Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Toruniu”

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy nowego budynku o powierzchni 17 812,08 m wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Toruniu, zlokalizowanego w mieście Toruń w obrębie 10 obejmującym obszar pomiędzy pl. Zwycięstwa, ul. Jagiellońską, ul. Grudziądzką, ul. Wł. Warneńczyka o łącznej powierzchni 7.002,00 m.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-07-16. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-06-08.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Pracownia Architektoniczna „AA” s.c.

Kto?

• Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Co?

Gdzie?

• Pomorskie › Trójmiejski

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-06-08	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-06	Dodatkowe informacje
2018-07-18	Dodatkowe informacje
2018-07-20	Dodatkowe informacje
2018-10-24	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-06-08)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer referencyjny: I.391.6.2018
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy nowego budynku o powierzchni 17 812,08 m Pełnienie kompleksowego nadzoru odbywać się będzie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, następujących specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; telekomunikacyjnej.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦
Dodatkowy kod CPV: Usługi nadzoru budowlanego 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Makroregion północny 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 28/29
Kod pocztowy: 80-803
Miasto pocztowe: Gdańsk
Kontakt
Adres internetowy: http://www.gdansk.sa.gov.pl 🌏
E-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl 📧
Telefon: +48 583238583 📞
Fax: +48 583238588 📠
URL dokumentów: http://www.gdansk.sa.gov.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-06-08 📅
Termin składania ofert: 2018-07-16 📅
Data publikacji: 2018-06-13 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 111-252981
Numer Dz.U.-S: 111
Informacje dodatkowe

Termin wykonania – świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia: — okres tożsamy z okresem trwania robót budowlanych, tj. okres nie dłuższy niż 48 miesięcy, — w okresie rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano- montażowych - zgodnie z zadeklarowanym udziałem w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy nowego budynku o powierzchni 17 812,08 m

Pełnienie kompleksowego nadzoru odbywać się będzie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, następujących specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; telekomunikacyjnej.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowanego przez wybranego przez Zamawiającego, w ramach odrębnego postępowania, Wykonawcę robót budowlanych, wynikający z przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i dokumentacji projektowej (dostępna pod adresem: http://www.gdansk.sa.gov.pl/zamowienia-publiczne/budowa-budynku-dla-sadu-rejonowego-w-toruniu, lub w siedzibie Zamawiającego), w szczególności:

1) dokonywanie weryfikacji harmonogramu rzeczowo - finansowego;

2) analizowanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów rzeczowo-finansowych i przedkładanie ich do akceptacji Zamawiającego;

3) dokonywanie oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodności ich prowadzenia z dokumentacją budowlaną inwestycji;

4) składanie uzasadnionych wniosków do Zamawiającego w sprawie konieczności opracowania ewentualnych dodatkowych ekspertyz i badań technicznych;

5) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;

6) sprawdzenie pod względem zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wbudowywanych materiałów;

7) zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji;

8) określanie zakresu wszelkich robót w przypadkach nieokreślonych w dokumentacji projektowej i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego;

9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót wraz z dokonywaniem wpisów w dzienniku budowy;

10) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych minimum raz w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego;

11) dokonywanie czynności sprawdzenia kosztorysów szczegółowych a także innych kalkulacji sporządzanych przez Wykonawcę;

12) dołączanie do dokumentacji budowy oświadczeń o przejęciu obowiązków Kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór;

13) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcą;

14) bieżące analizowanie/sprawdzanie, opiniowanie oraz przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji następujących działań techniczno- organizacyjnych jak wniosków na roboty dodatkowe, zamienne z przedkładanymi przez Wykonawcę kalkulacjami cen;

15) współpracowanie w zakresie aktualizacji wszelkich pozwoleń, uzgodnień oraz zgód w trakcie trwania kontraktu;

16) kontrolowanie wykonania określonego w umowie z Wykonawcą obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę;

17) identyfikowanie, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich;

