Warunki realizacji zamówienia
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z Załącznikiem towary odpowiadające wymogom stawianym w specyfikacji.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia w formie pisemnie lub faxem lub mailem.
3. Faktura musi zawierać następujące elementy:
— numer serii,
— data ważności,
— numer katalogowy.
Jeżeli faktura nie będzie zawierała, ww. elementów Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§ 4
1. Strony ustalają, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie związane z umową wynikające z przyczyn wykraczających poza racjonalną kontrolę danej strony, takimi jak, między innymi: siła wyższa, wojna lub inny konflikt, akty terroryzmu, zamieszki domowe, żywioły, powódź, pożar, pandemie lub epidemie, brak dostaw/infrastruktury lub transportu, awaria zasilania, awaria sprzętu, spór przemysłowy lub pracowniczy, embargo, prawo, rządy, regulacje lub działania podejmowane przez jakikolwiek organ rządowy, stan wyjątkowy na szczeblu krajowym, regionalnym lub światowym. Niezależnie od postanowień umowy, które mogą być sprzeczne z niniejszym postanowieniem, w przypadku niedoboru danego produktu, Wykonawca może rozłożyć jego dostawę w dowolny sposób, który Wykonawca uzna za możliwy do realizacji.
2. Zamawiający w takim przypadku dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej.
a) jeśli w skutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę z podaniem przewidywanego terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony uwzględnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy.
b) bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.
3. W przypadku opóźnień spowodowanych siłą wyższą opisaną w niniejszym § a w szczególności epidemią/pandemią kary umowne nie będą naliczane.
§ 5
1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje przedmiot umowy w asortymencie dopuszczonym do obrotu na terytorium RP.
2. Każda dostawa poprzedzona będzie zamówieniem ilościowo-asortymentowym ze strony Zamawiającego.
3. Towar dostarczany będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenie fabryczne tzn. nazwę wyrobu, datę produkcji, nazwę i adres producenta.
4. Czas trwania umowy 18 m-cy z niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.
§ 6
1. Dostawa towaru nastąpi bezpośrednio do magazynu Zamawiającego.
2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.
3. Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo-asortymentowym towaru, którego dokona pracownik magazynu.
§ 7
1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
§ 8
Do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy dostawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.
§ 9
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 100,00 PLN brutto dziennie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;
b) w wysokości 10 % wartości brutto umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn przez dostawcę zawinionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia w postaci not księgowych.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy.
§ 10
1. W przypadku wprowadzenia na rynek nowego testu, umożliwiającego np. oznaczenie szerszego panelu wirusowego – reszta w SIWZ.