLKP. 79.

… zlokalizowanych:

OZSS w Pile, Al. Powstańców WLKP. 79.
Numer części: 2
Nazwa części: Część II
Krótki opis:

… zlokalizowanych:Dla części II:Sąd Rejonowy w Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 ChodzieżSąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62-065 Grodzisk Wlkp.Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, Plac Niepodległości 31, 64-300 Nowy TomyślSąd Rejonowy w Obornikach Wlkp., ul. Piłsudskiego 47, 64-600 ObornikiSąd Rejonowy w Wolsztynie, ul. A. Mickiewicza 2, 64-200 WolsztynSąd Rejonowy w Złotowie, ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów.

… zlokalizowanych:

Sąd Rejonowy w Złotowie, ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów.
Numer części: 3
Nazwa części: Część III
Krótki opis:

„Zakup i sukcesywna dostawa nowych, nieużywanych, nieregenerowanych i niepochodzących z odzysku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz odbiór w ramach umowy zużytych w/w materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz podległych Sądów Rejonowych” tj. zlokalizowanych:Dla części III:Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 GostyńSąd Rejonowy w Kościanie, Pl. Niezłomnych 2, 64-000 KościanSąd Rejonowy w Rawiczu, ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 RawiczSąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 ŚremSąd Rejonowy w Środzie Wlkp., ul. Stary Rynek 6, 63-000 Środa WielkopolskaSąd Rejonowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, 62 – 300 Września.

Czas trwania: 10 miesięcy
Numer referencyjny: ZP-226-11/16

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek realizowane w okresie 12 miesięcy lub krótszym o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto każda

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę „Wykazu głównych dostaw”, zawierającego informacje niezbędne do oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych dostaw. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze dostawy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodów o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale XI ust. 2 i 3.

5.Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio.

6.Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2a ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz art. 24 ust.2 pkt 5 uPzp

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części X SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 uPzp z wykorzystaniem wzoru – według załącznika

nr 3 do SIWZ;

b) wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie – według załącznika nr 5 do SIWZ. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw Zamawiający wymaga przedłożenia poświadczenia, które winno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 uPzp,

do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 uPzp z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 –8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5

uPzp do oferty należy załączyć:

a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z treścią zawartą w zał. nr 7 do SIWZ).

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oryginalnym należy przedłożyć ważny certyfikat niezależnego podmiotu do kontroli jakości poświadczający zgodność zaoferowanych produktów z normami ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798.

b) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oryginalnym należy przedłożyć do każdego zaoferowanego produktu równoważnego ( dotyczy tonerów do drukarek ) raport z testów wystawiony zgodnie z normą ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798.

c) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oryginalnym należy załączyć ważny Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 producenta tonerów w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji; nie wymaga się załączenia powyższych certyfikatów dla etykiet, taśm oraz folii.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia w jakim charakterze podmioty te będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ

Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 2 niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. b) – d) i pkt. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.5 pkt. 1) i 2) – składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione: odnośnie ust.5 pkt.1) lit. a) i c) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, odnośnie ust.5 pkt.1) lit. b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. W związku z wejściem w życie z 18.4.2016 przepisów tzw. dyrektywy klasycznej, tj. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz.U.E. L 94 z 28.3.2014, str. 65, z późn. zm.), uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw, Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów opisanych w ust. 1, 2, 3 i zastąpienia ich wypełnionym Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej UE z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który zostanie złożony wraz z ofertą.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w przypadku wykorzystania tego formularza i złożenia go wraz z ofertą, należy wypełnić odpowiednio w zakresie i formie związanym z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami dotyczącymi stosownych warunków podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie pisemnej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż:

a) akceptuje oświadczenie własne Wykonawcy składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.U.E. L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy PZP;

b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty;

c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

d) w odniesieniu do Wykonawcy instytucji tzw. self – cleaning, dopuszcza – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania – istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu); w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

e) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może zawierać także informacje dotyczące podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawcy powołują się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

f) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

g) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy wyłonionemu na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekłada on Zamawiającemu aktualnych dokumentów, o których mowa powyżej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronach Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą w przypadku skorzystania przez Wykonawców z możliwości złożenia tego dokumentu wraz z ofertą zaleca się zapoznać pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf

Sytuacja gospodarcza i finansowa: Zgodnie z treścią pkt III.2.1.
Minimalny poziom(y) standardów: Zgodnie z treścią pkt III.2.1.
Zdolności techniczne i zawodowe: Zgodnie z treścią pkt III.2.1.
Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Dla części I 6 088 PLN (sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Dla części II 6 065 PLN (sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Dla części III 5 290 PLN (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego;

b) przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do tychże wykonawców;

c) jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.23 ustawy Pzp:

— warunki określone w części X SIWZ w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców,

— warunki określone w części X SIWZ w pkt 4 o nie podleganiu wykluczeniu

z postępowania musi spełniać każdy wykonawca oddzielnie.

Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2016-06-09 📅
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium: 1. Cena (95)
2. Termin wykonania dostawy (5)
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Other
Kontakt
Punkt kontaktowy: sekretariat Dyrektora Sądu, pok. 3171
Dorota Woźniak

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: ZP-226-11/16
Informacje dodatkowe

Przewidywane zmiany umowy:

Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności:

— zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

— w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,

— dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego sprzętu/produktu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji wycofania sprzętu/produktu z produkcji przez producenta.

— Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany stawek VAT, Wykonawca wystawia fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniającą tę zmianę.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2016/S 087-153676 (2016-04-29)

Dodatkowe informacje (2016-06-07)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2016-06-07 📅
Termin składania ofert: 2016-06-14 📅
Data publikacji: 2016-06-08 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2016/S 109-194775
Odnosi się do ogłoszenia: 2016/S 087-153676
Numer Dz.U.-S: 109
Źródło: OJS 2016/S 109-194775 (2016-06-07)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2016-08-25)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 581 454,47 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2016-08-25 📅
Data publikacji: 2016-08-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2016/S 166-299438
Numer Dz.U.-S: 166

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium: 1. Cena oferty (95)

Udzielenie zamówienia

1️⃣
Data zawarcia umowy: 2016-08-17 📅
Nazwa: Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 2
Miasto pocztowe: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-418
Kraj: Polska 🇵🇱

2️⃣
Nazwa: Koma Nord Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łużycka 2
Miasto pocztowe: Gdynia
Kod pocztowy: 81-537

3️⃣
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 8
7

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań: Zgodnie z Działem VI – środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Źródło: OJS 2016/S 166-299438 (2016-08-25)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania (>20 nowe zamówienia)

Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli (>20)

Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego (8)

Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących (6)

Wkłady barwiące (5)