Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. Przedmiot zamówienia została podzielony na 2 części. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jastrowie. Część 1 - Le-ctwo Wądołek oddz.282, L-ctwo Budy oddz. 327, 392, 312. Część 2 - L-ctwo Ptusza, oddz. 553, 555, 661, L-ctwo Zacisze oddz. 140, L-ctwo Budy oddz. 216. Szczegółową lokalizację obiektów wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem przedstawia załącznik nr 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09 do SIWZ odpowiadający danej części przedmiotu zamówienia.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2019-09-30.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2019-08-19.
Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł:
“Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym
SA.270.1.6.2019”
Produkty/usługi: Nadzór nad robotami budowlanymi📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym”...”
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. Przedmiot zamówienia została podzielony na 2 części. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jastrowie. Część 1 - Le-ctwo Wądołek oddz.282, L-ctwo Budy oddz. 327, 392, 312. Część 2 - L-ctwo Ptusza, oddz. 553, 555, 661, L-ctwo Zacisze oddz. 140, L-ctwo Budy oddz. 216. Szczegółową lokalizację obiektów wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem przedstawia załącznik nr 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09 do SIWZ odpowiadający danej części przedmiotu zamówienia.
Pokaż więcej
Wartość szacunkowa bez VAT: PLN 44 500 💰
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części
1️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł:
“Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Budy oddz.327, 392, L-ctwo...”
Tytuł
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Budy oddz.327, 392, L-ctwo Wądołek oddz. 282,312.
Pokaż więcej Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Nadzór nad robotami budowlanymi📦
Miejsce wykonania: Polska🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“Lokalizacja obiektów znajduje się w L-ctwie Wądołek oddz.282, 312 oraz w L-ctwie Budy oddz. 327, 392.”
Opis zamówienia:
“Przedm. zam.a pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym”. Są...”
Opis zamówienia
Przedm. zam.a pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym”. Są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwes. nad inwest. obejmującą budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. Szczegółowy zakres obow. Insp. nadzoru przedstawiony został we wzorze umowy - zał. nr 6 do SIWZ. Szczeg. zakres obejmuje:a) zapoz. się z dokumen. techn. i decyzjami org. admin., b) reprez. Zam. na budowie poprzez spraw. kontroli zgodności jej realizacji z koszt. inwest., d. projektową, harmono. i p. na budowę oraz przepisami prawa, obowiązu. normami i zasadami wiedzy techn., c) spraw. jakości wykon. robót oraz wbudowan. wyrobów i mater., a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów bud. wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, d) rozstrz. wątpliwości natury tech.powstałych w toku prow. robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamaw., e) spraw. czy plan bezpie. i ochrony zdrowia został sporządz. przez k. budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezp. i higieny pracy, f) spraw., czy wykon. dostaw i robót bud. przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczeg. przepisów BHP, przeciwpoż., ochrony środowiska i przyrody, g) wyd. k. budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dz. budowy bądź wew.o dz. budowy, doty. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd., h) żądanie od k. budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wyk. wadliwie wyk.h prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dok. tech. lub pozw. na budowę, i) kont. ilości i termino. wykon. robót i dostaw, j) kont.dokonania czynności formalnych wynikających z warunków tech., uzgodnień i obo. decyzji, k) kont.rozliczeń pomiędzy wykon. dostaw i r. budow. a jego podwykon. (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykon.), l) udział w spotka. i naradach dot. realiz.dostaw i robót bud., m) sprawdz. i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygot. i udział w czynn. odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania, n) kontr. usunięcia wad, o) kontr. i weryfikację przedkładanych przez Wykon. prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynag. Wykon. robót, p) kont. rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilośc. i finan. kosztorysów powykonaw. po zakoń. zad. lub jego części, r) kont. prawidłowości prowa. dzi. bud. bądź wew. dziennika budo. i dokonyw. w nim wpisów stwierdz. wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właści.o procesu budowl. oraz wyceny robót, s) wzywanie realizatora robót budow. do usprawnień pracy w przypadku stwierdz. opóźnień lub zagrożeń nie wywiązy. się z umowy, t) dostarczenie Zamaw. dokum. i infor. w term. przez niego ustalonych w przypadku sporów sadowych i innych wynikających z reali. inwestycji.
