Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem "Budowa drogi powiatowej Nr 2219L (odcinek S 17 Węzeł Nałęczów- droga powiatowa Nr 1524L)

Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem„Budowa drogi powiatowej Nr 2219L (odcinek S 17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa Nr 1524L)”.
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru, wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), będzie obejmował w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania
I Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania;
c.d.w pkt. II.2.4

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-04-17. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-03-07.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Aut-Serwis Jacek Gilewicz

Kto?

• Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Co?

• Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania › Nadzór nad robotami budowlanymi

Gdzie?

• Lubelskie › Lubelski

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-03-07	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-09	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-03-07)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer referencyjny: BiZP. 2720-10/18
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem„Budowa drogi powiatowej Nr 2219L (odcinek S 17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa Nr 1524L)”. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru, wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), będzie obejmował w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania I Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania; c.d.w pkt. II.2.4

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 3
Kod pocztowy: 24-200
Miasto pocztowe: Bełżyce
Kontakt
Adres internetowy: http://www.zdplublin.pl 🌏
E-mail: przetargi@zdplublin.pl 📧
URL dokumentów: http://www.zdplublin.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-03-07 📅
Termin składania ofert: 2018-04-17 📅
Data publikacji: 2018-03-09 📅
Data końcowa: 2018-11-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 048-105501
Numer Dz.U.-S: 48
Informacje dodatkowe

„Wygodniej,szybciej,bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dr.pow. usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, przewidzianego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 8.Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem„Budowa drogi powiatowej Nr 2219L (odcinek S 17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa Nr 1524L)”.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru, wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), będzie obejmował w szczególności:

I Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania;

c.d.w pkt. II.2.4

c.d z pkt.II.1.4

b) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

c) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż i ochrony środowiska;

d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu;

e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń, materiałów, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

f) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych; wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania robót określonych w umowie;

g) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy;

h) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;

i) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;

j) udział w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru częściowego, odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości do odbioru oraz przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej;

k) współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie wykonawstwa robót budowlanych:

— kontrola dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową,

— sprawdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie, jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych,

— w uzgodnieniu z Zamawiającym, zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,

— rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

— monitorowanie postępu robót, kontrola zakresu, ilości i wartości robót z przyjętym harmonogramem robót wykonawcy,

— sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy,

— organizowanie dodatkowych testów, jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne,

— przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktyką inżynierską,

— organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba - na życzenie Zamawiającego) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań,

— egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi....c.d w pkt.VI.3.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: "Wygodnie,szybciej,bezpieczniej"Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Informacje dodatkowe:

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zdolności techniczne i zawodowe:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowanie do realizacji zamówienia:

— Inspektor nadzoru branży drogowej – min. 1 osoba - posiadający doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub rozbudowy, lub przebudowy drogi, od początku realizacji robót do ich zakończenia- o minimalnej wartości inwestycji 200 000 PLN brutto, wykonanych przed upływem 5 lat przed terminem składania ofert.

Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp; .Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp:- w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2344);

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe wymagane dokumenty. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom(y) standardów:

Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1) SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem".

Na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamówienia, zamieszczone są:

1) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

2) Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD,

3) Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Zamawiający informuje, że składając oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Zamawiającym jest Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, wynika to z uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie nr 620/2017 z dnia 14.11.2017 r. dot. powierzenia ZDP w Lublinie z siedzibą w Bełżycach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..

Rozliczenie będzie dokonane na podstawie dwóch faktur:

a) faktury VAT częściowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego robót, zgodnie z harmonogramem robót budowlanych (stanowiący załącznik do umowy nr ... /2018 na roboty budowlane), przy czym Wykonawca wystawi po zrealizowaniu 60 % zakresu rzeczowego robót budowlanych i do kwoty nie większej niż 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;

b) faktury VAT końcowej.

Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie drugiej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych prac, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną.

Procedura
Czas składania ofert: 10:15
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Data otwarcia ofert: 2018-04-17 📅
Czas otwarcia ofert: 10:30
Miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, w pokoju nr 9 - sekretariat.
Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje unieważnienie w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z UE.

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Samorządowa Jednostka Budżetowa
Kontakt
Adres internetowy: www.zdplublin.pl 🌏
Dokumenty URL: www.zdplublin.pl 🌏
URL dokumentów: www.zdplublin.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

c.d. z pkt II.2.4.

— potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także – na żądanie Zamawiającego - kontrolowanie rozliczenia budowy,

— dbałość o sporządzanie dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia inwestycji oraz jej kontrola,

— wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych.

I dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

— żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę,

— sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

— skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie,

— przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym.

I dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

— po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad i w okresie rękojmi dla umów, lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data gwarancji i rękojmi z tytułu prac i usług świadczonych w ramach umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji.

l) kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane zawartej przez Zamawiającego z ich Wykonawcą,

n) działanie w ramach zawartej umowy związane z nadzorem, z ramienia Zamawiającego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie umowy, wynikające z uwarunkowań realizowanego zadania inwestycyjnego,

o) Inspektor nadzoru nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót,

p) Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do wykonania czynności w imieniu Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, w szczególności w przypadku zgłoszenia usterek spowodowanych niewłaściwym wykonawstwem,

q) wykonywanie w imieniu Zamawiającego innych czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:1 000,00 zł Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 11 1240 2438 1111 0010 0683 5412 z dopiskiem: „Wadium na postępowanie znak: BiZP.2720-10/18” W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 13.2, Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany wg następujących kryteriów oceny ofert: cena 60 %, doświadczenie - 40 %.

Pełna treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie Zamawiającego pod adresem: www.zdplublin.pl w zakładce BIP.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Źródło: OJS 2018/S 048-105501 (2018-03-07)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-07-09)
Obiekt
Zakres zamówienia
Numer referencyjny: BiZP.2720-10/18
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem„Budowa drogi powiatowej Nr 2219L (odcinek S 17 Węzeł Nałęczów – droga powiatowa Nr 1524L)”. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót.Zakres obowiązków inspektora nadzoru, wynika z ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), będzie obejmował w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania; cd. w pkt II.2.4.

Całkowita wartość zamówienia: 25203.25 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Miejsce wykonania
Region NUTS: Lubelski 🏙️

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-07-09 📅
Data publikacji: 2018-07-13 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 133-303556
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 048-105501
Numer Dz.U.-S: 133
Informacje dodatkowe

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100). Kryterium udzielenia zamówienia. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są szczegółowo opisane w dokumentacji zamówienia.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania; cd. w pkt II.2.4.

cd. z pkt II.1.4.b) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy (jeśli dotyczy) i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

c) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, ppoż. i ochrony środowiska;

h) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych,a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;

— egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wym.techn. cd. w pkt VI.3.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: RPLU.08.02.00-06-0001/17
Informacje dodatkowe:

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).

Kryterium udzielenia zamówienia. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są szczegółowo opisane w dokumentacji zamówienia.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-06-25 📅
Nazwa: Aut-Serwis Jacek Gilewicz
Adres pocztowy: al. Kraśnicka 135
Miasto pocztowe: Lublin
Kod pocztowy: 20-718
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: info@nadzory.info.pl 📧
Kraj: Lubelski 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 25203.25 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 8

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Adres profilu nabywcy: www.zdplublin.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Cd. z pkt II.2.4.

— egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,

— przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

Źródło: OJS 2018/S 133-303556 (2018-07-09)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)