Opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:
— opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę – 14 miesięcy od momentu podpisania umowy,
— nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich prac/robót objętych dokumentacją projektową. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac: przewidywany termin przetargu i wybory Wykonawcy robót budowalnych – listopad 2018 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – czerwiec 2019 r., termin zakończenia robót budowlanych i specjalistycznych – luty 2022 r.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2017-06-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2017-05-11.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

Co?

• Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania › Nadzór nad projektem i dokumentacją

Gdzie?

• Makroregion północno-zachodni › Zachodniopomorskie

Historia zamówień

Data	Dokument
2017-05-11	Ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-09	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2018-11-28	Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania
2025-04-11	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2017-05-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi architektoniczne i podobne
Numer referencyjny: OZ-092/7/IP-4/2016
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: — opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę – 14 miesięcy od momentu podpisania umowy, — nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich prac/robót objętych dokumentacją projektową. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac: przewidywany termin przetargu i wybory Wykonawcy robót budowalnych – listopad 2018 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – czerwiec 2019 r., termin zakończenia robót budowlanych i specjalistycznych – luty 2022 r.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi architektoniczne i podobne 📦
Dodatkowy kod CPV: Nadzór nad projektem i dokumentacją 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Zachodniopomorskie 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Bytomska 7
Kod pocztowy: 70-603
Miasto pocztowe: Szczecin
Kontakt
Adres internetowy: http://www.port.szczecin.pl 🌏
E-mail: przetargi@port.szczecin.pl 📧
Telefon: +48 914308364 📞
Fax: +48 914308398 📠
URL dokumentów: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/przetargi/zamowienia 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-05-11 📅
Termin składania ofert: 2017-06-27 📅
Data publikacji: 2017-05-13 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 092-182002
Numer Dz.U.-S: 92
Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert: 1) Cena – 80 pkt, 2) Nadzór autorski – 20 pkt. Zamawiający nie przewiduje korzystania z aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej przyszłego placu budowy w terminie 10 dni od publikacji postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:

— opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę – 14 miesięcy od momentu podpisania umowy,

— nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich prac/robót objętych dokumentacją projektową. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac: przewidywany termin przetargu i wybory Wykonawcy robót budowalnych – listopad 2018 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – czerwiec 2019 r., termin zakończenia robót budowlanych i specjalistycznych – luty 2022 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie także:

a) mapy do celów projektowych,

b) badań geologicznych wraz z pełną dokumentacją geologiczno-inżynierską,

c) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji) w przypadku ewentualnego wystąpienia drzew i krzewów mogących kolidować z realizacją inwestycji,

d) szczegółowych specyfikacji technicznych zawierających warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż i tabeli elementów rozliczeniowych z nomenklaturą i pojęciami ujętymi w warunkach kontraktowych FIDIC (czerwona książka) oraz zapisy prawa zamówień publicznych,

e) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlano-montażowych,

f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, w tym pozwoleń na budowę oraz niezbędnych zgód wodnoprawnych.

Zamówienia podobne:

Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie:

a) prac projektowych,

b) nadzoru autorskiego,

stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Przedmiotowe zamówienia będą realizowane w zależności od potrzeb i środków finansowych jakie Zamawiający będzie posiadał.

Warunki udzielenia podobnych zamówień dla każdego z ww. zakresu: udzielone one zostaną w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji. Podstawa wyceny zamówień podobnych będą ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W zakresie w jakim zamówienia podobne nie będą mogły zostać wycenione na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzgledniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy.

Czas trwania: 53 miesięcy
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Projekt nr POIiŚ 3.2-11 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.
Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert:

1) Cena – 80 pkt,

2) Nadzór autorski – 20 pkt.

Zamawiający nie przewiduje korzystania z aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej przyszłego placu budowy w terminie 10 dni od publikacji postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Świnoujście i Szczecin.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

O udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy:

a. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne);

b. posiadający zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia;

c. posiadający zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w ust.1 rozdziału VI SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 rozdziału VI SIWZ, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie,że nie podlegają wykluczeniu tj. – zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, – zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, – informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ, – oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, -oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; – oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 art. 24 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu oraz zasady ich składania określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 300 000 PLN;

b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimalnej 2 000 000 PLN.

