Opracowanie dokumentacji dla „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”

Laboratorium Innowacji Społecznych

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” wraz z przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego, złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2019-02-21. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2019-01-11.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Laboratorium Innowacji Społecznych

Co?

Gdzie?

• Pomorskie › Trójmiejski

Historia zamówień

Data	Dokument
2019-01-11	Ogłoszenie o zamówieniu
2019-02-19	Dodatkowe informacje
2019-06-06	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2020-08-27	Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania
2020-12-23	Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Ogłoszenie o zamówieniu (2019-01-11)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Laboratorium Innowacji Społecznych
Krajowy numer rejestracyjny: 363799128
Adres pocztowy: ul. Stefana Żeromskiego 31
Miasto pocztowe: Gdynia
Kod pocztowy: 81-346
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Szymon Socha
Telefon: +48 587273918 📞
E-mail: przetargi@lis.gdynia.pl 📧
Fax: +48 587273914 📠
Region: Trójmiejski 🏙️
URL: http://gdynia.pl/bip/lis 🌏
Komunikacja
Dokumenty URL: http://gdynia.pl/bip/lis 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 🌏

Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Opracowanie dokumentacji dla „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej...”
Produkty/usługi: Usługi projektowania architektonicznego 📦
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Przebudowa układu...”
Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części

1️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu I.”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Nadzór nad projektem i dokumentacją 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 📦
Dodatkowe produkty/usługi: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 📦
Miejsce wykonania: Trójmiejski 🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Gmina Miasta Gdynia, zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja
Opis zamówienia:
“Część I – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu I. 1)Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów...”

Opis zamówienia

Część I – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu I.
1)Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na utworzeniu ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych dedykowanych mieszkańcom osiedla.
2)Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
3)Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4)Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację projektową i kosztorysy inwestorskie, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Zakres I – Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych dedykowanych mieszkańcom osiedla.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— Przebudowę ulicy Uczniowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chwarznieńską, z uwzględnieniem projektu rozbudowy ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński, do skrzyżowania z ulicą Nauczycielską
— Przebudowę skrzyżowania ulicy Uczniowskiej i Nauczycielskiej
— Przebudowę przestrzeni miedzy blokami Nauczycielska 4, Widna 3 a Chwarznieńska nr: 4,6 i 8; na odcinku od skrzyżowania z ulicą Uczniowską do skrzyżowania z ulicą Widną
— Przebudowę skrzyżowania osiedlowej drogi wewnętrznej z ulicą Widną
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne)do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie projektanta w projektowaniu pp
Kryterium jakości (waga): 20
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie projektanta w projektowaniu pw
Cena (waga): 60
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Opis
Czas trwania: 420
Informacje o opcjach
Opcje ✅
Opis opcji:
“Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu...”
Zakres zamówienia
Informacje o funduszach Unii Europejskiej: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00
Opis
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7...”

2️⃣
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu II.”
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Opis zamówienia:
“Część II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu II. Przedmiot zamówienia: 1) Opracowanie dokumentacji...”

Opis zamówienia

Część II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu II.
Przedmiot zamówienia:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu.
2) Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację projektowo-kosztorysową, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji spowoduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia w pkt 6.2. oraz 6.2.4. SIWZ o 30 dni.
Zakres II – Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— Przebudowę ulicy Nauczycielskiej na odcinku od wejścia do lasu zlokalizowanego przy garażach do skrzyżowania z ulicą Pogodną,
— Budowę dojścia do lasu wraz z zagospodarowaniem wejścia do lasu, na odcinku od ul. Nauczycielskiej do granicy lasu
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne)do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): doświadczenie projektanta w projektowaniu pp
Kryterium jakości (waga): 40
Opis
Czas trwania: 360
Informacje o opcjach
Opis opcji:
“Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu...”

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 1.Dokumenty i oświadczenia...”

