„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową dr.pow. Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska)-Strzeszkowice-Krężnica Jara-Lublin(ul.Krężnicka, ul.Żeglarska) z wyłączeniem odcinka

Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

c.d. z pkt II.1. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce ul. Lubelska-Strzeszkowice-Krężnica Jara-Lublin (ul. Krężnicka-ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19.
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru,wynika z ustawy z dnia 7.7.1994r. - Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności:a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dot. niniejszego postępowania.
c.d.w pkt.II.2.4

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-04-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-02-28.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Nadzór i Doradztwo Techniczne w Budownictwie Marek Duda

Kto?

• Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Co?

Gdzie?

• Lubelskie › Lubelski

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-02-28	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-15	Dodatkowe informacje
2018-06-29	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-02-28)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer referencyjny: BiZP.2720-07/18
Krótki opis:

c.d. z pkt II.1. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce ul. Lubelska-Strzeszkowice-Krężnica Jara-Lublin (ul. Krężnicka-ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru,wynika z ustawy z dnia 7.7.1994r. - Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności:a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dot. niniejszego postępowania. c.d.w pkt.II.2.4

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦
Dodatkowy kod CPV: Usługi nadzorowania placu budowy 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 3
Kod pocztowy: 24-200
Miasto pocztowe: Bełżyce
Kontakt
Adres internetowy: http://www.zdplublin.pl 🌏
E-mail: przetargi@zdplublin.pl 📧
URL dokumentów: http://www.zdplublin.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-02-28 📅
Termin składania ofert: 2018-04-12 📅
Data publikacji: 2018-03-02 📅
Data końcowa: 2018-11-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 043-094135
Numer Dz.U.-S: 43
Informacje dodatkowe

"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dr. pow. usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, przewidzianego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru,wynika z ustawy z dnia 7.7.1994r. - Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności:a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dot. niniejszego postępowania.

c.d.w pkt.II.2.4

Zakres obowiązków inspektora nadzoru, wynika z ustawy z dnia 7.7.1994r. - Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności:a) reprezentowanie zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania;b) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy (jeśli dotyczy) i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; c) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż i ochrony środowiska;d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu (jeśli dotyczy);e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń, materiałów, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;f) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych; wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania robót określonych w umowie;g) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy;h) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;i) żądanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;j) udział w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru częściowego, odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości do odbioru oraz przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej;k) współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie wykonawstwa robót budowlanych:- kontrola dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową,- sprawdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie, jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych,- w uzgodnieniu z Zamawiającym, zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych-monitorowanie postępu robót, kontrola zakresu, ilości i wartości robót z przyjętym harmonogramem robót wykonawcy,- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy, organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty...

Krótki opis

c.d. w pkt. VI.3

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Informacje dodatkowe:

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zdolności techniczne i zawodowe:

Ww warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

— Inspektor nadzoru branży drogowej - min. 1 osoba,

— Inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej - min. 1 osoba,

— Inspektor nadzoru branży sanitarnej - min. 1 osoba,

— Inspektor nadzoru branży teletechnicznej - min. 1 osoba,

— Inspektor nadzoru branży zieleń - min. 1 osoba.

W/w osoby muszą posiadać uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w opisanych powyżej specjalnościach:Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Minimalny poziom(y) standardów:

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp;.2 Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp:1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2344); 3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.7. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe wymagane dokumenty.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

Minimalny poziom(y) standardów

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu;b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1) SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem". Na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamówienia, zamieszczone są:1) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,2) Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, 3) Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Zamawiający informuje, że składając oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Zamawiającym jest Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, wynika to z uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie nr 619/2017 z dnia 14.11.2017r., dot. powierzenia ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Rozliczenie będzie dokonane na podstawie dwóch faktur: a) faktury VAT częściowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego robót, zgodnie z harmonogramem robót budowlanych (stanowiący załącznik do umowy nr ... /2018 na roboty budowlane), przy czym wykonawca wystawi po zrealizowaniu 60 % zakresu rzeczowego robót budowlanych i do kwoty nie większej niż 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;b) faktury VAT końcowej.

Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie drugiej faktury VAT, wystawionej przez wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych prac, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną.

Procedura
Czas składania ofert: 10:15
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Data otwarcia ofert: 2018-04-12 📅
Czas otwarcia ofert: 10:30
Miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach (w pokoju nr 9 -Sekretariat) ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce.
Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp.

Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamaw. przewiduje unieważnienie postęp. w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z UE.

