Tekst
I. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.12.2019 r.
II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostaje z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Możliwość dokonywania zmian w umowie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienie, w następujących przypadkach:
a) wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy wymaganych przepisami dokumentów, do których przekazania był zobowiązany,
b) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp., a w tym:
— przedłużenie terminu swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające,
— ponadprzeciętny czas trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania.
c) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
d) siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, w tym w szczególności dokonania wymaganych umową czynności faktycznych i prawnych, takiego jak np. pożar, trzęsienie ziemi, tornado, powódź, działania wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, długotrwałe intensywne opadu deszczu (min. 15 dni w skali miesiąca), potwierdzone dokumentacją meteorologiczną dołączoną do wniosku,
e) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia dokonane po podpisaniu umowy, w tym w szczególności wywołującej konieczność zmiany zakresu i harmonogramu pracy,
f) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, wynikających
Ze stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), w tym w szczególności konieczności przeprowadzenia ponownego uzgadniania i opiniowania,
g) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji na podstawie której Wykonawca złożył ofertę.
2) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w obiektywnie uzasadnionych przypadkach wraz z adekwatną zmianą wynagrodzenia w szczególności w przypadkach:
a) konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, wynikających ze stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),
b) zmiany przez Zamawiającego koncepcji zadania, którego dotyczyć ma dokumentacja lub koncepcji architektoniczno-budowlanej dotyczącego zadania.
Warunkiem dokonania zmiany, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu konieczności. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (zmiana dotyczyć może jedynie robót nie zafakturowanych).
3. Pozostałe postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.