Od dnia rozpo. robót budow. aż do ich zakoń., obowiązki o których mowa w lit. od a) do t)wykon. będą poprzez pobyt Insp. Nadzoru na budowie odpowiednio do potrzeb wynikłych w toku prowa. prac. Potwierdz. obecności na budowie Insp. Nadzoru będzie podpis na liście obecności zał. do dzien. bud. lub wew. dzi. budowy. 11.Wykon. może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamów. podwykon. W przypadku zamiaru wykon. przedmiotu zamów. z udziałem podwykon., Zamaw. żąda wskaz. przez wykon. cz. zamów. (zakresów rzeczowych), których wykon. zamierza powierzyć podwyko.13.Działając na pods. art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamaw. określa obowią. zatrud. przez Wykon. na podstawie umowy o pracę – pracow. fizycznych wykon. czynności bezpośrednio związane z wykon. usługi nadzoru inwest.nad wykon. obiektów, o ile nie będą wykon. przez daną osobę ramach prowadz. przez nią dz. gosp. Obowiązek ten dot. również podwyko.
Pokaż więcej Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 18 900 💰
Czas trwania
Data końcowa: 2020-12-18 📅
Zakres zamówienia
Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
“Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16-00, Przedmiot niniejszego zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...”
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16-00, Przedmiot niniejszego zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji na terenach nizinnych".
Pokaż więcej Opis
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Planowany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2020 r....”
Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Planowany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2020 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń. Wadium 380,00 PLN. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części odrębnie. Wymagania dot. wadium określa roz. 10 SIWZ.
2️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł:
“Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Ptusza...”
Tytuł
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Ptusza oddz.553,555,661,L-ctwo Zacisze oddz. 140,L-ctwo Budy oddz.216.
Pokaż więcej Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:
“Lokalizacja obiektów znajduje się w L-ctwie Ptusza oddz.553,555,661,L-ctwie Zacisze oddz. 140, L-ctwie Budy oddz.216.”
Opis zamówienia:
“Przedm. zam.a pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym”. Są...”
Opis zamówienia
Przedm. zam.a pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym”. Są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwes. nad inwest. obejmującą budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. Szczegółowy zakres obow. Insp. nadzoru przedstawiony został we wzorze umowy - zał. nr 6 do SIWZ. Szczeg. zakres obejmuje:a) zapoz. się z dokumen. techn. i decyzjami org. admin., b) reprez. Zam. na budowie poprzez spraw. kontroli zgodności jej realizacji z koszt. inwest., d. projektową, harmono. i p. na budowę oraz przepisami prawa, obowiązu. normami i zasadami wiedzy techn., c) spraw. jakości wykon. robót oraz wbudowan. wyrobów i mater., a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów bud. wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, d) rozstrz. wątpliwości natury tech.powstałych w toku prow. robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamaw., e) spraw. czy plan bezpie. i ochrony zdrowia został sporządz. przez k. budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezp. i higieny pracy, f) spraw., czy wykon. dostaw i robót bud. przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczeg. przepisów BHP, przeciwpoż., ochrony środowiska i przyrody, g) wyd. k. budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dz. budowy bądź wew.o dz. budowy, doty. usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd., h) żądanie od k. budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wyk. wadliwie wyk.h prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dok. tech. lub pozw. na budowę, i) kont. ilości i termino. wykon. robót i dostaw, j) kont.dokonania czynności formalnych wynikających z warunków tech., uzgodnień i obo. decyzji, k) kont.rozliczeń pomiędzy wykon. dostaw i r. budow. a jego podwykon. (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykon.), l) udział w spotka. i naradach dot. realiz.dostaw i robót bud., m) sprawdz. i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygot. i udział w czynn. odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania, n) kontr. usunięcia wad, o) kontr. i weryfikację przedkładanych przez Wykon. prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynag. Wykon. robót, p) kont. rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilośc. i finan. kosztorysów powykonaw. po zakończeniu zadania lub jego części, r) kont. prawidłowości prowadzenia dziennika bud. bądź wew. dz. budo. i dokonyw. w nim wpisów stwierdz. wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właści.o procesu budowl. oraz wyceny robót, s) wzywanie realiz. r. budow. do usprawnień pracy w przypadku stwierdz. opóźnień lub zagrożeń nie wywiązy. się z umowy, t) dosta. Zamaw. dokum. i infor. w termin. przez niego ustalonych w przypadku sporów sadowych i innych wynikają. z reali. inwestycji.
