Opracowanie wielobranżowej dok. projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bud. dla Sądu Rejonowego dla W-wy-Mokotowa w W-wie i Prokuratury Rejonowej W-wa-Mokotów w W-wie przy ul. Woronicza 17”

Sąd Apelacyjny w Warszawie

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej:
a) projekty koncepcyjne,
b) projekt budowlany,
c) projekty wykonawcze,
d) przedmiar robót,
e) kosztorys inwestorski,
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
g) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie przy ul. Woronicza 17”, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać w etapach i terminach wskazanych w sekcji II 2.4 niniejszego ogłoszenia oraz w rozdziale II ust. 2 SIWZ.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2020-10-09. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-09-02.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Radosław Guzowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Architekt Radosław Guzowski

Kto?

• Sąd Apelacyjny w Warszawie

Co?

Gdzie?

• Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-09-02	Ogłoszenie o zamówieniu
2021-04-19	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-09-02)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi projektowania architektonicznego
Numer referencyjny: ZP-761-3/20
Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej: a) projekty koncepcyjne, b) projekt budowlany, c) projekty wykonawcze, d) przedmiar robót, e) kosztorys inwestorski, f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, g) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie przy ul. Woronicza 17”, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2) Przedmiot zamówienia należy wykonać w etapach i terminach wskazanych w sekcji II 2.4 niniejszego ogłoszenia oraz w rozdziale II ust. 2 SIWZ.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi projektowania architektonicznego 📦
Dodatkowy kod CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Miasto Warszawa 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Krasińskich 2/4/6
Kod pocztowy: 00-207
Miasto pocztowe: Warszawa
Kontakt
Adres internetowy: http://www.waw.sa.gov.pl 🌏
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl 📧
Telefon: +48 222798528 📞
Fax: +48 222798552 📠
URL dokumentów: https://ezamowienia.ms.gov.pl 🌏
URL do udziału: https://ezamowienia.ms.gov.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-09-02 📅
Termin składania ofert: 2020-10-09 📅
Data publikacji: 2020-09-07 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 173-418447
Numer Dz.U.-S: 173
Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy załączyć wraz z ofertą. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej:

a) projekty koncepcyjne,

b) projekt budowlany,

c) projekty wykonawcze,

d) przedmiar robót,

e) kosztorys inwestorski,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

g) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie przy ul. Woronicza 17”, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2) Przedmiot zamówienia należy wykonać w etapach i terminach wskazanych w sekcji II 2.4 niniejszego ogłoszenia oraz w rozdziale II ust. 2 SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujących etapach i terminach:

Etap 1 – Opracowanie koncepcji projektowych.

a) etap 1a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dwóch koncepcji projektowych i koncepcji zagospodarowania terenu – 70 dni od dnia podpisania umowy;

b) etap 1b: Uzgodnienie koncepcji projektowej, wybór wariantu i uściślenie założeń do Projektu budowlanego – 135 dni od dnia podpisania umowy.

Etap 2 – Opracowanie projektu budowlanego.

a) etap 2a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu wielobranżowego projektu budowlanego budowy budynku/budynków dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie wraz z przyłączami oraz wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i opracowaniami technicznymi – 150 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego;

b) etap 2b: Opracowanie bilansu wielkości przewidywanych czynników energetycznych (energia, ciepło, woda zimna, ciepła, ścieki, usuwanie odpadów) i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych dostawy tych czynników do obiektu sądu i prokuratury – 150 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego;

c) etap 2c: Opracowanie projektu i dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego – 150 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego;

d) etap 2d: Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę razem z pozwoleniem na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego – 230 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

Etap 3 – Opracowanie projektów wykonawczych

a) etap 3a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektów Wykonawczych budowy budynku / budynków dla Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów w Warszawie, wraz przyłączami, dla poszczególnych rodzajów robót – 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2 bez uwag przez Zamawiającego;

b) etap 3b: Opracowanie projektu wykonawczego rozbiórki istniejącego budynku magazynowego – 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2 bez uwag przez Zamawiającego;

c) etap 3c: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dla poszczególnych projektów wykonawczych przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 14 dni od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu do sprawdzenia opracowań wykonanych w ramach etapów 3a i 3b.

Etap 4: Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych – 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 3 bez uwag przez Zamawiającego.

Etap 5: Uczestnictwo w posiedzeniu komisji techniczno-ekonomicznej – w terminie podanym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy.

Etap 6: Udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót – od dnia wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją do dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców robót budowlanych w ciągu 3 dni od dostarczenia przez Zamawiającego.

Etap 7: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją – od momentu wprowadzenia przyszłego Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Czas trwania: 86 miesięcy
Informacje dodatkowe:

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Warszawa, ul. Woronicza 17

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2 SIWZ.

