Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – etap II północny” na osiedlu Meksyk w Gdyni

Laboratorium Innowacji Społecznych – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (dalej Wykonawca lub Nadzór Inwestorski), w tym zapewnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na budowie węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy robót budowlanych (zwanego dalej Generalnym Wykonawcą). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2021-02-17. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-12-16.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Biuro Obsługi Inwestycji Inwest – Wybrzeże Sp. z o.o.

Kto?

• Laboratorium Innowacji Społecznych – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni

Co?

Gdzie?

• Pomorskie › Trójmiejski

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-12-16	Ogłoszenie o zamówieniu
2021-02-09	Dodatkowe informacje
2021-05-24	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-12-16)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer referencyjny: ZP.2500.8.2020
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦
Dodatkowy kod CPV: Usługi nadzoru budowlanego 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Trójmiejski 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Nazwa instytucji zamawiającej: Laboratorium Innowacji Społecznych – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 31
Kod pocztowy: 81-346
Miasto pocztowe: Gdynia
Kontakt
Adres internetowy: http://gdynia.pl/bip/lis 🌏
E-mail: przetargi@lis.gdynia.pl 📧
Telefon: +48 587273918 📞
Fax: +48 587273914 📠
URL dokumentów: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia 🌏
URL do udziału: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-12-16 📅
Termin składania ofert: 2021-02-17 📅
Data publikacji: 2020-12-21 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 248-617819
Numer Dz.U.-S: 248
Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pktt 6 i 7 uPzp. 6.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Portal Smart PZP wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności: Przebudowę dróg, Budowę pętli autobusowej, przystanków, zatok i wiat autobusowych, z infrastrukturą towarzyszącą, Budowę parkingów, Rozbudowę skrzyżowania, Budowę chodników, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej, Budowę i przebudowę zjazdów i dojść do posesji, Utwardzenie dróg, Budowę i przebudowę oświetlenia, Budowę i przebudowę odwodnienia, Wykonanie małej architektury, Wykonanie wycinki i nasadzeń zieleni, Budowę pasaży roślinnych, Usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowanym układem drogowym, Remont i przebudowę sieci wodociągowej, Dostawę i montaż 2 tablic informacyjno-pamiątkowych Funduszy Europejskich wykonanych zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, Dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych rewitalizacji Gdynia OdNowa oraz 2 tablic informacyjno-promocyjnych Gminy Miasta Gdyni.

Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni zwanego dalej PEWIK GDYNIA, których zakres ujęto w dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W tym zakresie Nadzór Inwestorski będzie pełniony przez inspektora wskazanego przez PEWIK GDYNIA, z którym Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany ściśle współpracować.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 9 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” oraz załącznikach do Istotnych postanowień umowy.

W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 3 dni.

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją zamówienia, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz logotypów, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp.

Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty.

Czas trwania: 85 miesięcy
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: POIS.02.01.00-00-0013/18-00
Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pktt 6 i 7 uPzp. 6.1.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Portal Smart PZP wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Miasto Gdynia, dzielnica Chylonia, Osiedle Meksyk

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1.Dok. i ośw. składane wraz z ofertą (Formularzem oferty):

Wyk. dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert ośw. w zakr.wskazanym w pkt7.1.SIWZ w formie jedn_euro_dok_zam (JEDZ)– sporządzone wg wzoru stand. formularza określonego Rozp. wyk. KE (UE) 2016/7 z dn.5.01.2016r. Wzór JEDZ stanowi zał.nr2 do SIWZ (Wyk. wypełnia cz.II JEDZ, cz.III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykl., a cz.IV należy wypełnić tylko w zakr. złożenia ogólnego ośw. dot. wszystkich kryteriów kwalifikacji– sekcja α (alfa), cz.VI JEDZ). Info. zawarte w ośw. będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykl. oraz spełnia warunki udziału w postęp..; Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok.elektr. (zalecany format pliku „pdf”). Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dok.elektr..Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wyk. dok.elektr. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dokument kwal.podpisem elektr.; Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod. wykl. oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp., składa wraz z ofertą JEDZ dot. tych podmiotów zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt.8.1.1, z tym że podpisuje go kwal.podpisem elektr. dany podmiot udostępniający zasoby.; Jeżeli Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczeg.przedstawiając zobowiązanie w postaci dok.elektr. opatrzonego kwal.podpisem elektr. tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.. Zobowiązanie składa się wraz z Formularzem oferty. Wzór zobowiązania stanowi zał.nr4 doSIWZ.; W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez Wyk. JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zam., w sposób o którym mowa w pkt.8.1.1., z tym że podpisuje go kwal.podpisem elektr. każdy z Wykonawców. Dok. ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postęp. w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykl..; Pełnomocnictwo złożone w formie oryg. w postaci dok.elektr. opatrzone kwal.podpisem elektr. przez Wyk. lub w elektr.kopii dok. lub ośw. poświadczonej za zgodność z oryg. opatrzone kwal.podpisem elektr. przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub zał. do niej dok. są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wyk. nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zam.; Oryg. dokumentu wadium, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdz.10.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