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Samorządowa Jednostka Budzetowa
Kontakt
Adres internetowy: www.zdplublin.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: www.zdplublin.pl 🌏
Dokumenty URL: www.zdplublin.pl 🌏
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce
Kraj: Lubelski 🏙️
URL dokumentów: www.zdplublin.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

c.d z pkt II 2.4

— przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską,- organizowanie wraz z zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba - na życzenie Zamawiającego) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,- egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,- potwierdzanie faktycznie wyk. robót oraz usunięcia wad, a także-na żądanie Zamaw.- kontrolowanie rozliczenia budowy, dbałość o sporządzanie dok. fotograf. w trakcie prowadzenia inwestycji oraz jej kontrola, wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń dot. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dot. prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów bud. oraz urządzeń techn., żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wyk. robót, a także wstrzymania dalszych robót budowl. w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dok. projektową i/lub pozwoleniem na budowę,sprawdzanie i odbieranie robót budow. ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, skompletowanie dok. Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie, przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dok. powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do zamawiającego wraz z dok. dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z zamawiającym,- po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad i w okresie rękojmi dla umów, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data gwarancji i rękojmi z tytułu prac i usług świadczonych w ramach umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, dbanie o interesy zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,l) kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty budowl. zawartej przez Zamawiającego z ich Wykonawcą, n) działanie w ramach zawartej umowy związane z nadzorem, z ramienia Zamaw. nad prowadzonymi robotami bud. oraz rozliczenie umowy, wynikające z uwarunkowań realizowanego zadania inwestycyjnego,o) Inspektor nadzoru nie może zaciągać w imieniu Zamaw. żadnych zobowiązań mogących narazić Zamaw. na straty materialne i finansowe. Dot. to decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót,p) Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do wykonania czynności w imieniu Zamaw. nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, w szczególności w przypadku zgłoszenia usterek spowodowanych niewłaściwym wykonawstwem,q) wykonywanie innych czynności w imieniu Zamawiającego.

Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:2 000,00 PLN Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer 11 1240 2438 1111 0010 0683 5412 z dopiskiem: „Wadium na postępowanie znak: BiZP.2720-07/18”. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 13.2, Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany wg nast. kryteriów oceny ofert: 1) cena 60 %; 2) doświadczenie-40 %.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Uzp
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2018/S 043-094135 (2018-02-28)

Dodatkowe informacje (2018-03-15)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

cd. z pkt II.1. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce ul. Lubelska-Strzeszkowice–Krężnica Jara–Lublin (ul. Krężnicka–ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru,wynika z ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dot. niniejszego postępowania. cd.w pkt.II.2.4

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi nadzoru budowlanego 📦

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-03-15 📅
Termin składania ofert: 2018-04-17 📅
Data publikacji: 2018-03-17 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 054-120090
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 043-094135
Numer Dz.U.-S: 54

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru,wynika z ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dot. niniejszego postępowania.

cd.w pkt.II.2.4

Źródło: OJS 2018/S 054-120090 (2018-03-15)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-06-29)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi nadzoru budowlanego
Krótki opis:

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru, wynika z ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania; b) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy (jeśli dotyczy) i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

Całkowita wartość zamówienia: 28 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Dodatkowy kod CPV: Usługi związane z budownictwem 📦

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Powiat Lubelski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-06-29 📅
Data publikacji: 2018-07-03 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 125-285916
Numer Dz.U.-S: 125
Informacje dodatkowe

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). Kryterium udzielenia zamówienia. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są szczegółowo opisane w dokumentacji zamówienia.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Cd. z II.1.4.

c) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż i ochrony środowiska; d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu (jeśli dotyczy); e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń, materiałów, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; f) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych; wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania robót określonych w umowie; g) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy; h) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem; i) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad; j) udział w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru częściowego, odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości do odbioru oraz przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej; k) współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie wykonawstwa robót budowlanych: - kontrola dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową, - sprawdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie, jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych, - w uzgodnieniu z Zamawiającym, zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę, - rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, -monitorowanie postępu robót, kontrola zakresu, ilości i wartości robót z przyjętym harmonogramem robót wykonawcy, - sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy, - organizowanie dodatkowych testów, jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, - przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską, - organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba - na życzenie Zamawiającego) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań, - egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także – na żądanie Zamawiającego - kontrolowanie rozliczenia budowy...

Krótki opis

Cd. w sekcji VI.3

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: RPLU.08.02.00-06-0001/17
Informacje dodatkowe:

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).

Kryterium udzielenia zamówienia.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są szczegółowo opisane w dokumentacji zamówienia.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-06-19 📅

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Samorządowa Jednostka Budżetowa

Odniesienie
Informacje dodatkowe

c.d. z II.2.4

... dbałość o sporządzanie dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia inwestycji oraz jej kontrola, - wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, - żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę, - sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, - skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie, - przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym, - po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad i w okresie rękojmi dla umów, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data gwarancji i rękojmi z tytułu prac i usług świadczonych w ramach umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, l) kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane zawartej przez Zamawiającego z ich Wykonawcą, n) działanie w ramach zawartej umowy związane z nadzorem, z ramienia Zamawiającego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie umowy, wynikające z uwarunkowań realizowanego zadania inwestycyjnego, o) Inspektor nadzoru nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót, p) Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do wykonania czynności w imieniu Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, w szczególności w przypadku zgłoszenia usterek spowodowanych niewłaściwym wykonawstwem, q) wykonywanie w imieniu Zamawiającego innych czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych obowiązującymi przepisami prawa

Informacje dodatkowe

Informacje uzupełniające
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Źródło: OJS 2018/S 125-285916 (2018-06-29)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)