Wykaz i krótki opis warunków

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty) w postaci elektronicznej:
1.1.Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia część II JEDZ, część III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia, a część IV należy wypełnić w sposób odpowiedni dla wykazania warunków, zgodnie z zakresem, który jest wymagany przez Zamawiającego). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny (zalecany format pliku „pdf”). Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 1.1, z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym dany podmiot udostępniający zasoby.
1.3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się wraz z Formularzem oferty. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w sposób o którym mowa w pkt 1.1., z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykluczenia.
1.5.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, w przypadku gdy oferta lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
1.6. Dokument wadium złożony w sposób określony w Rozdziale 10.
2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cd. w pkt III.1.2

Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Cd. III.1.1 Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego...”

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

Cd. III.1.1 Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.Dokumenty i ośw. potwierdzające niepodleganie wyklucz. i spełnianie warunków udziału w postęp.składane na wezwanie Zam.. Dokumenty lub ośw. składane są w oryginale w postaci dok. elektr. lubw elektronicznej kopii dok. lub ośw. poświadczonej za zgodność z oryginałem.Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 uPzp, tj.:
3.1.Informacji z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż6 mies. przed upływem terminu składania ofert.
3.2.Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok.potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.4.Odpisu z właściwego rejestru lub z CEiIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 uPzp.
8.3.5.Ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.
3.6.Ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ. w celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. na podstawie art.24 ust.1 pkt.22 uPzp, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.
3.7.Ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.
3.8.Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Cdn.

Warunki uczestnictwa

“Cd. III.1.2.w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny...”

Cd. III.1.2.w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w pkt 7.1.2.1.SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
3.9.Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w pkt od 3.1. do 3.8 SIWZ (jeżeli dotyczy).
4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
4.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
4.2.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
5.W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
6.Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
7.1.w pkt 3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.2.w pkt 3.2.–3.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
7.2.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.2.2.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym alb organem samorządu zawodowego lub gospodarczego Cd. w III.1.3

Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z...”

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp, tj.:
O udzielenie zamówienia dla Części I i II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1.2.1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy obejmujący, co najmniej, branże drogową, elektryczną i sanitarną, dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o parametrach drogi publicznej o klasie nie niższej niż D i nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Wykonawca składający ofertę na obie Części zamówienia może wykazać to samo doświadczenie w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu dla każdej z Części.
1.3.Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
1.3.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1.3.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1.3.3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
1.3.4.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Cdn.

Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa):
“Cd z III.1.2. Właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie...”

Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)

Cd z III.1.2.
Właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320).
Cd. z III.1.3.
2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.

Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ). 2. Przewiduje się możliwość...”

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-02-21 13:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 2
Warunki otwarcia ofert: 2019-02-21 13:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na...”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres:ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sala...”

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe

“1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: Dla części I - 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Dla...”

1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:
Dla części I - 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
Dla części II - 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
2.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
3.3. w gwarancjach bankowych,
3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 110 z późn. zm.).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: „Przetarg na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja – Część ...”.
Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
5.Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.Zaleca się dołączenie scanu dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.
7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
8.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
9.Wadium składane w formie, o której mowa w pkt.10.3.2-10.3.5, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca:
9.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
9.2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
9.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.

Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI...”

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Źródło: OJS 2019/S 010-019240 (2019-01-11)

Dodatkowe informacje (2019-02-19)

Informacje uzupełniające
Numer referencyjny ogłoszenia pierwotnego
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S 010-019240

Zmiany
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Stara wartość
Data: 2019-02-21 📅
Czas: 13:00
Nowa wartość
Data: 2019-02-27 📅
Czas: 13:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Warunki otwarcia ofert
Stara wartość
Data: 2019-02-21 📅
Czas: 13:30
Nowa wartość
Data: 2019-02-27 📅
Czas: 14:00
Źródło: OJS 2019/S 037-083976 (2019-02-19)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019-06-06)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Opracowanie dokumentacji dla „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej...”
Krótki opis:
“Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich dla inwestycji „Przebudowa...”
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): PLN 225 000 💰
Informacje o działkach
Niniejsze zamówienie podzielone jest na części ✅
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Część I – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu I.”
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Gmina Miasta Gdynia, dzielnicy Witomino - Radiostacja
Opis zamówienia:
“1)Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na utworzeniu ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych...”