8.2.Wyk. w term. 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zam. na Platformie informacji, o której mowa w art.86 ust.5uPzp, jest zobow. do przekazania Zam. ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr.kap., o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23uPzp. Wraz ze złożeniem ośw., Wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zam.. Przedmiotowe ośw. stanowi zał.nr3 doSIWZ. Ośw. składane jest w postaci dok.elekt. lub w elektr. kopii ośw. poświadczonej za zgodność z oryg., opatrzonego kwal.podpisem elektr. przez Platformę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez Wyk. ośw. o przynależności/braku przynależności do tej samej gr.kap., składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zam.

8.3.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zam.. Dok. lub ośw. składane są w oryg. w postaci dok.elektr. lub w elektr. kopii dok. lub ośw. poświadczonej za zgodność z oryg..

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Zam. przed udzieleniem zam., wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1uPzp, tj.:

Info. z KRK w zakresie okr. w art.24 ust.1 pkt.13, 14 i 21uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6mies. przed upływem term. składania ofert.; Zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że Wyk. nie zalega z opł.podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3mies. przed upł.term.skł.ofert, lub innego dok. potwierdz., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym org.podat. w spr. spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatn. lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego org..; Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdz., że Wyk. nie zalega z opłac. składek na ubezp.społ. lub zdr., wystawionego nie wcześniej niż 3mies. przed upł.term.skł.ofert, lub innego dok. potwierdz., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym org. w spr. spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego org..; Odpisu z właściwego rejestru lub z CEIIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykl. na pods. art.24 ust.5 pkt.1uPzp.; Ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezp.społ. lub zdr. albo– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji– dok. potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności, zgodnie z wzorem stan. zał.nr6 do SIWZ.; Ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam.publ. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykl. na podst. art.24 ust.1 pkt.22uPzp, zgodnie z wzorem stan. zał.nr5 do SIWZ.; Ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłac. podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dn.12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stan. zał.nr7 do SIWZ.; Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5lat przed upł.term.skł.ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zam. zostały wykonane, oraz załącz. dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. wystawione przez podmiot, na rzecz którego usł. były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświ.Wyk.; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok. potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3mies. przed upł.term.skł.ofert. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w pkt7.1.2.1. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zam. zgodnie z wzorem stan. Zał.nr8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postęp. składają jeden wspólny wykaz.; Dok. dot. innych podmiotów na potencjale których Wyk. polega na zasadzie okr. w art.22a ust.1uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. oraz wykazania spełnienia przez Wyk. (w takim zakresie, w jakim Wyk. powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postęp.- dok., o których mowa w pkt od 8.3.1. do 8.3.8 SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sytuacja gospodarcza i finansowa

8.4.Jeżeli zdolności tech. lub zawod.lub

Minimalny poziom(y) standardów:

Sytuacja finan. lub ekonom., podmiotu, o którym mowa w pkt.8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postęp. lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykl., Zam. żąda, aby Wyk. w term. okr. przez Zam. od otrzymania stosowanego wezwania: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej cz.zam., jeżeli wykaże zdolności techn. lub zawod. lub sytuację finan. lub ekonom., na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

8.5.W przypadku Wyk., którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zam., żaden z Wyk. nie może podlegać wykl.

8.6.Jeżeli Wyk. wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zam. (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wyk. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. o udzielenie zam. albo reprezentowania ich w postęp. i zawarcia umowy w sprawie zam.publ..

8.7.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP, zamiast dok., o których mowa:

W pkt 8.3.1.– składa info. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy org. sądowy lub adm. kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dot. info. albo dok., w zakresie okr. w art.24 ust.1 pkt.13, 14 i 21– dok. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6mies. przed upł.term.skł. ofert,; w pkt8.3.2.–8.3.4.– składa dok. lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp.społ. lub zdr. albo że zawarł porozumienie z właściwym org. w spr. spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego org.– dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3mies. przed upł.term.skł. ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6mies. przed upł.term.skł. ofert.

8.8.Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dot., nie wydaje się dok., o których mowa w pkt.8.7, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio ośw. Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dot., złożone przed notariuszem lub przed org. sądowym, adm. alb org. samorządu zawod. lub gosp. właściwym ze wzgl. na siedzibę lub miejsce zam. Wyk. lub miejsce zam. tej osoby. Ośw. powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6mies. lub 3mies. przed upł.term.skł. ofert.

