Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap III” realizowanego w ramach zadań budżetowych: „Termomodernizacja budynku SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach” i „Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”

Gmina Tarnowskie Góry

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, kodeksem cywilnym, wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla umowy na roboty, zawartej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap III”, obejmującej następujące zadania:
a) zadanie nr 1: „Termomodernizacja budynku SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach”;
b) zadanie nr 2: „Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2020-05-15. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-04-08.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• LPW Consulting Spółka z o.o.
• LPW Spółka z o.o.

Kto?

• Gmina Tarnowskie Góry

Co?

Gdzie?

• Śląskie › Gliwicki

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-04-08	Ogłoszenie o zamówieniu
2020-09-14	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2020-12-01	Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-04-08)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi zarządzania budową
Numer referencyjny: BZP.271.15.2020
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, kodeksem cywilnym, wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla umowy na roboty, zawartej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap III”, obejmującej następujące zadania: a) zadanie nr 1: „Termomodernizacja budynku SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach”; b) zadanie nr 2: „Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi zarządzania budową 📦
Dodatkowy kod CPV: Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Gliwicki 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Nazwa instytucji zamawiającej: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Kod pocztowy: 42-600
Miasto pocztowe: Tarnowskie Góry
Kontakt
Adres internetowy: https://bip.tarnowskiegory.pl 🌏
E-mail: bzp@um.tgory.pl 📧
Telefon: +48 323933856 📞
Fax: +48 323933855 📠
URL dokumentów: https://bip.tarnowskiegory.pl 🌏
URL do udziału: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-04-08 📅
Termin składania ofert: 2020-05-15 📅
Data publikacji: 2020-04-09 📅
Data końcowa: 2020-11-14 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 071-169078
Numer Dz.U.-S: 71
Informacje dodatkowe

Zadanie nr 2: Zamówienie dofinansowane jest w 85 % z dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

a) zadanie nr 1: „Termomodernizacja budynku SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach”;

b) zadanie nr 2: „Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”.

Szacowana wartość całkowita: 207086.68 PLN 💰
Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Wartość szacunkowa bez VAT: 207086.68 PLN 💰
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Zadanie nr 1: Zamówienie współfinansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.
Informacje dodatkowe:

Zadanie nr 2: Zamówienie dofinansowane jest w 85 % z dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: gmina Tarnowskie Góry

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zdolności techniczne i zawodowe:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 4 usługi polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu i/lub inwestora zastępczego dla budowy i/lub przebudowy i/lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) budynku na łączną wartość robót budowlanych 3 000 000 PLN brutto, w tym inwestycji polegającej na termomodernizacji co najmniej 1 „obiektu”* (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto.

*Uwaga! Przez „obiekt” określony pow. należy rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby admin. publicznej, wymiaru sprawiedliw., kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrow., społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; budynek biur. lub socjalny.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje, lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

a) ekspert 1 – kierownik zespołu (koordynator czynności inspektorów nadzoru robót) – 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu/koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu/rezydenta kontraktu, w zarządzaniu i nadzorowaniu prac związanych z budową i/lub przebudową i/lub rozbudową budynku(-ów), w tym posiadającą doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji polegającej na termomodernizacji co najmniej 1 budynku, o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto.

Uwaga! Doświadczenie kierownika zespołu (eksperta 1) stanowi jedno z kryterium oceny ofert;

b) ekspert 2 – inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonania robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy dwóch budynków, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto;

c) ekspert 3 – inspektor nadzoru robót sanitarnych wraz z gazowymi i c.o. – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonania robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy dwóch budynków, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto;

d) ekspert 4 – inspektor nadzoru robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonania robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy dwóch budynków, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej osoby do pełnienia maksymalnie 2 funkcji wymienionych powyżej (tj. do pełnienia roli dwóch ekspertów).

Uwaga! W/w. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) na podstawie art. 12, art. 12a, art. 14 ust. 1 i art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz

być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz.1117)

lub

spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1117) („świadczenie usług transgranicznych”).

