Nadzór inwestorski dla zadań: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie

Tytuł

Nadzór inwestorski dla zadań: Modernizacja Stacji Wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Etap III w Gminie Strzelce Opolskie
PZP/W-238/08/2018

Krótki opis

Zakres zamówienia obejmuje:
Świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego w branżach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) drogowej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym technologii uzdatniania wody),
d) elektroinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym AKPiA stosowanych na terenie stacji wodociągowych),
e) nadzoru wdrażania technologii uzdatniania wody
Nad realizacją zadań inwestycyjnych pn:
1. „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”
2. „Modernizacja systemu sieci wodociągowych oraz systemu sieci kanalizacyjnych Etap III w Gminie Strzelce Opolskie”.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, w ulicy 1 Maja (wraz z przepompownią).

Opis zamówienia

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych pn:
1. „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”
W tym:
a) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej
b) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Rozmierce
c) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Kadłubie
d) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Szczepanku
W tym nadzór nad wdrażaniem technologii uzdatniania wody
— realizacja robót budowlanych w latach 2019-2020
2. „Modernizacja systemu sieci wodociągowych oraz systemu sieci kanalizacyjnych Etap III w Gminie Strzelce Opolskie”
W tym:
a) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich
b) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich
c) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz ul. Lipowej we wsi Brzezina
d) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Opolskiej w Strzelcach Opolskich
e) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich
f) Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej i 1 Maja
g) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 1 Maja i Habryki w Strzelcach Opolskich
h) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
i) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rychla w Strzelcach Opolskich
j) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie
k) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
l) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (przetarg na roboty budowlane wspólnie z zarządem Dróg Wojewódzkich)
— realizacja robót budowlanych w latach 2019-2022
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich (wraz z przepompownią)
— realizacja robót budowlanych w 2020 r.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszego zamówienia będzie polegało między innymi na:
a)Ocenie dokumentacji związanej z nadzorowanymi robotami budowlanymi posiadanej przez Zamawiającego.
b)koordynacji procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego, w szczególności pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, drogowej i elektroenergetycznej, zgodnie z obowiązkami określonymi przez ustawę z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych;
c)koordynacji i pełnieniu nadzoru nad wdrażaniem zmodernizowanych technologii na stacjach wodociągowych;
d)rozliczaniu wykonanych robót (sprawdzanie i weryfikowanie ilości robót, sprawdzanie i potwierdzanie dokumentów do płatności częściowych i końcowych, weryfikacja kosztorysów dla robót podobnych lub zamiennych);
e)przygotowaniu danych i współpraca z Zamawiającym doprowadzając do powstania dokumentu „ OT ” określającego wartość nowo wybudowanych i zmodernizowanych środków trwałych;
f) raportowaniu postępu robót oraz wykonywaniu innych czynności, o których mowa w niniejszym SIWZ;
g)wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych, a także opiniowaniu propozycji Wykonawców robót w zakresie rozwiązań innych niż w projekcie lub w zakresie konieczności wprowadzenia robót zamiennych, podobnych lub uzupełniających;
h)zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego;
i)stosowaniu postanowień wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Szczegółowy Opis w III cz. SIWZ na str.www.swik.com.pl
Na załączonej do SIWZ mapie ( www.swik.com.pl) oznaczono lokalizację i opis planowanych do nadzorowania zadań inwestycyjnych.
Ze względu na lokalizację i jednakową branżę wszystkich nadzorowanych robót budowlanych na terenie gminy Strzelce Opolskie Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia jednej oferty na nadzorowanie wszystkich zadań.
Zamawiający wyklucza składanie ofert częściowych.
Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób uczestniczących w procesie realizacji usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniami wymienionymi i opisanymi szczegółowo w części III SIWZ - dostępna na stronie internetowej www.swik.com.p . Charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26.6.1976 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
Zamawiający przewiduje udzielenie usług podobnych Nadzoru Inwestorskiego do objętych usług podstawowym zamówieniem na podstawie art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy z dnia 29.1.2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami) w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zlecenie usług podobnych będzie możliwe w przypadku:
- wystąpienia konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowego specjalisty do nadzoru robót budowlanych lub czynności nie objętych podstawowym zamówieniem, ale koniecznych do jego wykonania (np.specjalista w zakresie geologii, ochrony zabytków itp.),
- wystąpienia konieczności nadzorowania robót budowlanych podobnych.
Zamawiający przewiduje konieczność nadzorowania (świadczenia podobnej usługi nadzoru inwestorskiego) budowy lub przebudowy ok. 1,5 km sieci kanalizacyjnych i ok. 1,5 km sieci wodociągowych.
Wartość w/w usług podobnych nie przekroczy wartości 20 % zamówienia podstawowego.