Minimalny poziom(y) standardów:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

W przypadku, gdy kwoty w złożonych przez Wykonawcę dokumentach dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wyrażone będą w walucie innej niż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zdolności techniczne i zawodowe:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedną dokumentację projektową w zakresie zaprojektowania nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej co najmniej dwie sieci spośród niżej wymienionych:

sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej,

zawierającą Projekt Budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę lub dla którego było wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy.

Zamawiający wymaga również, aby w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 2 prace – studia wykonalności lub analizy kosztów i korzyści o wartości inwestycji powyżej 45 mln zł netto każda.

b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się co najmniej z:

— Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania…

… bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum 1 osoba.

… bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osoba.

… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimum 1 osoba.

— osoby, która będzie wykonywała studium wykonalności lub kierowała zespołem wykonującym studium wykonalności – minimum 1 osobą, która w ciągu ostatnich 10 lat wykonała co najmniej 2 studia wykonalności lub analizy kosztów i korzyści dla inwestycji o wartości inwestycji powyżej 45 mln PLN netto każda.

Zamawiający dopuszcza wskazania w ofercie jednej osoby na więcej niż jedno stanowisko, pod warunkiem, że wskazana osoba będzie posiadała wymagane uprawnienia i doświadczenie.

Minimalny poziom(y) standardów:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, tj. – wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonanie i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Wadium, w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców określona została w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki realizacji zamówienia:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Procedura
Czas składania ofert: 10:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2017-08-25 📅
Data otwarcia ofert: 2017-06-27 📅
Czas otwarcia ofert: 10:30
Miejsce: Siedziba Zamawiajacego.

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: p. Katarzyna Nowicka
Adres internetowy: www.port.szczecin.pl 🌏
Dokumenty URL: http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/przetargi/zamowienia 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdziałem VI ust. 5 pkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), składa dokumenty zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Projekt pn: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” (nr POIiŚ 3.2-11), w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2. – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Sekretariat Departamentu Odwołań
Źródło: OJS 2017/S 092-182002 (2017-05-11)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017-10-09)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: — opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę – 14 miesięcy od momentu podpisania umowy, — nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich prac/robót objętych dokumentacją projektową. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac: przewidywany termin przetargu i wyboru Wykonawcy robót budowalnych – listopad 2018 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – czerwiec 2019 r., termin zakończenia robót budowlanych i specjalistycznych – luty 2022 r.

Całkowita wartość zamówienia: 2 105 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Telefon: +48 914308187 📞

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-10-09 📅
Data publikacji: 2017-10-12 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 196-403639
Odnosi się do ogłoszenia: 2017/S 092-182002
Numer Dz.U.-S: 196

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

— nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich prac/robót objętych dokumentacją projektową.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac: przewidywany termin przetargu i wyboru Wykonawcy robót budowalnych – listopad 2018 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – czerwiec 2019 r., termin zakończenia robót budowlanych i specjalistycznych – luty 2022 r.

Przedmiotowe zamówienia będą realizowane w zależności od potrzeb i środków finansowych jakie Zamawiający będzie posiadał. Warunki udzielenia podobnych zamówień dla każdego z ww. zakresu: udzielone one zostaną w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji. Podstawa wyceny zamówień podobnych będą ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W zakresie w jakim zamówienia podobne nie będą mogły zostać wycenione na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzgledniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy.

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Nadzór autorski
Kryterium jakości (waga): 20
Cena (waga): 80

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2017-09-29 📅
Nazwa: Safege SAS. 15-27 rue du Port, Parc de I'Ile, 92022 Nanterre, Francja; Safege SAS., Oddział w Polsce
Adres pocztowy: Al. Jerozoliskie 134
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224794247 📞
E-mail: przetargi@safege.pl 📧
Kraj: Zachodniopomorskie 🏙️
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Katarzyna Nowicka

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.

Źródło: OJS 2017/S 196-403639 (2017-10-09)

Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (2018-11-28)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 2 105 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Kontakt
E-mail: a.paluch@port.szczecin.pl 📧

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-11-28 📅
Data publikacji: 2018-11-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 231-528960
Numer Dz.U.-S: 231

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.

Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie:

Stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Warunki udzielenia podobnych zamówień dla każdego z ww. zakresu: udzielone one zostaną w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji. Podstawa wyceny zamówień podobnych będą ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W zakresie, w jakim zamówienia podobne nie będą mogły zostać wycenione na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr POIiŚ 3.2-11 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Szczecin i Świnoujście

Udzielenie zamówienia
Nazwa: Safege Societe par Actions Simplifiee (Akcyjna Spółka Uproszczona) Oddział w Polsce
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 134
Kraj: Miasto Warszawa 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 2 105 000 PLN 💰

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Anna Paluch

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: nie dotyczy
Miasto pocztowe: nie dotyczy
Źródło: OJS 2018/S 231-528960 (2018-11-28)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2025-04-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn:„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.
Numer referencyjny: OZ-092/7/IP-4/2016
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: — opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę – 14 miesięcy od momentu podpisania umowy, — nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich prac/robót objętych dokumentacją projektową. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac: przewidywany termin przetargu i wyboru Wykonawcy robót budowalnych – listopad 2018 r., przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – czerwiec 2019 r., termin zakończenia robót budowlanych i specjalistycznych – luty 2022 r.

Produkty/usługi: Usługi architektoniczne i podobne 📦
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 2 105 000 PLN 💰
Opis
Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z projektem wniosku o dofinansowanie i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie także: a) mapy do celów projektowych, b) badań geologicznych wraz z pełną dokumentacją geologiczno-inżynierską, c) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji) w przypadku ewentualnego wystąpienia drzew i krzewów mogących kolidować z realizacją inwestycji, d) szczegółowych specyfikacji technicznych zawierających warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż i tabeli elementów rozliczeniowych z nomenklaturą i pojęciami ujętymi w warunkach kontraktowych FIDIC (czerwona książka) oraz zapisy prawa zamówień publicznych, e) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlano-montażowych, f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, w tym pozwoleń na budowę oraz niezbędnych zgód wodnoprawnych. Zamówienia podobne: Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie: a) prac projektowych, b) nadzoru autorskiego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotowe zamówienia będą realizowane w zależności od potrzeb i środków finansowych jakie Zamawiający będzie posiadał. Warunki udzielenia podobnych zamówień dla każdego z ww. zakresu: udzielone one zostaną w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji. Podstawa wyceny zamówień podobnych będą ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W zakresie w jakim zamówienia podobne nie będą mogły zostać wycenione na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzgledniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy.

Opis zamówienia

Dodatkowe produkty/usługi: Nadzór nad projektem i dokumentacją 📦
Czas trwania: 14 miesięcy
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0000

Procedura
Rodzaj procedury
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/25/UE

Udzielenie zamówienia
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0000
Numer umowy: NR/27/IP-I/19/2017
Data zawarcia umowy: 2017-09-29 📅
Tytuł: Opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn:„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 2 105 000 PLN 💰
Identyfikator oferty: SAFEGE Société par actions simplifiée
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Safege SAS. 15-27 rue du Port, Parc de I'Ile, 92022 Nanterre, Francja; Safege SAS., Oddział w Polsce
Krajowy numer rejestracyjny: 1070000916
Adres pocztowy: Al. Jerozoliskie 134
Kod pocztowy: 02-305
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: przetargi@safege.pl 📧
Telefon: +48 224794247 📞
Fax: +48 224794248 📠

Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Krajowy numer rejestracyjny: 9551889161
Adres pocztowy: ul. Bytomska 7
Kod pocztowy: 70-603
Miasto pocztowe: Szczecin
Region: Miasto Szczecin 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
Punkt kontaktowy: Katarzyna Nowicka
E-mail: przetargi@port.szczecin.pl 📧
Telefon: +48 914308187 📞
Fax: +48 914308398 📠
URL: www.port.szczecin.pl 🌏

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Krajowy numer rejestracyjny: 12345
Region: Miasto Warszawa 🏙️
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