Zdolności techniczne i zawodowe:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

— się odpowiednim dośw., tj. posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot zam. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto obejmujące każdorazowo co najmniej projekt budowlany, wykonane w ramach dwóch umów (rozumianych jako dwa odrębne zamówienia), każdorazowo dla budowy budynków użyteczności publicznej, zakończone uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (umów/zamówień) obejmujących realizację usług odpowiadających wymaganiom określonym powyżej wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości brutto, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a — że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania powyższego zam., tj.:

1) projektant branży architektonicznej: wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; wymagane dośw. zawodowe: wykonanie co najmniej jednej (obejmującej co najmniej projekt budowlany) dokumentacji projektowej budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 8 000 m

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; wymagane dośw. zawodowe: wykonanie co najmniej jednej (obejmującej co najmniej projekt budowlany) dokumentacji projektowej budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 8 000 m

3) projektant branży elektrycznej: wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wymagane dośw. zawodowe: wykonanie co najmniej jednej (obejmującej co najmniej projekt budowlany) dokumentacji projektowej budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 8 000 m

4) projektant branży sanitarnej:wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; wymagane dośw. zawodowe: wykonanie co najmniej jednej (obejmującej co najmniej projekt budowlany) dokumentacji projektowej budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 8 000 m

Minimalny poziom(y) standardów:

Ciąg dalszy wykazu i opisu kryteriów kwalifikacji

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 SIWZ.

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 2 SIWZ.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, którego oferta została w ocenie Zamawiającego oceniona najwyżej, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do złożenia dokumentów wskazanych w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 3–9 SIWZ, tj.:

1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem rozdz. IV ust. 3 pkt 3.13 SIWZ;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności, wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Uwaga:

1) w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 4 dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby;

2) w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 4, muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

1. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą będzie zawierać wszystkie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 3–4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 12:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2020-10-09 📅
Czas otwarcia ofert: 12:15
Miejsce: Sąd Apelacyjny w Warszawie, ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, POLSKA (wejście od ul. Podwale 7).
Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku sądu w dniu upływu terminu składania ofert, początek o godzinie 12.15 poprzez odszyfrowanie ofert.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert – zebranie na parterze przy recepcji o godz. 12.10.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie zespołu projektowego
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Chocimska 28
Kod pocztowy: 00-791
Kraj: Miasto Warszawa 🏙️
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: sąd powszechny i prokuratura
Kontakt
Punkt kontaktowy: Karina Borkowska
E-mail: zamowienia@warszawa.po.gov.pl 📧
Adres internetowy: http://www.warszawa.po.gov.pl/ 🌏
Dokumenty URL: https://ezamowienia.ms.gov.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 4:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.3 ust. 4 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. III ust. 3 pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2020/S 173-418447 (2020-09-02)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-04-19)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej: a) Projekty koncepcyjne. b) Projekt budowlany. c) Projekty wykonawcze. d) Przedmiar robót. e) Kosztorys inwestorski. f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. g) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie przy ul. Woronicza 17”, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2) Przedmiot zamówienia należy wykonać w etapach i terminach wskazanych w sekcji II 2.4 niniejszego ogłoszenia oraz w rozdziale II ust. 2 SIWZ.

Całkowita wartość zamówienia: 2254255.31 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2021-04-19 📅
Data publikacji: 2021-04-23 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2021/S 079-202796
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 173-418447
Numer Dz.U.-S: 79

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

a) Projekty koncepcyjne.

b) Projekt budowlany.

c) Projekty wykonawcze.

d) Przedmiar robót.

e) Kosztorys inwestorski.

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

g) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie przy ul. Woronicza 17”, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

a) Etap 1a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dwóch koncepcji projektowych i koncepcji zagospodarowania terenu – 70 dni od dnia podpisania umowy.

b) Etap 1b: Uzgodnienie koncepcji projektowej, wybór wariantu i uściślenie założeń do projektu budowlanego – 135 dni od dnia podpisania umowy.

a) Etap 2a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu wielobranżowego projektu budowlanego budowy budynku / budynków dla Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wraz z przyłączami oraz wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i opracowaniami technicznymi – 150 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

b) Etap 2b: Opracowanie bilansu wielkości przewidywanych czynników energetycznych (energia, ciepło, woda zimna, ciepła, ścieki, usuwanie odpadów) i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych Warunków Technicznych dostawy tych czynników do obiektu Sądu i Prokuratury – 150 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

c) Etap 2c: Opracowanie projektu i dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego – 150 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

d) Etap 2d: Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę razem z pozwoleniem na rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego – 230 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

a) Etap 3a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektów wykonawczych budowy budynku/ budynków dla Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie, wraz przyłączami, dla poszczególnych rodzajów robót – 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2 bez uwag przez Zamawiającego.

b) Etap 3b: Opracowanie projektu wykonawczego rozbiórki istniejącego budynku magazynowego – 90 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2 bez uwag przez Zamawiającego.

c) Etap 3c: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dla poszczególnych projektów wykonawczych przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 14 dni od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu do sprawdzenia opracowań wykonanych w ramach etapów 3a i 3b.

Etap 4: Opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych – 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 3 bez uwag przez Zamawiającego.

Etap 5: Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Techniczno-Ekonomicznej – w terminie podanym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia wykonawcy.

Etap 6: Udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Od dnia wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją do dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych w ciągu 3 dni od dostarczenia przez Zamawiającego.

Etap 7: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją – od momentu wprowadzenia przyszłego wykonawcy robót budowlanych na teren budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2021-04-06 📅
Nazwa: Radosław Guzowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Architekt Radosław Guzowski
Adres pocztowy: ul. Woronicza 31/266
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-640
Kraj: Polska 🇵🇱
Miasto Warszawa 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 1 440 000 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Źródło: OJS 2021/S 079-202796 (2021-04-19)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi projektowania architektonicznego (>20)