Informacje dodatkowe

Na załączonej do cz. III SIWZ mapie oznaczono lokalizację i opis zadań inwestycyjnych objętych nadzorem - www.swik.com.pl
Ze względu na lokalizację i jednakową branżę wszystkich nadzorowanych robót budowlanych na terenie gm. Strzelce Op. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia jednej oferty na nadzorowanie wszystkich zadań. Przewiduje się udzielenie usług podobnych do 20 % zam. podstawowego.

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V i VI części I SIWZ -dokumenty zamówienia dostępne na stronie www. swik.com.pl
Każdy Wykonawca składa ofertę w wersji papierowej a w wersji elektronicznej wypełni standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w/w formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie składania ofert prześle w/w JEDZ Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres przetargi@swik.com.pl zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale VIII cz. I SIWZ.
JEDZ winien zawierać aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie zakodowanego standardowego formularza, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – musi dopilnować, aby każdy z wyżej wymienionych podmiotów wypełnił w formie dokumentu elektronicznego standardowy formularz JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokonując kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Wykonawca powinien zadbać, aby włączyć w opcjach podpisu elektronicznego funkcję powodującą wygenerowanie informacji o kwalifikowanym podpisie elektronicznym na dokumencie JEDZ po jego wyświetleniu. Następnie Wykonawca sam prześle Zamawiającemu elektronicznie zakodowane dokumenty elektroniczne każdego z wyżej wymienionych podmiotów razem ze swoim „JEDZ” na adres przetargi@swik.com.pl lub też każdy z wyżej wymienionych podmiotów prześle elektronicznie zakodowany dokument elektroniczny na adres przetargi@swik.com.pl
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, musi dopilnować aby każdy z podwykonawców wypełnił w formie dokumentu elektronicznego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w częściach od II do V opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie Wykonawca sam prześle Zamawiającemu elektronicznie zakodowane dokumenty „JEDZ” każdego z wyżej wymienionych podwykonawców razem ze swoim „JEDZ” na adres przetargi@swik.com.pl lub też każdy z wyżej wymienionych podmiotów prześle elektronicznie przez siebie wypełniony zakodowany dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres przetargi@swik.com.pl
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa w wersji elektronicznej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przesyłając zakodowane dokumenty każdego z Wykonawców w jednej wiadomości elektronicznej na adres przetargi@swik.com.pl lub też każdy z Wykonawców prześle zakodowany ”JEDZ” na adres przetargi@swik.com.pl
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wypełniony w formie dokumentu elektronicznego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, składa w wersji elektronicznej każdy z podmiotów trzecich udostępniających Wykonawcy potencjał w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 uPzp, przesyłając elektronicznie zakodowany dokument elektroniczny każdego podmiotu trzeciego w jednej wiadomości elektronicznej z elektronicznym dokumentem Wykonawcy. JEDZ wypełnia, koduje i przesyła każdy z podmiotów trzecich udostępniających Wykonawcy potencjał w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 u.p.z.p.
Wypełniony w formie dokumentu elektronicznego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, składa w wersji elektronicznej każdy z podmiotów trzecich udostępniających Wykonawcy potencjał w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 uPzp, przesyłając elektronicznie zakodowany dokument elektroniczny każdego podmiotu trzeciego w jednej wiadomości elektronicznej z elektronicznym dokumentem Wykonawcy na adres przetargi@swik.com.pl lub też każdy z podmiotów trzecich prześle elektronicznie zakodowany dokument elektroniczny ”JEDZ” na adres przetargi@swik.com.pl
Wykonawca – po wezwaniu przez Zamawiającego dostarczy zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.
Wykonawca załącza pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 uPzp, albo zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 uPzp (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp adekwatnie do zapisów pkt: 12) , 13) lit a-c i pkt. od 15) do 23) :
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w ¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz.1263 ),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe.
oraz adekwatnie do pkt. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. Poz. 703, z późn. zm.);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13a-c oraz pkt 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie Rozdz. V pkt 10 cz. I SIWZ.
12. W przypadkach, o których mowa w Rozdziale V punkt 9 podpunkt 19 (art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp) przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku ujawnienia się przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia (art. 24 ust. 12 Pzp).
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
4) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
5)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
6)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
7)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
8)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
9)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
— Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi informację z banku lub kasy spółdzielczej, kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN,
— Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.
Ocena warunków nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ formularz w cz. IV SIWZ, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Wymagane będzie przedłożenie dokumentów określonych w § 2 ust. 2 pkt. 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wykonawca będzie zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z realizowaną umową.
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
Potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Ciąg dalszy:
d)odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
g)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;
h)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
i)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2 2018 r. poz. 1445).
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
9.1. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
b)Kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wykazu do wykorzystania w części IV SIWZ).
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie przedmiotowych usług , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(wzór wykazu do wykorzystania w części IV SIWZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
•Wymagane będzie – w przypadku najwyżej ocenionej oferty – przedłożenie wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (Nadzór Inwestorski).
Wykaz winien obejmować rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie i zgodnie z umowami (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów dopuszcza się przedłożenie oświadczenia wykonawcy.
•Wymagane jest wykazanie się wykonaniem w w/w okresie minimum jednej usługi w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową lub modernizacją stacji wodociągowej lub stacji uzdatniania wody.
•Wymagane jest wykazanie się wykonaniem w w/w okresie usług w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnych o łącznej długości minimum 3 km oraz pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową lub modernizacją sieci wodociągowych o łącznej długości nie mniejszej niż 3 km.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane będzie przedłożenie wykazu osób odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami na każdą z wymienionych poniżej funkcji:
1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej:
— posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, w tym posiadający doświadczenie w nadzorowaniu budowy, modernizacji lub przebudowy co najmniej 2 stacji wodociągowych lub stacji uzdatniania wody i w nadzorowaniu przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnych o łącznej długości minimum 3 km oraz pełnienia Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową lub modernizacją sieci wodociągowych o łącznej długości nie mniejszej niż 3 km,
— posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji stacji wodociągowej lub stacji uzdatniania wody, jako Inspektor Nadzoru.
2.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej:
— posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń,
— posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót.

Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)

Ciąg dalszy:
— posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych bez ograniczeń jako inspektor nadzoru, w tym nadzorowania co najmniej jednej budowy zbiornika wody dla stacji wodociągowych lub stacji uzdatniania wody.
3.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej:
— posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie robót drogowych bez ograniczeń,
— posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót,
— posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie nadzorowania robót budowlanych drogowych bez ograniczeń jako inspektor nadzoru.
4.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektroenergetycznej:
— posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót,
— posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jako inspektor nadzoru. Inspektorzy Nadzoru w branżach określonych w w/w pkt. 1, 2, 3 i 4 powinni posiadać status czynnego członka izby inżynierów budownictwa.Zamawiający informuje, że w/w osoby mogą posiadać odpowiadające w/w branżom uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.), które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia.
5. Inspektor Nadzoru nad technologią uzdatniania wody
— posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie:
Nadzorowania i koordynacji technologii uzdatniania wody,opracowywania lub nadzorowania nowych lub doskonalenia istniejących technologii i wdrażania ich do procesu uzdatniania wody,
Nadzorowania i wdrażania działań zapobiegawczo-korygujących w przypadku wystąpienia odchyleń w realizowanych procesach,
— posiadający wykształcenie wyższe.
6.Inspektor Nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką stacji wodociągowych
— posiadający minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad:
Obsługą automatyki procesowej uzdatniania wody, integracją nowych elementów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki z istniejącym systemem zdalnego monitoringu, obsługą zdalnego monitoringu i sterowania procesem technologicznym stacji wodociągowej z lokacji oddalonych np. za pośrednictwem częstotliwości radiowych,
— posiadający doświadczenie zawodowe przy realizacji w/w prac na stacji wodociągowej lub przy modernizacji albo budowie stacji uzdatniania wody,
— posiadający wykształcenie wyższe.
Stosownie do zaistniałych potrzeb w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni specjalistów innych branż z odpowiednimi uprawnieniami.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej z funkcją Inspektora Nadzoru nad technologią uzdatniania wody.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektroenergetycznej z funkcją Inspektora Nadzoru nad automatyką uzdatniania wody.
Koordynatorem czynności Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego) Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej.
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –cz. IV SIWZ, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Ponadto wymagane będzie przedłożenie oświadczenia określonego w § 2 ust. 4 pkt. 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 ).
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. III.1.3 nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu w formie JEDZ formularz w cz. IV SIWZ, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V i VI części I SIWZ (www.swik.com.pl) oraz w pkt. III.1.1, III.1.2 i pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp adekwatnie do zapisów pkt: 12), 13) lit a-c i pkt. od 15) do 23) oraz art. 24 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp.
Dokumenty podmiotów zagranicznych :
I. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)w pkt. III.1.2 litera a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp
2)w pkt.III.1.2 litery b,c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3)Dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2 litera a) i litera d). , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty o których mowa w pkt. III.1.2. litera c) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w/w pkt. I zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.2 litera a). składa dokument, o którym mowa w niniejszym pkt I. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w niniejszym pkt. I.1) i pkt. I.2) b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) Kryterium cena -70% maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów -70
b) Kryterium : Liczba obecności (kontroli) na terenie budowy nadzorowanych zadań w każdym tygodniu realizacji robót budowlanych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia cz. III SIWZ- 30 %, maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów -30 (liczba kontroli w tygodniu nie może być mniejsza niż 2 oraz nie może być większa niż 5). Opis kryteriów i sposobu oceny ofert w Rozdziale XIV części I SIWZ .
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. III.1.2 i III.1.4 niniejszego ogłoszenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
13.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. III.1.2 i III.1.4 niniejszego ogłoszenia , które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt III.1.2 i III.1.4 niniejszego ogłoszenia.

Wymagane depozyty i gwarancje

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz.110 z późniejszymi zmianami).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551 z dopiskiem: „Wadium przetargowe na zamówienie nr PZP/W-238/08/2018”
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018, poz. 110 z późn. zm.) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Natomiast potwierdzenie (może być kserokopia) dokonania wpłaty należy dołączyć do oferty.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone w oryginale najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Natomiast kserokopię składanego wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Przedmiotowe wadium wnoszone w
formie innej niż pieniądz, należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować jak w Rozdz. IX części I SIWZ.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;
c) kwotę gwarancji/poręczenia;
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art.46 ust. 5 ustawy Pzp .
Zwrot wadium
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia,o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) .
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie , na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego żądania zapłaty i zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zwrot zabezpieczenia:
a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.
c) Kwota, o której mowa w literze b, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady .
Pozostałe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy z art. 148, 149 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie stosował odpowiednio.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je

Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności w zakresie objętym Umową, ustala się w formie ryczałtu.
Płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będą realizowane na podstawie faktur VAT: przejściowych i końcowej w sposób następujący:
a. Faktura częściowa wystawiona przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Faktura w wysokości 1 % wynagrodzenia Wykonawcy może być wystawiona po przyjęciu przez Zamawiającego raportu otwarcia, o którym mowa w punkcie IV 1. a, części III SIWZ.
b. Faktury częściowe wystawiane po rozpoczęciu robót budowlanych.
Płatność częściowa dokonywana będzie w okresach kwartalnych na podstawie obustronnie podpisanego protokołu akceptacji prac. Płatności częściowe będą realizowane w równych kwartalnych wartościach (łącznie 98 % wynagrodzenia Wykonawcy), wg załączonego do niniejszej umowy, zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu płatności uwzględniającego koszt usług Nadzoru Inwestorskiego każdego z zadań inwestycyjnych wymienionych w części III SIWZ.
3. Termin realizacji faktur: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
6. Należności za wykonane usługi będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy.
7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot zobowiązany do zapłaty
11 / 19
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Wykonawcy co do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagają się zapłaty.
9. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty umowy podwykonawczej, Zamawiający może:
a. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
b. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy;
c. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , jeżeli wykazali oni zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne.
10. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku braku takiej możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
13. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm);
b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach pkt. 14–20.
14. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.
15. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmiany,o których mowa w pkt.13, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w pkt. 13, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w szczególności:
przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; wykazanie wpływu zmian, o których mowa w pkt. 13, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
16. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 15, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
17. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
18. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
19. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt. 13. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.
20. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt. 19, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w pkt. 13, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia pkt. 14-18 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
21. Zapłata faktury złożonej przez Wykonawcę za usługi wykonane przez Podwykonawców nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzającego dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zapłaty.
22. Za datę zapłaty faktury strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi obciążenia konta na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
24. Płatności za wynagrodzenie określone w fakturach będą przekazywane przelewem na konto Wykonawcy.
25. Sam fakt wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji nadzorowanych robót budowlanych nie może być podstawą żądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru i kosztów prac niezbędnych do wykonania zamówienia z wyłączeniem przypadków opisanych powyżej i przyp. zmiany umowy określonych w § 11 II części SIWZ Wzór umowy .
Opis sposobu obliczania ceny :
Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (cz. IV SIWZ) łączną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia w całości, w tym za nadzór inwestorski zadań wymienionych w III części SIWZ oraz w rozdziale I niniejszej części SIWZ.
1.Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy).
3. Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym.
Uwaga przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT.
5. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.
6. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym cały zakres usług Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami określonymi w części I i III SIWZ.
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie,omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy należność wynagrodzenia brutto zostanie odpowiednio zmieniona. Procedurę zmiany wynagrodzenia za prace i oraz zapłatę za podwykonawstwo opisano w § 5 części II SIWZ Wzór umowy. Rozliczanie usług podobnych opisano w § 11 ust. 5 części II SIWZ Wzór umowy :
Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadkach zmian umowy zostanie wyliczone proporcjonalnie do wynagrodzenia za nadzór inwestorski poszczególnych zadań