Opis zamówienia

1)Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania
polegającego na utworzeniu ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni
publicznych dedykowanych mieszkańcom osiedla.
2)Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
budowę.
3)Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4)Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego
zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu
Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację
projektową i kosztorysy inwestorskie, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi
wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego
przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do
SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Zakres I – Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych
dedykowanych mieszkańcom osiedla.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— Przebudowę ulicy Uczniowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chwarznieńską, z
uwzględnieniem projektu rozbudowy ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński, do
skrzyżowania z ulicą Nauczycielską
— Przebudowę skrzyżowania ulicy Uczniowskiej i Nauczycielskiej
— Przebudowę przestrzeni miedzy blokami Nauczycielska 4, Widna 3 a
Chwarznieńska nr: 4,6 i 8; na odcinku od skrzyżowania z ulicą Uczniowską do
Skrzyżowania z ulicą Widną
— Przebudowę skrzyżowania osiedlowej drogi wewnętrznej z ulicą Widną
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż
100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać
ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na
wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy
OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu,
nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na
opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru
kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu
odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca
będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne)do
zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informacje o opcjach
Opis opcji:
“Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w...”
Zakres zamówienia
Tytuł:
“Część II – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu II.”
Opis
Opis zamówienia:
“1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do...”

Opis zamówienia

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania
polegającego na przebudowie ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu.
2) Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
budowę.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego
zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu
Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację
projektowo-kosztorysową, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi
wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego
przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do
SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji spowoduje przedłużenie terminu
realizacji zamówienia w pkt 6.2. oraz 6.2.4. SIWZ o 30 dni.
Zakres II – Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— Przebudowę ulicy Nauczycielskiej na odcinku od wejścia do lasu zlokalizowanego
przy garażach do skrzyżowania z ulicą Pogodną,
— Budowę dojścia do lasu wraz z zagospodarowaniem wejścia do lasu, na odcinku od
ul. Nauczycielskiej do granicy lasu
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż
100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać
ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na
wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy
OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu,
nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na
opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru
kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu
odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca
będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne)do
zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Informacje o opcjach
Opis opcji:
“Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w...”

Procedura
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2019/S 010-019240

Udzielenie zamówienia

1️⃣
Numer umowy: ZP.2500.1.2019
Numer identyfikacyjny działki: I
Tytuł:
“Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu I.”
Data zawarcia umowy: 2019-05-28 📅
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw spoza UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców ✅
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska (LIDER KONSORCJUM)
Krajowy numer rejestracyjny: 5591844398
Adres pocztowy: ul. Wassowskiego 12
Miasto pocztowe: Gdańsk
Kod pocztowy: 80‐225
Kraj: Polska 🇵🇱
Region: Trójmiejski 🏙️
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ✅
Nazwa: Szablowscy Architekci Stanisław Szablowski (uczestnik konsorcjum)
Krajowy numer rejestracyjny: 5891885177
Adres pocztowy: ul. Wróblewskiego 2/1
Kod pocztowy: 80-234
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 197 000 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 168 000 💰

2️⃣
Numer identyfikacyjny działki: Ii
Tytuł:
“Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla Zakresu II.”
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Biuro drogowe maciej gajewski
Krajowy numer rejestracyjny: 5862194536
Adres pocztowy: ul. Jana Kamrowskiego 3D
Miasto pocztowe: Gdynia
Kod pocztowy: 81-603
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 132733.33 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 57 000 💰
Informacje o podwykonawstwie
Zamówienie zostanie prawdopodobnie zlecone podwykonawcom
Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom:
“Geodezja, projekty branży elektrycznej, projekty branży sanitarnej, badania geologiczne”

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI...”