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Zał. 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w § 9 wzoru umowy (Zał. 7). Przed podpisaniem (zawarciem umowy) Wykonawca zobowiązany będzie:

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale XXX SIWZ (potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia Wykonawca powinien przedstawić w dniu podpisywania umowy);

2) przekazać Zamawiającemu kopię polis ubezpiecz.:

a) ubezpieczenia swoich pracowników lub innych osób, za które odpowiada, lub przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w zakr. następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);

b) ubezpieczenia swojego (jak osób wymienionych pkt a) mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym sprzęt;

c) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dział.

Kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa powyżej winny zawierać warunki ubezpieczenia oraz dowody opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek (chyba że zapłata składki nastąpiła w całości). Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

Niewypełnienie powyższych obowiązków przez Wykonawcę skutkować będzie uznaniem niemożliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z winy Wykonawcy.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 11:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2020-05-15 📅
Czas otwarcia ofert: 13:00
Miejsce: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pokoju nr 26 (lub innym ustalonym pomieszczeniu), w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, POLSKA. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
Informacje dodatkowe:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Zwiększenie wysokości kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zamówienia – wykonanie wymaganych raportów
Kryterium jakości (waga): 20 %
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie kierownika zespołu / koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego – eksperta 1
Cena (waga): 60 %

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych
Dokumenty URL: https://bip.tarnowskiegory.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

I. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

II. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

2. Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Zał. 2 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

V. Ofertę i załączniki stanowią:

a) formularz oferty – Zał.1 do SIWZ;

b) JEDZ;

c) oświadczenie zawarte w treści formularza oferty (Zał.1 do SIWZ);

d) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeśli dot.);

e) pełnomocnictwo;

f) dowód wniesienia wadium.

VI. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wys.: 6 000 PLN.

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – Santander Bank Polska S.A. 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 z dopiskiem „Wadium – Inwestor zastępczy – etap III”. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału.

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia

zostanie wezwany do złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dot. pkt 2.2.1.rozdz. XV SIWZ);

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

VIII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) wykazu usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) – wymagania w tym zakresie zostały określone w punkcie 3.3.1. niniejszego rozdziału;

b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określone w punkcie 3.3.2.

niniejszego rozdziału).

IX. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – warunki określają zapisy pkt 7 rozdz. XV SIWZ.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Źródło: OJS 2020/S 071-169078 (2020-04-08)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020-09-14)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym,kodeksem cywilnym, wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla umowy na roboty, zawartej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap III”, obejmującej następujące zadania: a) zadanie nr 1: „Termomodernizacja budynku SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach”; b) zadanie nr 2: „Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach”.

Całkowita wartość zamówienia: 207086.68 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Adres pocztowy: ul. Rynek 4

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-09-14 📅
Data publikacji: 2020-09-18 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 182-439363
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 071-169078
Numer Dz.U.-S: 182

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Gmina Tarnowskie Góry

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Zwiększenie wysokości kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zamówienia –wykonanie wymaganych raportów
Doświadczenie kierownika zespołu / koordynatora czynności inspektorów nadzoruinwestorskiego – eksperta 1

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2020-09-10 📅
Nazwa: LPW Consulting Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żeliwna 38
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-599
Kraj: Polska 🇵🇱
Katowicki 🏙️
Nazwa: LPW Spółka z o.o.
Całkowita wartość zamówienia: 94 000 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 6

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Adres profilu nabywcy: https://bip.tarnowskiegory.pl 🌏
Źródło: OJS 2020/S 182-439363 (2020-09-14)

Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (2020-12-01)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 94 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-12-01 📅
Data publikacji: 2020-12-04 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 237-585963
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 182-439363
Numer Dz.U.-S: 237

Obiekt
Zakres zamówienia
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Zadanie nr 1: zamówienie współfinansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. Zadanie nr 2: zam. dofinansowane jest w 85 % z dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

Zadanie nr 1: zamówienie współfinansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 2: zam. dofinansowane jest w 85 % z dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

Źródło: OJS 2020/S 237-585963 (2020-12-01)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi związane z budownictwem (>20)

Usługi zarządzania budową (12)

Usługi zarządzania projektem budowlanym (3)