Od dnia rozpo. robót budow. aż do ich zakoń., obowiązki o których mowa w lit. od a) do t)wykon. będą poprzez pobyt Insp. Nadzoru na budowie odpowiednio do potrzeb wynikłych w toku prowa. prac. Potwierdz. obecności na budowie Insp. Nadzoru będzie podpis na liście obecności zał. do dzien. bud. lub wew. dziennika budowy. 11.Wykon. może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamów. podwykon. W przypadku zamiaru wykon. przed. zamów. z udziałem podwykon., Zamaw. żąda wskazania przez wykon. cz. zamów. (zakresów rzeczowych), których wykon. zamierza powierzyć podwyko.13.Działając na pods. art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamaw. określa obowią. zatrud. przez Wykon. na podstawie umowy o pracę – pracow. fizycznych wykon. czynności bezpośrednio związane z wykon. usługi nadzoru inwest.nad wykon. obiektów, o ile nie będą wykon. przez daną osobę ramach prowadz. przez nią dz. gosp. Obowiązek ten dot.również podwyk.
Pokaż więcej Zakres zamówienia
Szacunkowa wartość całkowita bez VAT: PLN 25 600 💰
Opis
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Planowany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2020 r....”
Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Planowany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2020 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń. Wadium 510,00 zł.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części odrębnie. Wymagania dot. wadium okeśla roz. 10 SIWZ.
Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.” Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej....”
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
I) dla części 1 - 6 300,00 PLN
II) dla części 2 - 8 500,00 PLN
“W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2. winien spełniać co...”
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-13 Pzp i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamówienia dzielą się na części oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pokaż więcej Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“War.ten, w zakresie doświad., zostanie unany za speł., jeśli Wykon. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres...”
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru
War.ten, w zakresie doświad., zostanie unany za speł., jeśli Wykon. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadz. działalności jest krótszy – w tym okresie):dla Części 1;2 - wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące pełnienie nadzoru inwest. w zakresie podobnym do przedmiotu zamów. (tzn. obejmującej budowę i/lub przebudowę budowli hydrotech. i/lub obiektów budowlanych melioracji wodnych) na kwotę nie mniejszą niż: 80 000,00 zł brutto (kwota dotyczy wartości nadzor.pojedynczej pracy tj. budowę i/lub przebudowę budowli hydrotech. i/lub obiektów budow. melioracji wodnych),
•warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
Idla Części 1;2 - min. 1 osobę na stanowisku inspek. nadzoru posiadającą upraw. budowl. w specjalności inż. hydrotech. bez ograniczeń uprawniają do kier. robotami budow. w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiąz. przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, 1276) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z 2018 r. poz. 650).3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach techni. lub zawod. (warunki wskazane w rozdziale 7 pkt. 2 lit. c.) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w rozdziale 7 pkt. 2 lit. b.) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól.i przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamów. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny. wykon. zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzys. zasobów innego podmiotu, przez wykon., przy wykon. zamów. publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykon. zamówi.publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotycz. wykształ., kwalifik. zawod. lub doświad., zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobow. o oddaniu wykon. do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykon. zamów. stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.Jeżeli Wykon., wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
Pokaż więcej Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa):
“a.oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępow. (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku...”
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)
a.oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępow. (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ .JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifik. podpisem elektr. b.zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykon. potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 3.c.przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.
Lit. f – n. Dokumenty wymienione w pkt. 1. lit. f – n Wykon. będzie zobow. złożyć w terminie wskazanym przez Zamaw., nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowa. przez Zamaw. do Wykon.po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust.1 PZP. 4. Jeżeli Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamiesz. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:1) o których mowa w pkt. 1 lit. f-h składa dok.t lub dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdz. odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł poroz. z właściwym o. w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przew. prawem zwolnienie, odrocz. lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy. w całości wykon. decyzji właści. organu;2) o których mowa w pkt. 1. lit. i składa informacje z odpow. rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sadowy lub admini. kraju, w którym wykon. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.5. Dok., o których mowa powyżej w pkt. 4 ppkt.1) lit. (a) i ppkt.2) powinny być wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt.1) lit.(b) powinny być wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.6. Jeżeli w miejscu zami. osoby lub kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, admini. albo organem samorządu zawod. lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykon.lub miejsce zam. tej osoby. Postan. ust. 6 stosuje się odpowiednio.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykon. mającego siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamaw. może zwrócić się do właści. organów odpowiednio kraju, w którym Wykonaw.ma siedzibę lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dot.h tego dok..8. Wykon. mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zami. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dok. wskazany w pkt 1 lit i., składa dok., o którym mowa w pkt 4 ppkt 2), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich doku., zastępuje się go dok. zawiera. oświad. tej osoby złoż. przed notariuszem lub przed organem sądowym, admini. albo organem samo. zawod. lub gospod. właś. ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 5 zdanie pierwsze stosuje się.W przypadku wątpliwości co do treści dok. złożonego przez wykon., zamaw. może zwrócić się do właści. organów kraju, w którym miejsce zamiesz. ma osoba, której dok.dotyczy, o udzielenie niezbędnych inf.dot. tego dokum.