Zmiany
Inne informacje dodatkowe

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE) Aneks nr 10 z dnia 18.03.2025 r. na podst. Uchwały nr 4 z dnia 11.03.2025 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2020 ze zm) zgodnie z zakresem wyszczególnionym w Protokole Konieczności nr 2 datowanym na dzień 08.01.2025 r. oraz Protokołem Konieczności nr 3 z dnia 17.02.2025 r., uwzględniając konieczność zwiększenia zakresu czynności nadzoru autorskiego o kolejne 250 pobytów, który jest konieczny w celu zapewnienia ciągłości prawidłowej realizacji robót budowlanych Wartość netto wprowadzonej modyfikacji : 100 000,00 PLN i wynosi 2 405 000,00 PLN

Główny powód zmiany: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Nowa wartość
Tekst:

Aneks nr 1 z dnia 05.10.2018 r. na podst. Uchwały nr 2 z dnia 02.10.2018 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Aneks nr 2 z dnia 26.02.2019 r. na podst. Uchwały nr 3 z dnia 21.02.2019 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Aneks nr 3 z dnia 24.05.2019 r. na podst. Uchwały nr 8 z dnia 22.05.2019 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Aneks nr 4 z dnia 10.10.2019 r. na podst. Uchwały nr 2 z dnia 08.10.2019 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Aneks nr 5 z dnia 24.02.2020 r. na podst. Uchwały nr 5 z dnia 12.02.2020 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Aneks nr 6 z dnia 20.04.2020 r. na podst. Uchwały nr 2 z dnia 31.03.2020 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Aneks nr 7 z dnia 01.10.2020 r. na podst. Uchwały nr 1 z dnia 01.10.2020 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Aneks nr 8 z dnia 01.07.2022 r. na podst. Uchwały nr 5 z dnia 14.06.2022 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 poz.2020), w związku z par. 13 ust. 5 Umowy. Aneks nr 9 z dnia 28.08.2023 r. na podst. Uchwały nr 5 z dnia 16.08.2023 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w zw. Z art. 91 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2020 ze zm) zgodnie z zakresem wyszczególnionym w Protokole Konieczności nr 1 z dnia 18.05.2023 r., uwzględniając konieczność zwiększenia zakresu czynności nadzoru autorskiego o 500 pobytów, który jest konieczny w celu zapewnienia ciągłości prawidłowej realizacji robót budowlanych Wartość netto wprowadzonej modyfikacji : 200 000,00 PLN i wynosi 2 305 000,00 PLN

Tekst

Aneks nr 1 z dnia 05.10.2018 r. na podst. Uchwały nr 2 z dnia 02.10.2018 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.
Aneks nr 2 z dnia 26.02.2019 r. na podst. Uchwały nr 3 z dnia 21.02.2019 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.
Aneks nr 3 z dnia 24.05.2019 r. na podst. Uchwały nr 8 z dnia 22.05.2019 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.
Aneks nr 4 z dnia 10.10.2019 r. na podst. Uchwały nr 2 z dnia 08.10.2019 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.
Aneks nr 5 z dnia 24.02.2020 r. na podst. Uchwały nr 5 z dnia 12.02.2020 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.
Aneks nr 6 z dnia 20.04.2020 r. na podst. Uchwały nr 2 z dnia 31.03.2020 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.
Aneks nr 7 z dnia 01.10.2020 r. na podst. Uchwały nr 1 z dnia 01.10.2020 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. i postanowień par. 13 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.
Aneks nr 8 z dnia 01.07.2022 r. na podst. Uchwały nr 5 z dnia 14.06.2022 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 poz.2020), w związku z par. 13 ust. 5 Umowy.
Aneks nr 9 z dnia 28.08.2023 r. na podst. Uchwały nr 5 z dnia 16.08.2023 Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A. oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) w zw. Z art. 91 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2020 ze zm) zgodnie z zakresem wyszczególnionym w Protokole Konieczności nr 1 z dnia 18.05.2023 r., uwzględniając konieczność zwiększenia zakresu czynności nadzoru autorskiego o 500 pobytów, który jest konieczny w celu zapewnienia ciągłości prawidłowej realizacji robót budowlanych
Wartość netto wprowadzonej modyfikacji : 200 000,00 PLN i wynosi 2 305 000,00 PLN

Źródło: OJS 2025/S 073-241529 (2025-04-11)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)