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a
także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi
Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W
pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1
miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona
bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i
orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje
postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Źródło: OJS 2019/S 110-269660 (2019-06-06)

Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (2020-08-27)
Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 31
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl 📧

Obiekt
Opis
Opis zamówienia:
“Przedmiot zamówienia: 1) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Nauczycielskiej wraz...”

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu;
2) złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę;
3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;
4) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację projektowo-kosztorysową, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji spowoduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia w pkt 6.2 oraz 6.2.4 SIWZ o 30 dni.
Zakres II – Rozbudowa ulicy Nauczycielskiej wraz z budową dojścia do lasu.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— przebudowę ulicy Nauczycielskiej na odcinku od wejścia do lasu zlokalizowanego przy garażach do skrzyżowania z ulicą Pogodną,
— budowę dojścia do lasu wraz z zagospodarowaniem wejścia do lasu, na odcinku od ul. Nauczycielskiej do granicy lasu.
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne) do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Procedura
Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2019/S 110-269660

Udzielenie zamówienia
Numer identyfikacyjny działki: 2
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Biuro Drogowe Maciej Gajewski
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 57 000 💰

Informacje uzupełniające
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...”

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Źródło: OJS 2020/S 169-409928 (2020-08-27)

Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (2020-12-23)
Obiekt
Opis
Opis zamówienia:
“Przedmiot zamówienia: 1)Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania Polegającego na utworzeniu ciągu pieszo-jezdnego i...”

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1)Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich dla zadania
Polegającego na utworzeniu ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni
Publicznych dedykowanych mieszkańcom osiedla.
2)Złożenie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
Budowę.
3)Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4)Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego
Zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy opracowania i złożenia w imieniu
Zamawiającego, dla zakresu zamówienia dla którego przygotowuje dokumentację
Projektową i kosztorysy inwestorskie, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
Dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) wraz z wszelkimi
Wymaganymi do niego dokumentami oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego
Przedmiotowej decyzji na warunkach określonych poniżej oraz w załączniku nr 10 do
SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
Zakres I – Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych
Dedykowanych mieszkańcom osiedla.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:
— Przebudowę ulicy Uczniowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chwarznieńską, z
Uwzględnieniem projektu rozbudowy ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński, do
Skrzyżowania z ulicą Nauczycielską
— Przebudowę skrzyżowania ulicy Uczniowskiej i Nauczycielskiej
— Przebudowę przestrzeni miedzy blokami Nauczycielska 4, Widna 3 a
Chwarznieńska nr: 4,6 i 8; na odcinku od skrzyżowania z ulicą Uczniowską do
Skrzyżowania z ulicą Widną
— Przebudowę skrzyżowania osiedlowej drogi wewnętrznej z ulicą Widną
Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązuje się do posiadania
Aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej
Działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż
100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać
Ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na
Wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
Potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej kopii polisy OC lub kopii umowy
OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu,
Nie krótszym niż 3 dni.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 3-letniej gwarancji i rękojmi na
Opracowaną dokumentację. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia odbioru
Kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego podpisaniem Protokołu
Odbioru końcowego.
Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
Związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
Takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowiązany wypełnić
Obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
Których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
Pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
Miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
Dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca
Będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
Osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
Pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
Art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, jest zobowiązany (jeśli okaże się to konieczne)do
Zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Udzielenie zamówienia
Numer identyfikacyjny działki: 1
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 168 000 💰

Informacje uzupełniające
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...”

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wynikunaruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej alboelektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnegokwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izbawydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktamipostępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargido sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sądzmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydajepostanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Źródło: OJS 2020/S 252-637520 (2020-12-23)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Usługi architektoniczne i podobne

Usługi projektowania architektonicznego

Powiązane wyszukiwania 🔍

Region: Polska Makroregion północny Pomorskie Trójmiejski

Dostawcy: A2P2 architecture & planning Monika... BIURO DROGOWE MACIEJ GAJEWSKI Szablowscy Architekci Stanisław...

Produkty/usługi: Usługi architektoniczne, budowlane,... Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie... Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu,... Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi inżynieryjne Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania