,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników retencyjnych oraz przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym w Nadleśnictwie Świętoszów” | PGL LP Nadleśnictwo Świętoszów

Data	Dokument
2018-01-26	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-09	Dodatkowe informacje

Przedmiotem zamówienia został podzielony na sześć zadań (części zamówienia). Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdego zadania osobno w terminie max. do 28.2.2019 r.w skład której wchodzą:1.Projekt koncepcyjny sporządzony w okresie dwóch m-cy od dnia podpisania umowy.2.Karta informacyjna przedsięwzięcia.3.Mapa sytuacyjno-wysokościowa.4.Dokumentacja geotechniczna.5.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 6.Operat wodnoprawny.7.Wniosek i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.8.Projekt instrukcji gospodarowania wodą.9.Wniosek i uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót.10.Projekt budowlany.11.Wniosek i uzyskanie pozwolenia budowlanego.12.Projekt wykonawczy.13.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.14.Przedmiar i kosztorys inwestorski.15.Geodezyjne wytyczenie.16. Comiesięczne raporty (nie obowiązkowe-rozdz.20 SIWZ).17.Nadzór autorski.18.Uzyskanie wszelkich uzgodnień.

Nadzór autorski nad realizacją projektu sprawowany będzie począwszy od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do dnia zakończenia i odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowe obowiązki dotyczące sprawowania nadzoru zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Głębokie oddz. 108k/109g. Celem realizacji zadania nr. 1 jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 0,90 ha, głębokości ok. 90 cm i możliwości retencjonowania ok. 8100 m3 wody, wraz z niezbędną infrastrukturą hydrotechniczną, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:1)Sporządzenie projektu koncepcyjnego-2 egzemplarze w wersji papierowej. 2)Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 3)Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego (mapa do celów projektowych).4)Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej. 5)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 6)Sporządzenie operatu wodnoprawnego-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 7)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 8)Sporządzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą. 9)Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót. 10)Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym przyrodniczymi oraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę. 12)Sporządzenie projektu wykonawczego 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 13)Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 14)Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego przedsięwzięcia razem i dla poszczególnych rodzajów robót-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie edytowalnej w programie kosztorysowym Norma. 15)Geodezyjne wytyczenie (opalikowanie) usytuowania obiektu w terenie, z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki. 16)Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym (Nie obowiązkowe – szczegóły w rozdziale 20 SIWZ) 17)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

1.Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy dokonać pomiaru na gruncie, wskazanych przez Zamawiającego planowanych granic obiektów oraz terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego. 2.Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy dokonać pisemnych uzgodnień z właścicielami lub zarządcami cieków i gruntów, na których realizowana będzie inwestycja lub jej oddziaływanie. 3.Przy projektowaniu urządzeń wymagane jest określenie rzędnej piętrzenia w nawiązaniu do reperów państwowych. 4.Dla projektowanego obiektu należy określić, na wymaganych w odpowiedniej skali mapach, obszar bezpośredniego oddziaływania piętrzeń, w tym określić obszar powstałych okresowych i stałych rozlewisk. 5.Przy projektowaniu lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnych należy uwzględnić istniejące na danym terenie formy ochrony przyrody oraz dokonać stosownych uzgodnień, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.6.Określić ilość retencjonowanej wody w m3. 7.Konsultowania na bieżąco z Zamawiającym powstałych problemów w trakcie wykonywania projektu.8.Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i zaplanować w sposób, który ograniczy dewastację i degradację gleby, zminimalizuje uszkodzenia runa i drzewostanów.9.Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty administracyjne związane z związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.10.Wykonawca pełną odpowiedzialność za zorganizowanie procesu wykonania prac projektów

Nadzór autorski nad realizacją projektu sprawowany będzie począwszy od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do dnia zakończenia i odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowe obowiązki dotyczące sprawowania nadzoru zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Dębowiec oddz. 281m/277d.Celem realizacji zadania nr. 2 jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 0,37 ha, głębokości ok. 100 cm i możliwości retencjonowania ok. 3700 m3 wody, wraz z niezbędną infrastrukturą hydrotechniczną, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:1)Sporządzenie projektu koncepcyjnego - 2 egzemplarze w wersji papierowej. 2)Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 3)Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego (mapa do celów projektowych).4)Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej. 5)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 6)Sporządzenie operatu wodnoprawnego-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 7)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 8)Sporządzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą. 9)Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót. 10)Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym przyrodniczymi oraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę. 12)Sporządzenie projektu wykonawczego 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 13)Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 14)Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego przedsięwzięcia razem i dla poszczególnych rodzajów robót-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie edytowalnej w programie kosztorysowym Norma. 15)Geodezyjne wytyczenie (opalikowanie) usytuowania obiektu w terenie, z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki. 16)Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym (Nie obowiązkowe-szczegóły w rozdziale 20 SIWZ) 17)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