i w oparciu o wskazane kwartalne koszty usług wykazane w Harmonogramie o którym mowa w § 5 ust. 2b część II SIWZ stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki prawa cywilnego). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika – podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy dołączyć do oferty. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z Zamawiającym dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia (również finansowe) dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.Umowa cywilnoprawna pomiędzy grupą wykonawców musi zawierać postanowienia, że ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 uPzp Wykonawcy
muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszego SIWZ . Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13a-c, pkt. 15–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) części I SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.
3. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
4. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. Umowy zawarte zostaną z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu umowy (stanowiącego Część II SIWZ) oraz z danych zawartych w ofercie.
7. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
a) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy konsorcjum.
b) Przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia inspektorów nadzoru
c) Przedłożyć kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż cena ofertowa.
d) Wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
e) Przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego umowę lub umowy z podmiotami trzecimi , jeżeli Wykonawca polegał na zasobach podmiotów trzecich.
f) Sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego – przed podpisaniem umowy - harmonogram płatności uwzględniający fakt, że płatności będą dokonywane kwartalnie oraz uwzględniający
koszt usług Nadzoru Inwestorskiego każdego z zadań inwestycyjnych wymienionych w części III SIWZ. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.
Wszystkie warunki realizacji umowy określono we wzorze umowy część II SIWZ oraz w dokumentach stanowiących integralną część umowy : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Harmonogram płatności.
Zmiany umowy:
1.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2.Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a.zmiany dotyczą realizacji usług podobnych do usług podstawowych od dotychczasowego wykonawcy,nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
•zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
•zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
•wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b.zostały spełnione łącznie następujące warunki:
•konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
•wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
c.wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
•na podstawie postanowień umownych przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu,
•w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
•w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
d.łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPZp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
e.zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;
f.zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego;
g.w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
h.działania siły wyższej.
3.Zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia zamówienia są możliwe w przypadku:
a. wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, które powodują lub mogą powodować przedłużenie terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych,
b. powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy Robót Budowlanych wykonania zamówień podobnych lub zamiennych, jeżeli terminy ich wykonania uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
c. odstąpienia przez Wykonawcę lub Inwestora Robót Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy przez Wykonawcę Robót Budowlanych i fakty te uniemożliwiają dotrzymanie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy,
d. przedłużenia lub przekroczenia terminu zakończenia nadzorowanych robót budowlanych,
e. konieczności zmian lub uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
f. konieczności wyboru innego Wykonawcy Robót Budowlanych w celu dokończenia nadzorowanych robót budowlanych,
g. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. Jeżeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy dopuszczalną wartość zmiany umowy, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadkach zmian umowy zostanie wyliczone proporcjonalnie do wynagrodzenia za nadzór inwestorski poszczególnych zadań
i w oparciu o wskazane kwartalne koszty usług wykazane w Harmonogramie o którym mowa w § 5 ust. 2b. części II SIWZ stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz pod warunkiem, że podwykonawcy posiadają kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
Strony mają prawo wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. W umowie z Wykonawcą zostanie przyjęty trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy. Szczegóły w II części SIWZ dostępny na str. www.swik.com.pl

Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wszystkie ww. informacje.

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. od 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) są:
• Małgorzata Sokołowska, +48 774612708 w. 34, e-mail: n.czusik@swik.com.pl
• Norbert Czusik, tel.: +48 774612708 w. 37, e-mail: n.czusik@swik.com.pl
Fax +48 774612708 w godz. od 8:00 do 15:00 (od pn. do pt.).
e-mail: swik@swik.com.pl
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem warunków dotyczących formy określonych w Rozdziale VII, pkt. 11 część I SIWZ dostępny na str. www.swik.com.pl
Na ofertę składają się:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z IV części SIWZ
b) Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymagań określonych w niniejszym SIWZ – wzór w części IV SIWZ (jeśli dotyczy: JEDZ współkonsorcjantów, podwykonawców - o ile są znani na etapie składania ofert, podmiotów na zasobach, których wykonawca polega).
c) Dokumenty o których mowa w Rozdziale VII I części SIWZ
d) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach ceny i liczby obecności na terenie nadzorowanych budów w każdym tygodniu realizacji robót budowlanych - na formularzu oferty.
e) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
g) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna należy oryginał dokumentu zdeponować zgodnie z postanowieniami SIWZ, a do oferty załączyć kopię.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować PZP/W-238/08/2018 - Rozdz. X, pkt. 15 SIWZ część I
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego oraz oznaczyć sygnaturą: PZP/W-238/08/2018
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres swik@swik.com.pl, a faksem na nr +48 774612708 z wyjątkiem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanym dalej „JEDZ”. Instrukcja w sprawie przesyłania JEDZ dostępna w Rozdziale VIII części I SIWZ
Opis sposobu przygotowania ofert w Rozdz. XI części I SIWZ .
1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, lub komputera,w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione.
2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z ustawy Pzp.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta niespełniająca wymagań określonych w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych wart. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
a) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców,składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz.1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
f) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
g) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale. Natomiast pełnomocnictwo do podpisania elektronicznego dokumentu „JEDZ” winno być w formie elektronicznej dołączone do przesyłanego dokumentu „JEDZ” i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
h) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
i) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
j) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 17.3.2017 r. poz. 570).
16. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
1.Nadzorem Inwestorskim objęty będzie również okres gwarancji i rękojmi zapisanej w umowie na roboty budowlane dla zdań inwestycyjnych wymienionych w rozdziale I części I SIWZ, wynoszący minimum 60 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego bez wad. Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego będzie aktywne uczestnictwo w co najmniej 5 przeglądach gwarancyjnych każdego z zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz opiniowanie ujawnionych wad i usterek w okresie maksymalnie do 30.6.2027 roku.
2.Tajemnica przedsiębiorstwa
a) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
c) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje Wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określono w Rozdziale XXVIII części I SIWZ .
5. Informacja o kluczowych częściach zamówienia :
Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w Rozdz. XXIX części I SIWZ

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
3. Podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
12. Odwołanie wobec czynności innych niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Szczegóły dotyczące odwołań w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Opis zamówienia