Pokaż więcej Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“War.i realiz. i um. określa wzór umowy zał. nr 6 do SIWZ.
1. Przed zawar. umowy, wykonaw. zobowiąz. jest:
a. wnieść wymagane zabez. należ. wykonania...”
Warunki realizacji zamówienia
War.i realiz. i um. określa wzór umowy zał. nr 6 do SIWZ.
1. Przed zawar. umowy, wykonaw. zobowiąz. jest:
a. wnieść wymagane zabez. należ. wykonania umowy;
b. przedłożyć zamaw.u:
– umowę konsorcjum, jeżeli zamów. będzie realiz. przez wykonaw. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów.;
– upraw. do pełnienia samodz. f. tech. w budow.do kierowania rob. w spec.: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna albo konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotech. albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu przyznania uprawnień dla osób wskazanych w JEDZ;
– polisę od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności określoną we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) związaną z przed. zamów. pub.na kwotę nie mniejszą niż: 40 000,00 PLN.
– ośw. o zatrud. na umowę o pracę wraz z wykazem osób i formą zatrud. i wymiarem etatu, dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamów. związ. z wykonyw. usługi nadzoru
Procedura Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-09-30
09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Oferta musi być ważna do dnia: 2019-11-28 📅
Warunki otwarcia ofert: 2019-09-30
09:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu....”
Warunki otwarcia ofert (miejsce)
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu. Otwarcie ofert nastąpi w Jastrowie, duża sala narad w budynku górnym. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i doko. jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Pokaż więcej
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamaw. poda kwotę, jaką zamierza...”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamaw. poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinans. zamów. oraz poszczególnych części. Podczas otwarcia ofert zamaw. poda nazwy (firmy) i adresy wykonaw., a także infor. dotyczące ceny, terminu wykon. zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
“Term. związ. z ofertą 60 dni. Kryt. oceny ofert przy ocenie ofert(rozdz.15 SIWZ)
1.Cena-60 %
2.Dośw.Ins.nadz.inwest.-40 %.
Wyk.w celu potwier.braku podstaw...”
Term. związ. z ofertą 60 dni. Kryt. oceny ofert przy ocenie ofert(rozdz.15 SIWZ)
1.Cena-60 %
2.Dośw.Ins.nadz.inwest.-40 %.
Wyk.w celu potwier.braku podstaw do wyklucz. z postępo., o których mowa w rozdziale 7 pkt.1. oraz w celu potwierdz. spełn. warun. udziału w postępo.,o których mowa w rozdz. 7 pkt. 2. Wykona. będzie zobowi. przedst. Zamaw. następ. oświad. i dokum.(w termi. wskaz. w niniejszej SIWZ):
— .aktualne na dzień skład ofert oświad Wykon stanow. wstępne potwierdz spełn warun udziału w postępow określ. w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wyklucz. okreś. w art.24 ust.1,pkt 15 i 22 PZP oraz w art.24 ust.5 pkt 5-8 PZP
,złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamów.(JEDZ-należy złożyć elektron.)
— dowody,że usłgi wykaz. w JEDZ na potweir. spełn. warun. udziału w postępo. dot. zdolno. tech. lub zawod. w zakre. doświ. zostały wykon. lub są wykon. należycie
— info. banku lub spół. kasy oszczędnoś.-kredyto. potwierdz. wys. posiad. śr. finan.lub zdolności kredyt. wykon.,w okresie nie wcześniej. niż 1 mies. przed upływ. term. skład. ofert,
— odpis z właści. rejestru lub z centra.ewiden. i inform.o działal. gospod.j, jeżeli odrębne przepisy wyma. wpisu do rejes. lub ewide., w celu potwier. braku podstaw wyklucz. na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 PZP,
— zaświad. właśc. nacze. urzędu skarbo. potwier., że wykona. nie zalega z opłaca. podat., wystaw. nie wcześ.niż 3 miesiące przed upływ. term. składa. ofert lub inny dokum. potwier., że wykon. zawarł poroz. z właści. organem podatk. w spra. spłat tych należn. wraz z ewentual. odsetk. lub grzywn., w szczegó.i uzyskał przewidz. prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzym. w całości wykon. dec. właściw. organu,
— zaś. właści. teren.j jedno. organiza. ZUS lub KRUS albo inny dokum. potwier., że wykon. nie zalega z opłac. składek na ubezpie. społe. lub zdrow., wystaw. nie wcześ. niż 3 miesiące przed upły. term. skład. ofert lub inny dokum. potwierdz,
— inform. z KRKw zakresie określo. w art. 24 ust.1 pkt13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skaz. za wykrocz. na karę aresztu, w zakresie określo. przez zamawia. na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystaw. nie wcześniej niż 6 mies. przed upływ. term. skła. ofert,
