Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku–Białej przy ul. Słowackiego 15 wraz z pełną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem meblowym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Rezultat wykonanych robót budowlanych musi umożliwiać uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest także do uczestniczenia w corocznych przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji, do upływu terminu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte nadzorem i w odbiorze ostatecznym przed upływem terminu rękojmi i gwarancji oraz zobowiązany jest, w ramach tego, do wskazywania ewentualnych wad robót budowlanych i sposobów ich usunięcia.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2019-09-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2019-07-30.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• AMP Sp. z o.o.
• MBI Sp. z o.o.

Kto?

• Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Co?

• Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania › Nadzór nad robotami budowlanymi

Gdzie?

• Śląskie › Bielski

Historia zamówień

Data	Dokument
2019-07-30	Ogłoszenie o zamówieniu
2020-04-08	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2019-07-30)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer referencyjny: I.212/003/2019
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: ul. Cieszyńska 10
Kod pocztowy: 43-300
Miasto pocztowe: Bielsko-Biała
Kontakt
Adres internetowy: http://www.bielsko-biala.so.gov.pl/ 🌏
E-mail: przetarg@bielsko-biala.so.gov.pl 📧
Telefon: +48 334990499 📞
Fax: +48 334990495 📠
URL dokumentów: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs 🌏
URL do udziału: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2019-07-30 📅
Termin składania ofert: 2019-09-06 📅
Data publikacji: 2019-08-02 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2019/S 148-364817
Numer Dz.U.-S: 148
Informacje dodatkowe

Wykonawca, po dokonaniu odbioru robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru robót budowlanych, w ramach obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest także do uczestniczenia w corocznych przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji, do upływu terminu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte nadzorem i w odbiorze ostatecznym przed upływem terminu rękojmi i gwarancji.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

— pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:

a. konstrukcyjno-budowlanej;

b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e. przeciwpożarowej;

— zapoznanie się, sprawdzenie oraz przedstawienie Zamawiającemu uwag lub oświadczenia o braku uwag do następujących dokumentów:

a. Projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

b. kosztorysów szczegółowych robót;

c. projektu zagospodarowania terenu budowy;

d. projektu organizacji robót;

e. Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Czas trwania: 36 miesięcy
Informacje dodatkowe:

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Budynek Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Istotne postanowienia treści umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego, a zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 12:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2019-09-06 📅
Czas otwarcia ofert: 12:30
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu portalu e-Usług SmartPZP. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert w siedzibie zamawiającego Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA, pok. nr 411.
Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert jest jawne, przy czym obecność Wykonawców przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Deklarowana liczba dni pobytu na terenie budowy w dni robocze
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Kontakt
Punkt kontaktowy: 8.18. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Maciej Paperz, Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Bożena Piotrowska-Kastelik, Kierownik Oddziału Gospodarczego
Dokumenty URL: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs 🌏

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2019/S 148-364817 (2019-07-30)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020-04-08)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15 wraz z pełną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem meblowym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Rezultat wykonanych robót budowlanych musi umożliwiać uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest także do uczestniczenia w corocznych przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji, do upływu terminu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte nadzorem i w odbiorze ostatecznym przed upływem terminu rękojmi i gwarancji oraz zobowiązany jest, w ramach tego, do wskazywania ewentualnych wad robót budowlanych i sposobów ich usunięcia.

Całkowita wartość zamówienia: 780 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-04-08 📅
Data publikacji: 2020-04-10 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 072-172561
Odnosi się do ogłoszenia: 2019/S 148-364817
Numer Dz.U.-S: 72
Informacje dodatkowe

Wykonawca, po dokonaniu odbioru robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru robót budowlanych, w ramach obowiązków wynikających z umowy, zobowiązany jest także do uczestniczenia w corocznych przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji, do upływu terminu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte nadzorem i w odbiorze ostatecznym przed upływem terminu rękojmi i gwarancji.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

e. przeciwpożarowej,

a. projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego;

e. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Informacje dodatkowe:

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2020-03-31 📅
Nazwa: MBI Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: KRS: 0000503814
Adres pocztowy: ul. Wojskowa 11
Miasto pocztowe: Włocławek
Kod pocztowy: 87-800
Kraj: Polska 🇵🇱
Włocławski 🏙️
Nazwa: AMP Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: KRS: 0000524297
Adres pocztowy: ul. Barska 44
Całkowita wartość zamówienia: 780 000 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 5

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Kontakt
Punkt kontaktowy: Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Maciej Paperz, Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Bożena Piotrowska-Kastelik, Kierownik Oddziału Gospodarczego

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp zastosował procedurę odwróconą, tzn. najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: OJS 2020/S 072-172561 (2020-04-08)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)