1.Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy dokonać pomiaru na gruncie, wskazanych przez Zamawiającego planowanych granic obiektów oraz terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego. 2.Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy dokonać pisemnych uzgodnień z właścicielami lub zarządcami cieków i gruntów, na których realizowana będzie inwestycja lub jej oddziaływanie. 3.Przy projektowaniu urządzeń wymagane jest określenie rzędnej piętrzenia w nawiązaniu do reperów państwowych. 4.Dla projektowanego obiektu należy określić, na wymaganych w odpowiedniej skali mapach, obszar bezpośredniego oddziaływania piętrzeń, w tym określić obszar powstałych okresowych i stałych rozlewisk. 5.Przy projektowaniu lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnych należy uwzględnić istniejące na danym terenie formy ochrony przyrody oraz dokonać stosownych uzgodnień, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.6.Określić ilość retencjonowanej wody w m3. 7.Konsultowania na bieżąco z Zamawiającym powstałych problemów w trakcie wykonywania projektu.8.Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i zaplanować w sposób, który ograniczy dewastację i degradację gleby, zminimalizuje uszkodzenia runa i drzewostanów.9.Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty administracyjne związane z związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.10.Wykonawca pełną odpowiedzialność za zorganizowanie procesu wykonania prac projekto

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym nr. 1 w Leśnictwie Rudawica oddz. 83d/c. Celem realizacji zadania nr. 3 jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renaturyzacji obszaru mokradłowego o powierzchni ok. 1,10 ha oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:1)Sporządzenie projektu koncepcyjnego-2 egzemplarze w wersji papierowej. 2)Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 3)Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego (mapa do celów projektowych).4)Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej. 5)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 6)Sporządzenie operatu wodnoprawnego-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 7)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 8)Sporządzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą. 9)Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót. 10)Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym przyrodniczymi oraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę. 12)Sporządzenie projektu wykonawczego 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 13)Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 14)Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego przedsięwzięcia razem i dla poszczególnych rodzajów robót-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie edytowalnej w programie kosztorysowym Norma. 15)Geodezyjne wytyczenie (opalikowanie) usytuowania obiektu w terenie, z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki. 16)Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym (Nie obowiązkowe-szczegóły w rozdziale 20 SIWZ) 17)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

1.Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy dokonać pomiaru na gruncie, wskazanych przez Zamawiającego planowanych granic obiektów oraz terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego. 2.Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy dokonać pisemnych uzgodnień z właścicielami lub zarządcami cieków i gruntów, na których realizowana będzie inwestycja lub jej oddziaływanie. 3.Przy projektowaniu urządzeń wymagane jest określenie rzędnej piętrzenia w nawiązaniu do reperów państwowych. 4.Dla projektowanego obiektu należy określić, na wymaganych w odpowiedniej skali mapach, obszar bezpośredniego oddziaływania piętrzeń, w tym określić obszar powstałych okresowych i stałych rozlewisk. 5.Przy projektowaniu lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnych należy uwzględnić istniejące na danym terenie formy ochrony przyrody oraz dokonać stosownych uzgodnień, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.6.Określić ilość retencjonowanej wody w m3. 7.Konsultowania na bieżąco z Zamawiającym powstałych problemów w trakcie wykonywania projektu.8.Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i zaplanować w sposób, który ograniczy dewastację i degradację gleby, zminimalizuje uszkodzenia runa i drzewostanów.9.Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty administracyjne związane z związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.10.Wykonawca pełną odpowiedzialność za zorganizowanie procesu wykonania prac projektow