— oświad. wykon. o braku wyd. wobec niego prawomo. wyroku sądu lub ostate.j dec. administ.o zaleganiu z uiszcz. podat., opłat lub skła. na ubezpie. społ. lub zdro. albo–w przypadku wyd. takiego wyroku lub decyzji–doku. potwier. dokon. płatno. tych należn. wraz z ewentu. odset. lub grzywn. lub zawar. wiążąc. porozu. w spra. spłat tych należn.(w odniesi. do przesł. wyklucz. opisanej w art.24 ust.1pkt 15 PZP)
— ośw. wykon. o braku orzecze. wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zamów. publicz.(w odnies. do przesł. wyklucz. opisa. w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP)
— ośw. wykona.o braku wydania prawomo. wyroku sądu skazując. za wykrocz. na karę ogranicz. wolno. lub grzyw. w zakresie określo. przez zamawia. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP
— ośw. wykona. o braku wydania wobec niego ostate. dec. adminis. o narusz. obowią. wynikają.z przepis. prawa pracy, prawa ochrony środow. lub przepis. o zabezpie. społecz. w zakre. określ. przez zamaw. na podsta. art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP
— ośw. wykona. o niezaleg. z opłaca. podatk. i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)
Dok. wskaz. z wyj. JEDZ Wykon. będzie zobowiąz. złożyć w term. wskaza.przez Zamawiaj. nie krótszym niż 10 dni.
W celu potwier. braku podst. do wykluczenia z postępo. o udzielenie zamów.
W okolicznoś., o których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 PZP Wykon. będzie zobowi. złożyć oś,gr.kapitałowej
Jeśli Wykon. ma siedzibę lub miej.zamiesz. poza teryto. RP wykaz dokum.określa pkt4-9 roz.8SIWZ.
W przyp.oferty wykon. wspól. ubiegają.się o udziel.zamówi.(konsorcjum)zasady okre.pkt10 roz.8SIWZ
W przypad.powoływ.się na zasoby innych podmiot. wykaz oświad. i dok. okreś. pkt3 roz.8 SIWZ.
Pokaż więcej Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/🌏 Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Pokaż więcej Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/🌏
Źródło: OJS 2019/S 160-394624 (2019-08-19)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019-10-22) Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy
Nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jastrowie
Osoba kontaktowa: Nadleśnictwo Jastrowie, ul. Roosevelta 8, 64-915 Jastrowie, Polska
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj:
“Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie”
Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom...”
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym”.
Są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. Przedmiot zamówienia została podzielony na 2 części. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Jastrowie. Część 1 - Le-ctwo Wądołek oddz.282, L-ctwo Budy oddz. 327, 392, 312. Część 2 - L-ctwo Ptusza, oddz. 553, 555, 661, L-ctwo Zacisze oddz. 140, L-ctwo Budy oddz. 216. Szczegółową lokalizację obiektów wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem przedstawia załącznik nr 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09 do SIWZ odpowiadający danej części przedmiotu zamówienia.
Pokaż więcej Informacje o działkach
Niniejsze zamówienie podzielone jest na części ✅ Zakres zamówienia
Tytuł:
“Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Budy oddz.327, 392, L-ctwo...”
Tytuł
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Budy oddz.327, 392, L-ctwo Wądołek oddz. 282,312.
Pokaż więcej Opis
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Planowany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2020 r....”
Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Planowany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2020 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń. Wadium 380,00 zł.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części odrębnie. Wymagania dot. wadium okeśla roz. 10 SIWZ.
Procedura Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2019/S 160-394624
Udzielenie zamówienia
1️⃣
Numer identyfikacyjny działki: 1
Tytuł:
“Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Budy oddz.327, 392, L-ctwo...”
Tytuł
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Budy oddz.327, 392, L-ctwo Wądołek oddz. 282,312.
Pokaż więcej Informacja o nie przyznaniu dotacji
Nie otrzymano żadnych ofert ani wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie zostały odrzucone
2️⃣
Numer umowy: 2
Numer identyfikacyjny działki: 2
Tytuł:
“Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Ptusza...”
Tytuł
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania: Budowa zbiorników retencyjnych oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym. L-ctwa Ptusza oddz.553,555,661,L-ctwo Zacisze oddz. 140,L-ctwo Budy oddz.216.
Informacje uzupełniające Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Sekretariat Departamentu Odwołań
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Pokaż więcej Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Sekretariat Departamentu Odwołań
Źródło: OJS 2019/S 207-505642 (2019-10-22)