Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach”

Sąd Apelacyjny w Lublinie

3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dalej zwanej Dokumentacją, obejmującej:
a) koncepcję projektową;
b) projekt budowlany;
c) projekty wykonawcze;
d) przedmiary robót;
e) kosztorysy inwestorskie;
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
g) wartość kosztorysową inwestycji (WKI), zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK)
dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach położonego przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.3.2. Dokumentację należy opracować w 5 etapach.
3.3.3. Zamawiający przewiduje harmonogram płatności w 5 transzach. Istotne dla stron postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ i na ich podstawie zostanie zawarta umowa.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2021-02-04. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-12-28.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• AN ARCHI GROUP Sp. z o.o.

Kto?

• Sąd Apelacyjny w Lublinie

Co?

Gdzie?

• Polska

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-12-28	Ogłoszenie o zamówieniu
2021-05-25	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-12-28)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi projektowania architektonicznego
Numer referencyjny: Zp 2130-327/20
Krótki opis:

3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dalej zwanej Dokumentacją, obejmującej: a) koncepcję projektową; b) projekt budowlany; c) projekty wykonawcze; d) przedmiary robót; e) kosztorysy inwestorskie; f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; g) wartość kosztorysową inwestycji (WKI), zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach położonego przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3.2. Dokumentację należy opracować w 5 etapach. 3.3.3. Zamawiający przewiduje harmonogram płatności w 5 transzach. Istotne dla stron postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ i na ich podstawie zostanie zawarta umowa.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi projektowania architektonicznego 📦
Dodatkowy kod CPV: Nadzór nad projektem i dokumentacją 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 1
Kod pocztowy: 20-950
Miasto pocztowe: Lublin
Kontakt
Adres internetowy: http://www.lublin.sa.gov.pl 🌏
E-mail: przetargi@lublin.sa.gov.pl 📧
Telefon: +48 814523377 📞
Fax: +48 814523454 📠
URL dokumentów: https://www.lublin.sa.gov.pl//13,zamowienia-publiczne.html 🌏
URL do udziału: https://ezamowienia.ms.gov.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-12-28 📅
Termin składania ofert: 2021-02-04 📅
Data publikacji: 2020-12-31 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 255-641645
Numer Dz.U.-S: 255
Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert – pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji postępowania – SIWZ.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dalej zwanej Dokumentacją, obejmującej:

a) koncepcję projektową;

b) projekt budowlany;

c) projekty wykonawcze;

d) przedmiary robót;

e) kosztorysy inwestorskie;

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

g) wartość kosztorysową inwestycji (WKI), zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK)

dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach położonego przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.3.2. Dokumentację należy opracować w 5 etapach.

3.3.3. Zamawiający przewiduje harmonogram płatności w 5 transzach. Istotne dla stron postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ i na ich podstawie zostanie zawarta umowa.

3.3.2. Dokumentację należy opracować w 5 etapach:

— etap 1 – opracowanie jednej koncepcji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z aktualizacją inwentaryzacji budynku, inwentaryzacją zagospodarowania terenu i zieleni,

— etap 2 – opracowanie wielobranżowego projektu budowalnego zakończonego uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

— etap 3 – opracowanie projektów wykonawczych będących uszczegółowieniem projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) z podziałem na część Sądu, Prokuratury i części wspólne,

— etap 4 – pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu: wyboru Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej Dokumentacji, do chwili wyboru i podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi i wsparcia również przed KIO. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców robót budowlanych w ciągu 2 dni od dostarczenia przez Zamawiającego pytań,

— etap 5 – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie Dokumentacji, do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (tj. do chwili odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń, a w przypadku stwierdzenia wad – do daty ich usunięcia) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

3.3.3. Zamawiający przewiduje harmonogram płatności w 5 transzach:

— transza 1 – 15 % ceny po zakończeniu etapu 1,

— transza 2 – 30 % ceny po zakończeniu etapu 2,

— transza 3 – 40 % ceny po zakończeniu etapu 3,

— transza 4 – 5 % ceny po zakończeniu etapu 4,

— transza 5 – 10 % ceny po zakończeniu etapu 5.

3.3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie w części wysokiej istniejącego budynku wszystkich robót budowlanych w celu połączenia z nową częścią budynku oraz roboty budowlane obejmujące: remont elewacji, remont wnętrza budynku:

a) w części nowoprojektowanej – rozebranie niskiej części budynku i budowę nowej części budynku wraz ze wszystkimi instalacjami i wyposażeniem oraz połączeniem z częścią istniejącą;

b) zagospodarowanie terenu;

c) inne elementy niewymienione, a niezbędne do wykonania przebudowy i rozbudowy uzgodnione z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac projektowych.

3.3.5. Istotne dla stron postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ i na ich podstawie zostanie zawarta umowa.