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym nr. 2 w Leśnictwie Rudawica oddz. 83d/c. Celem realizacji zadania nr. 4 jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renaturyzacji obszaru mokradłowego o powierzchni ok. 0,13 ha oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:1)Sporządzenie projektu koncepcyjnego-2 egzemplarze w wersji papierowej. 2)Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 3)Sporządzenie mapy sytuacyjno –wysokościowej dla terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego (mapa do celów projektowych).4)Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej. 5)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 6)Sporządzenie operatu wodnoprawnego-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 7)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 8)Sporządzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą. 9)Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót. 10)Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym przyrodniczymi oraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę. 12)Sporządzenie projektu wykonawczego 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 13)Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 14)Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego przedsięwzięcia razem i dla poszczególnych rodzajów robót-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie edytowalnej w programie kosztorysowym Norma. 15)Geodezyjne wytyczenie (opalikowanie) usytuowania obiektu w terenie, z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki. 16)Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym (Nie obowiązkowe-szczegóły w rozdziale 20 SIWZ) 17)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym nr. 3 w Leśnictwie Rudawica oddz. 83d/c. Celem realizacji zadania nr. 5 jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renaturyzacji obszaru mokradłowego o powierzchni ok. 0,29 ha oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:1)Sporządzenie projektu koncepcyjnego - 2 egzemplarze w wersji papierowej. 2)Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 3)Sporządzenie mapy sytuacyjno –wysokościowej dla terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego (mapa do celów projektowych).4)Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej. 5)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 6)Sporządzenie operatu wodnoprawnego-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 7)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 8)Sporządzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą. 9)Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót. 10)Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym przyrodniczymi oraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę. 12)Sporządzenie projektu wykonawczego 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 13)Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 14)Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego przedsięwzięcia razem i dla poszczególnych rodzajów robót-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie edytowalnej w programie kosztorysowym Norma. 15)Geodezyjne wytyczenie (opalikowanie) usytuowania obiektu w terenie, z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki. 16)Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym (Nie obowiązkowe-szczegóły w rozdziale 20 SIWZ) 17)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym w Leśnictwie Rudawica oddz. 65 h .Celem realizacji zadania nr. 6 jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renaturyzacji obszaru mokradłowego o powierzchni ok. 0,21 ha oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:1)Sporządzenie projektu koncepcyjnego-2 egzemplarze w wersji papierowej. 2)Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 3)Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla terenu objętego zagospodarowaniem w ramach przedmiotowego zadania projektowego (mapa do celów projektowych).4)Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej. 5)Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 6)Sporządzenie operatu wodnoprawnego-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 7)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 8)Sporządzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą. 9)Sporządzenie wniosku i uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót. 10)Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym przyrodniczymi oraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę. 12)Sporządzenie projektu wykonawczego 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 13)Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 14)Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego przedsięwzięcia razem i dla poszczególnych rodzajów robót-3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie edytowalnej w programie kosztorysowym Norma. 15)Geodezyjne wytyczenie (opalikowanie) usytuowania obiektu w terenie, z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki. 16)Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym (Nie obowiązkowe-szczegóły w rozdziale 20 SIWZ) 17)Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 3 SIWZ.

Leśnictwo Głębokie oddział 108k/109g.

Leśnictwo Dębowiec oddz. 281m/277d.

Leśnictwo Rudawica oddział 83d/c.

Leśnictwo Rudawica oddział 83 d/c.

Leśnictwo Rudawica oddział 65h.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Zadanie nr 1 – 30 000 PLN, Zadanie nr 2 – 9 000 PLN, Zadanie nr 3 – 50 000 PLN, Zadanie nr 4 – 6 000 PLN, Zadanie nr 5 – 14 000 PLN, Zadanie nr 6 – 9 000 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie, zobowiązany jest wykazać posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną łącznie nie mniejszą niż suma dla zaoferowanych zadań.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację obejmującą budowę lub odtworzenie, stawów lub zbiorników retencyjnych lub polderów zalewowych lub obszarów mokradłowych lub innych budowli hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych melioracji wodnych, o wartości nie mniejszej niż:

— Zadanie nr 1 – 30 000 PLN brutto,

— Zadanie nr 2 – 9 000 PLN brutto,

— Zadanie nr 3 – 50 000 PLN brutto,

— Zadanie nr 4 – 6 000 PLN brutto,

— Zadanie nr 5 – 14 000 PLN brutto,

— Zadanie nr 6 – 9 000 PLN brutto.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedno zadanie może wskazać tą samą usługę. Wskazana usługa musi spełniać warunek kwotowy nie mniejszy niż suma dla zaoferowanych zadań.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1332), oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)-umożliwiające projektowanie w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedno zadanie może wskazać tą samą osobę. Wskazana osoba musi spełniać warunek stawiany przez Zamawiającego.

1.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale 22 SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Harmonogram musi zawierać daty realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wymienionych w rozdziale 3 ust. 3 SIWZ. 4.Niedopełnienie wskazanych w ust 1-3 formalności będzie traktowane jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy-zał.nr 7 do SIWZ.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów w sekretariacie. Otwarcia dokona stała komisja przetargowa w świetlicy w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 –700 PLN, Zadanie nr 2 –200 PLN, Zadanie nr 3 –1 200 PLN, Zadanie nr 4 –150 PLN, Zadanie nr 5 – 300 zł, Zadanie nr 6 – 200 zł.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto przed zawarciem umowy. Wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy odnoszą się do wszystkich części zamówienia i zostały zawarte w rozdziale 22 SIWZ.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale 9 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. dokument lub dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale 8 ust.1 pkt 3 SIWZ przez Zamawiającego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 5 SIWZ, pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale 10 SIWZ.

Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale 9 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. dokument lub dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale 8 ust.1 pkt 3 SIWZ przez Zamawiającego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 5 SIWZ, pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale 10 SIWZ.