18) udział w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

19) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę sposobu prowadzenia robót, przestrzegania przepisów BHP, P.POŻ., związanych z ochroną środowiska oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad;

20) sprawdzanie i opiniowanie wprowadzanych przez Wykonawcę wszelkich zmian w dokumentacji projektowej;

21) prowadzenie fotograficznej dokumentacji budowy;

22) przekazanie Zamawiającemu uzgodnienia lub uwag do dodatkowych lub zamiennych projektów, opracowanych przez Projektanta/Nadzór Autorski;

23) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu;

24) potwierdzenia zakończenia robót budowlanych wpisami do Dziennika budowy;

25) dostarczenie Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentacji odbiorowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności i poprawności;

26) przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie;

27) kontrolowanie jakości i prawidłowości usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek;

28) przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczenia kar umownych w przypadku nieterminowego usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek,;

29) opracowanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy z Wykonawcą uznanych jako nie nadające się do usunięcia

Czas trwania: 48 miesięcy
Informacje dodatkowe:

Termin wykonania – świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia:

— okres tożsamy z okresem trwania robót budowlanych, tj. okres nie dłuższy niż 48 miesięcy,

— w okresie rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano- montażowych - zgodnie z zadeklarowanym udziałem w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Obszar pomiędzy pl. Zwycięstwa, ul. Jagiellońską, ul. Grudziądzką, ul. Wł. Warneńczyka w Toruniu.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Na potwierdzenie spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa Formularz JEDZ oraz stosowne oświadczenia(1-6) wg wzorów załączonych do SIWZ.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Wykonawca Nadzoru powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom(y) standardów:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN

Zdolności techniczne i zawodowe:

1 posiadanie doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia;

2. dysponowanie osobą, która będzie wykonywać zamówienie w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej (skierowaną do bezpośredniej realizacji przedmiotowego zamówienia). Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Minimalny poziom(y) standardów:

1. Wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji – budowie lub przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, należącego do klasy 1220 lub 1262 – 1264 wg PKOB, wraz z pełną infrastrukturą techniczną w tym: 1 usługę dla zadania obejmującego wielobranżowy nadzór inwestorski nad budową lub przebudową, rozbudową, nadbudową o powierzchni netto co najmniej 8.000 m2 (w tym powierzchni użytkowej co najmniej 5.000 m2). W przypadku inwestycji dotyczącej przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, wyżej określone wymagania powierzchniowe dotyczą części obiektu objętego zadaniem inwestycyjnym;

2. Dysponowanie:

— najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi…

… bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nad realizacją inwestycji – budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, należącego do klasy 1220 lub 1262 – 1264 wg PKOB, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, gdzie okres pełnienia powyższej funkcji wynosił min.6 miesięcy,

… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nad robotami sanitarnymi, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nad realizacją inwestycji – budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, należącego do klasy 1220 lub 1262 – 1264 wg PKOB, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, gdzie okres pełnienia powyższej funkcji wynosił min. 6 miesięcy,

… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nad robotami elektrycznymi, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nad realizacją inwestycji – budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, należącego do klasy 1220 lub 1262 – 1264 wg PKOB, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, gdzie okres pełnienia powyższej funkcji wynosił min. 6 miesięcy,

… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego,posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nad robotami telekomunikacyjnymi, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nad realizacją inwestycji – budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, należącego do klasy 1220 lub 1262 – 1264 wg PKOB, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, gdzie okres pełnienia powyższej funkcji wynosił min. 6 miesięcy.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego,:

a) zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie ustanowiony;

b) będzie wykonywał, poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, czynności określone w art. 25 i i 26 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz inne podane w Instrukcji dla Wykonawców - Dział I SIWZ.

W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, do złożenia dokumentów dla każdego z Inspektorów Nadzoru robót poszczególnych specjalności.:

a) kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń (lub równorzędnych);

b) kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego.