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych pn:
1. „Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie”
W tym:
a) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej
b) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Rozmierce
c) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Kadłubie
d) Modernizacja Stacji Wodociągowej w Szczepanku
W tym nadzór nad wdrażaniem technologii uzdatniania wody
— realizacja robót budowlanych w latach 2019-2020
2. „Modernizacja systemu sieci wodociągowych oraz systemu sieci kanalizacyjnych Etap III w Gminie Strzelce Opolskie”
W tym:
a) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich
b) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich
c) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz ul. Lipowej we wsi Brzezina
d) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Opolskiej w Strzelcach Opolskich
e) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich
f) Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej i 1 Maja
g) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 1 Maja i Habryki w Strzelcach Opolskich
h) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
i) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rychla w Strzelcach Opolskich
j) Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie
k) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
l) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (przetarg na roboty budowlane wspólnie z zarządem Dróg Wojewódzkich)
— realizacja robót budowlanych w latach 2019-2022
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich (wraz z przepompownią)
— realizacja robót budowlanych w 2020r.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszego zamówienia będzie polegało między innymi na:
a)Ocenie dokumentacji związanej z nadzorowanymi robotami budowlanymi posiadanej przez Zamawiającego.
b)koordynacji procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego, w szczególności pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, drogowej i elektroenergetycznej, zgodnie z obowiązkami określonymi przez ustawę z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych;
c)koordynacji i pełnieniu nadzoru nad wdrażaniem zmodernizowanych technologii na stacjach wodociągowych;
d)rozliczaniu wykonanych robót (sprawdzanie i weryfikowanie ilości robót, sprawdzanie i potwierdzanie dokumentów do płatności częściowych i końcowych, weryfikacja kosztorysów dla robót podobnych lub zamiennych);
e)przygotowaniu danych i współpraca z Zamawiającym doprowadzając do powstania dokumentu „ OT ” określającego wartość nowo wybudowanych i zmodernizowanych środków trwałych;
f) raportowaniu postępu robót oraz wykonywaniu innych czynności, o których mowa w niniejszym SIWZ;
g)wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych, a także opiniowaniu propozycji Wykonawców robót w zakresie rozwiązań innych niż w projekcie lub w zakresie konieczności wprowadzenia robót zamiennych, podobnych lub uzupełniających;
h)zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego;
i)stosowaniu postanowień wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Szczegółowy Opis w III cz. SIWZ na str.www.swik.com.pl

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. od 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) są:
• Małgorzata Sokołowska, 77 461 27 08 w. 34, e-mail: n.czusik@swik.com.pl
• Norbert Czusik, tel.: 77 461 27 08 w. 37, e-mail: n.czusik@swik.com.pl
Fax 77 461 27 08 w godz. od 800 do 1500 (od pn. do pt.).
e-mail: swik@swik.com.pl
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem warunków dotyczących formy określonych w Rozdziale VII, pkt. 11 część I SIWZ dostępny na str. www.swik.com.pl.
Na ofertę składają się:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru z IV części SIWZ
b) Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wypełniony przez Wykonawcę w zakresie wymagań określonych w niniejszym SIWZ – wzór w części IV SIWZ (jeśli dotyczy: JEDZ współkonsorcjantów, podwykonawców- o ile są znani na etapie składania ofert, podmiotów na zasobach, których wykonawca polega).
c) Dokumenty o których mowa w Rozdziale VII I części SIWZ
d) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach ceny i liczby obecności na terenie nadzorowanych budów w każdym tygodniu realizacji robót budowlanych - na formularzu oferty.
e) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
g) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna należy oryginał dokumentu zdeponować zgodnie z postanowieniami SIWZ, a do oferty załączyć kopię.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować PZP/W-238/08/2018 - Rozdz. X, pkt. 15 SIWZ część I
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego oraz oznaczyć sygnaturą: PZP/W-238/08/2018
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres swik@swik.com.pl, a faksem na nr 77 461 27 08 z wyjątkiem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanym dalej „JEDZ”. Instrukcja w sprawie przesyłania JEDZ dostępna w Rozdziale VIII częśći I SIWZ