Czas trwania: 2101 dni
Informacje dodatkowe:

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach położony przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Zdolności techniczne i zawodowe:

A. Doświadczenie zawodowe: wymagania opisane poniżej

B. Potencjał techniczny: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

C. Potencjał kadrowy: wymagania opisane poniżej.

Minimalny poziom(y) standardów:

A. Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej: 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN netto każda, usługa rozumiana jako jedno zamówienie/umowa obejmująca każda projekt budowlany wykonany dla budowy budynku użyteczności publicznej, zakończony uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli wartość usługi (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokumenty wynikające z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1282), w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienia tych zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

– zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

C. Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji umowy: projektant branży architektonicznej, projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, projektant branży elektrycznej i projektant branży sanitarnej posiadający odpowiednie uprawnienia, co opisano w rozdziale V i VI SIWZ.

Informacje o danym zawodzie: Services
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych lub wykonawczych:

Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), dalej zwanej: „Prawem budowlanym” oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220). Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Opis w r. V SIWZ.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Warunki realizacji umowy zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 10:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2021-02-04 📅
Czas otwarcia ofert: 10:30
Miejsce: Budynek Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1, sala konferencyjna na I piętrze

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: sąd powszechny
Kontakt
Punkt kontaktowy: Patrycja Parczewska
Adres internetowy: www.lublin.sa.gov.pl 🌏
Dokumenty URL: https://www.lublin.sa.gov.pl//13,zamowienia-publiczne.html 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy. Wykluczenie Wykonawcy następuje przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 24 ust. 7 pkt 1–5 ustawy. Do Wykonawcy który podlega wykluczeniu ma zastosowanie art. 24 ust. 8 ustawy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.4 SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia zostały zawarte w rozdziale VI dokumentacji postępowania – SIWZ.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2020/S 255-641645 (2020-12-28)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-05-25)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dalej zwanej „Dokumentacją”, obejmującej: a) koncepcję projektową; b) projekt budowlany; c) projekty wykonawcze; d) przedmiary robót; e) kosztorysy inwestorskie; f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; g) wartość kosztorysową inwestycji (WKI), zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach położonego przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Całkowita wartość zamówienia: 1 328 523 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Dodatkowy kod CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 📦

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2021-05-25 📅
Data publikacji: 2021-05-28 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2021/S 102-268564
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 255-641645
Numer Dz.U.-S: 102

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dalej zwanej „Dokumentacją”, obejmującej:

g) wartość kosztorysową inwestycji (WKI), zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Puławach położonego przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do…

… SIWZ.

… SIWZ. Dokumentacja opracowywana w etapach:

— etap 1 – opracowanie jednej koncepcji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z aktualizacją inwentaryzacji budynku, inwentaryzacją zagospodarowania terenu i zieleni. Koncepcja projektowa zawiera:

a) projekt koncepcyjny zawierający część opisową i graficzną;

b) aktualizację inwentaryzacji istniejącego budynku z 2012 roku;

c) inwentaryzację zieleni i zagospodarowania terenu,

— etap 1A – opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu koncepcji projektowej i koncepcji zagospodarowania terenu,

— etap 1B – uzgodnienie koncepcji projektowej i uściślenie założeń do projektu budowlanego,

— etap 2A – opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku dla Sądu Rejonowego w Puławach i Prokuratury Rejonowej w Puławach wraz z logistyką prac budowlanych, uwzględniającą konieczność zapewnienia ciągłości pracy sądu i prokuratury, wraz z przyłączami i wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i opracowaniami technicznymi,

— etap 2B – opracowanie bilansu wielkości przewidywanych mediów (energia, ciepło, woda zimna, ciepła, ścieki, usuwanie odpadów) i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych dostawy tych czynników do obiektu sądu i prokuratury,

— etap 2C – złożenie wniosku o pozwolenia na budowę razem z pozwoleniem na rozbiórkę istniejącej części budynku sądu,

— etap 2D – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

— etap 3A – opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektów wykonawczych rozbudowy i przebudowy budynku dla Sądu Rejonowego w Puławach i Prokuratury Rejonowej w Puławach wraz z logistyką prac budowlanych, uwzględniającą konieczność zapewnienia ciągłości pracy Sądu i Prokuratury, wraz przyłączami, dla poszczególnych rodzajów robót,

— etap 3B – opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dla poszczególnych projektów wykonawczych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK),

— etap 3C – uczestnictwo w posiedzeniach komisji techniczno-ekonomicznej,

— etap 5 – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie Dokumentacji, do dnia odbioru końcowego robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użyt. bud.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Siedziba Wykonawcy i Zamawiającego, w tym przeprowadzenie wizytacji w Sądzie Rejonowym i w Prokuraturze Rejonowej w Puławach

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2021-05-24 📅
Nazwa: An Archi Group Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 64
Miasto pocztowe: Gliwice
Kod pocztowy: 44-100
Kraj: Polska 🇵🇱
Gliwicki 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 479 000 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 6

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Okopowa 2A
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: sąd powszechny i prokuratura okręgowa
Kontakt
Punkt kontaktowy: Michał Pietraszek
Adres internetowy: www.prokuratura.lublin.pl 🌏

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu, są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

Źródło: OJS 2021/S 102-268564 (2021-05-25)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi projektowania architektonicznego (>20)