Procedura
Czas składania ofert: 12:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2018-09-16 📅
Data otwarcia ofert: 2018-07-16 📅
Czas otwarcia ofert: 12:30
Miejsce: Ofertę należy złożyć w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28/29 – Biuro Podawcze.
Informacje dodatkowe:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Joanna Muszyńska, Ewa Wierzbicka, Piotr Bogdański, Tomasz Adamczyk.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 11.7.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 7, w sali konferencyjnej – III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Kryterium jakości (waga): 10
Kryterium jakości (nazwa): wydłużony czas obowiązywania Nadzoru (w okresie rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlano- montażowych)
Kryterium jakości (waga): 30
Waga ceny: 60

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Sąd
Kontakt
Punkt kontaktowy: Joanna Muszyńska
Dokumenty URL: http://www.gdansk.sa.gov.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem procedury przewidzianej w art.24aa ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia, zgodnie z podanymi w Instrukcji dla Wykonawców.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

4.Ilekroć mowa jest o obowiązku Nadzoru, dla którego wprost nie przewidziano terminu na jego wykonanie, termin ten będzie wyznaczony przez Zamawiającego.

Klauzula informacyjna dla Wykonawców art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 28/29, 80-803 Gdańsk;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego I.391.6.2018 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Toruniu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiadają Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 - 198).

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Źródło: OJS 2018/S 111-252981 (2018-06-08)

Dodatkowe informacje (2018-07-06)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi nadzoru budowlanego 📦

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-07-06 📅
Termin składania ofert: 2018-07-19 📅
Data publikacji: 2018-07-11 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 131-299213
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 111-252981
Numer Dz.U.-S: 131
Źródło: OJS 2018/S 131-299213 (2018-07-06)

Dodatkowe informacje (2018-07-18)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-07-18 📅
Termin składania ofert: 2018-07-23 📅
Data publikacji: 2018-07-20 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 138-316100
Numer Dz.U.-S: 138
Informacje dodatkowe
Powiązane ogłoszenie nr w Dz.Urz.UE-OJ/S 2018/S 131-299213
Źródło: OJS 2018/S 138-316100 (2018-07-18)

Dodatkowe informacje (2018-07-20)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-07-20 📅
Termin składania ofert: 2018-07-31 📅
Data publikacji: 2018-07-24 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 140-321622
Numer Dz.U.-S: 140
Informacje dodatkowe
Ogłoszenia powiązane: 2018/S 131- 299213; 2018/S 138-316100
Źródło: OJS 2018/S 140-321622 (2018-07-20)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-10-24)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 816 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-10-24 📅
Data publikacji: 2018-10-26 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 207-473089
Numer Dz.U.-S: 207
Informacje dodatkowe

Termin wykonania – świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia: — okres tożsamy z okresem trwania robót budowlanych, tj. okres nie dłuższy niż 48 miesięcy — w okresie rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano- montażowych - zgodnie z zadeklarowanym udziałem w corocznych przeglądach gwarancyjnych

Obiekt
Zakres zamówienia

— okres tożsamy z okresem trwania robót budowlanych, tj. okres nie dłuższy niż 48 miesięcy

— w okresie rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano- montażowych - zgodnie z zadeklarowanym udziałem w corocznych przeglądach gwarancyjnych

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Obszar pomiędzy Pl.Zwycięstwa, ul.Jagiellońską, ul.Grudziądzką, ul.Wł.Warneńczyka w Toruniu

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): wydłużony czas obowiązywania nadzoru (w okresie rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlano- montażowych)
Cena (waga): 60

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-10-10 📅
Nazwa: Pracownia Architektoniczna „AA” s.c.
Adres pocztowy: ul. Fiszera 14
Miasto pocztowe: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-231
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 585225270 📞
Kraj: Gdański 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 816 000 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 8

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia – oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia, zgodnie z podanymi w Instrukcji dla Wykonawców.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. Ilekroć mowa jest o obowiązku Nadzoru, dla którego wprost nie przewidziano terminu na jego wykonanie, termin ten będzie wyznaczony przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198).

Źródło: OJS 2018/S 207-473089 (2018-10-24)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)