Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 268 Stary Brześć – Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740 dł. 1,100 km

Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

b) Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) lub postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzję na wycinkę drzew. Wykonawca uzyska pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania. Ponadto Wykonawca sporządzi dokumentację przetargową wraz z kosztorysem ofertowym a także zatwierdzone projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna, zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie od gestorów sieci, samorządów. Wykonawca dokona skutecznego zgłoszenia planowanych robót.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 SIWZ.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-06-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-05-16.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Co?

• Usługi inżynieryjne › Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Gdzie?

• Kujawsko-pomorskie › Bydgosko-toruński

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-05-16	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-24	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2020-11-29	Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-05-16)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer referencyjny: ZDW.N4.361.11.2018
Krótki opis:

b) Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) lub postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzję na wycinkę drzew. Wykonawca uzyska pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania. Ponadto Wykonawca sporządzi dokumentację przetargową wraz z kosztorysem ofertowym a także zatwierdzone projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna, zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie od gestorów sieci, samorządów. Wykonawca dokona skutecznego zgłoszenia planowanych robót. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 SIWZ.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Bydgosko-toruński 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Nazwa instytucji zamawiającej: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 80
Kod pocztowy: 85-010
Miasto pocztowe: Bydgoszcz
Kontakt
Adres internetowy: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl 🌏
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl 📧
Telefon: +48 523705718 📞
Fax: +48 523705716 📠
URL dokumentów: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-05-16 📅
Termin składania ofert: 2018-06-27 📅
Data publikacji: 2018-05-18 📅
Data końcowa: 2018-11-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 094-213659
Numer Dz.U.-S: 94
Informacje dodatkowe
Dalsza część informacji z punktu II.2.4) ogłoszenia dostępna w SIWZ.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 SIWZ.

Szacowana wartość całkowita: 13794.45 EUR 💰
Krótki opis:

c) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania pytania Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faksem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania.

d) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego i informowania Zamawiającego pisemnie o postępie prac minimum 1 raz w miesiącu, a co najmniej raz na 2 miesiące w okresie realizacji umowy - na radzie technicznej (notatka ze spotkania, którą przygotuje Wykonawca), przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1.

e) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

f) Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarty dopisek o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.

g) Harmonogram prac projektowych należy przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych zadań wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych zaakceptowanego przez Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

h) Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej, której zakres jest określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10.5.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) odpowiada Wykonawca.

i) Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji kosztorysów (ważność 6 miesięcy od dnia sporządzenia), aktualizacji wszelkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. (w przypadku, gdy tracą ważność) na wezwanie Zamawiającego. Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 14 dni od dnia wezwania oraz 40 dni dla decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków od dnia wezwania.

j) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100 % wartości poniesionych dodatkowych kosztów.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 SIWZ,

Wartość szacunkowa bez VAT: 49564.61 PLN 💰
Informacje dodatkowe: Dalsza część informacji z punktu II.2.4) ogłoszenia dostępna w SIWZ.
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Droga wojewódzka nr 268 Stary Brześć – Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740 dł. 1,100 km.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolności techniczne i zawodowe:

a. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, zamówienie/a odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. wykonał:

— minimum jeden projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej o wartości nie mniejszej niż: 60 000 PLN brutto.

b. Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Projektant o specjalności branży drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, który posiada doświadczenie i wykonał jako projektant branży drogowej dokumentację składającą się z projektu budowlano-wykonawczego lub wykonawczego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 29.9.2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z pkt. 2) musi spełniać jeden z konsorcjantów.

Minimalny poziom(y) standardów:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV składa elektronicznie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej Jednolitym dokumentem zgodnie z postanowieniami Rozdziału I podrozdziału III pkt. 3 i 4 SIWZ.

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) wykaz usług o których mowa w Rozdziale IV podrozdział I pkt. 1. ppkt 2) litera b) a. SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Forma: oryginał.

2) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale IV podrozdział I pkt. 1. ppkt 2) litera b) b. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Procedura
Czas składania ofert: 09:45
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2018-08-25 📅
Data otwarcia ofert: 2018-06-27 📅
Czas otwarcia ofert: 10:00
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, w sali nr 17, w terminie powyższym, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie JEDZ zostanie odszyfrowane po otwarciu ofert w pokoju nr 14.
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztu: Cena
Waga kosztu: 60
Kryterium kosztu: Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego
Waga kosztu: 40

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Anna Kominiak
Dokumenty URL: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl 🌏
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Dworcowa 80
Telefon: +48 523705717 📞
Kraj: Bydgosko-toruński 🏙️

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp,

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22.11.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – Wykonawca składa dokumenty wg punktu Rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3-9 SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN brutto.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2018/S 094-213659 (2018-05-16)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-07-24)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

b) Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) lub postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzję na wycinkę drzew.Wykonawca uzyska pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania. Ponadto Wykonawca sporządzi dokumentację przetargową wraz z kosztorysem ofertowym a także zatwierdzone projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna,zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia,opinie od gestorów sieci, samorządów. Wykonawca dokona skutecznego zgłoszenia planowanych robót. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 SIWZ.

Całkowita wartość zamówienia: 13794.45 EUR 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Województwo Kujawsko–Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-07-24 📅
Data publikacji: 2018-07-27 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 143-327461
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 094-213659
Numer Dz.U.-S: 143
Informacje dodatkowe
Dalsza część informacji z punktu II.2.4) ogłoszenia dostępna w SIWZ

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

b) Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) lub postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzję na wycinkę drzew.Wykonawca uzyska pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania. Ponadto Wykonawca sporządzi dokumentację przetargową wraz z kosztorysem ofertowym a także zatwierdzone projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna,zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia,opinie od gestorów sieci, samorządów. Wykonawca dokona skutecznego zgłoszenia planowanych robót.

d) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego i informowania Zamawiającego pisemnie o postępie prac minimum jeden raz w miesiącu, a co najmniej raz na dwa miesiące w okresie realizacji umowy - na radzie technicznej (notatka ze spotkania, którą przygotuje Wykonawca), przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1.

h) Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej, której zakres jest określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. z dnia 10.5.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) odpowiada Wykonawca.

Informacje dodatkowe: Dalsza część informacji z punktu II.2.4) ogłoszenia dostępna w SIWZ

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztów (nazwa): Cena
Kryterium kosztów (waga): 60
Kryterium kosztów (nazwa): Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego
Kryterium kosztów (waga): 40

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-07-24 📅
Nazwa: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k. - Lider Konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Matejki 7
Miasto pocztowe: Chełm
Kod pocztowy: 22-100
Kraj: Polska 🇵🇱
Chełmsko-zamojski 🏙️
Nazwa: Marcin Dobek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus Marcin Dobek - Partner Konsorcjum
Całkowita wartość zamówienia: 71 700 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Źródło: OJS 2018/S 143-327461 (2018-07-24)

Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (2020-11-29)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 71 700 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-11-29 📅
Data publikacji: 2020-12-04 📅
Data rozpoczęcia: 2018-07-24 📅
Data końcowa: 2019-12-15 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 237-585951
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 143-327461
Numer Dz.U.-S: 237

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z przygotowaniem KIP i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) lub postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzję na wycinkę drzew. Wykonawca uzyska pozwolenie wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania. Ponadto Wykonawca sporządzi dokumentację przetargową wraz z kosztorysem ofertowym, a także zatwierdzone projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna, zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie od gestorów sieci, samorządów. Wykonawca dokona skutecznego zgłoszenia planowanych robót.

Udzielenie zamówienia
Nazwa: Lider konsorcjum – Drogowa Inżynieria Sp. z o.o.
Partner konsorcjum: Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus Marcin Dobek

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Źródło: OJS 2020/S 237-585951 (2020-11-29)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi inżynieryjne (>20)

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (>20)