8.9.Wyk. mający siedzibę na teryt. RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza teryt.RP, której dot. dok. wskazany w pkt.8.3.1., składa dok., o którym mowa w pkt.8.7.1., w zakresie okr. w art.24 ust 1 pkt13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dok. miał dot., nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed org. sądowym, adm. albo org. samorządu zawod. lub gosp. właściwym ze względu na miejsce zam. tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6mies. przed upł.term.skł. ofert.

8.10.Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wyk. na wezwanie Zam. muszą być złożone zgodnie z wymaganiami okr. przepisami rozp. Min.Rozw. z dn.26.07.2016r. w spr. rodzajów dokumentów jakich może żądać Zam. od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zam. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1282) oraz rozp. Prezesa RM z dn.27.06.2017r. w spr. użycia środków kom. elektr. w postępowaniu o udzielenie zam.publ. oraz udostępniania i przechowywania dok.elektr. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1261).

Zdolności techniczne i zawodowe:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy:

7.1.1.nie podlegają wykl. z postęp. o udzielenie zam. na podst. art.24 ust.1 pkt.12-23 uPzp oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 i 8 uPzp.

Zgodnie z art.24 ust.5. pkt 1) i 8) z postęp. o udzielenie zam. Zam.y może wykluczyć Wyk.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 usawy. z dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wyk., który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dn. 28.02.2003r.– Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1228);

8) który naruszył obowiązki dot. płatności podatków, opłat lub składek na ubezp.społ. lub zdr., co Zam. jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.15, chyba że Wyk. dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezp.społ. lub zdr. wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w spr. spłaty tych należności.

7.1.2.spełniają warunki udziału w postęp. określone w art.22 ust.1b uPzp, tj.:

7.1.2.1.w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk.y, którzy wykażą, że w okr. ostatnich 5 lat przed upł.term.skł. ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, co najmniej jedną usługę nadzoru nad realizacją inwestycji obejmującej swym zakresem:

1) co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę drogi lub odcinka drogi o parametrach drogi publicznej, o klasie nie niższej niż L wraz z:

Budową lub przebudową oświetlenia i odwodnienia,

Budową lub przebudową chodnika lub drogi rowerowej lub drogi dla pieszych i rowerów lub pasa/kontrpasa dla rowerów,

O wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto w jednym zamówieniu,

Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zam. mogą spełnić ten warunek w sposób następujący– przynajmniej jeden z Wyk. musi spełnić ten warunek.

2) co najmniej jedno zadanie w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, obejmujące w szczególności założenie trawników i wykonanie nasadzeń zieleni (w tym drzew i krzewów) o powierzchni nie mniejszej niż 200 m

Użyte w niniejszej SIWZ definicje należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dn.7.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1333 z późn.zm.) oraz ustawy z dn.21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.470 z późn.zm.)

Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg. średniego kursu NBP na dzień opublikowania Ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Wyk., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej, może wykazać się wykonaniem jednej, tej samej usługi, jeżeli obejmowała ona pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji, w której zakres wchodziło wykonanie obiektów wskazanych w pkt. 1 i 2.

7.1.3.Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.

Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postęp., polegać na zdolnościach techn. lub zawod. lub sytuacji finan. lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zam., że realizując zam., będzie

Minimalny poziom(y) standardów:

Dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam..

Zam. ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wyk. spełniania warunków udziału w postęp. oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykl., o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13–22 i ust.5 pkt.1 i 8 uPzp.

W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wyk. mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.2.Wyk., który podlega wykl. na podst. art.24 ust.1 pkt.13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 pkt.1 i 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczegól. udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wyk.. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wyk., będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zam. oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.3.Zam. może wykluczyć Wyk. na każdym etapie postępowania o udzielenie zam..

7.4.Zam. w oparciu o art.24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykl. oraz spełnia warunki udziału w postęp..

7.5.Ocena spełniania warunków udziału w postęp. zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wyk. ośw. i dok., potwierdzających spełnianie warunków udziału w postęp. oraz niepodleganie wykl..

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ „Istotnych postanowieniach umowy” (załącznik nr 9 do SIWZ).

Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 12:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2021-02-17 📅
Czas otwarcia ofert: 14:00
Miejsce: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę. W tym celu Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia klikając przycisk „załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji użytkownika wykonawcy”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia/elearning.
Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zam.: Laboratorium Innowacji Społecznych: ul.S.Żeromskiego31, 81-346Gdynia, Sala Konferenc-I Piętro.

W zw. z obow. stanem zagrożenia epidem.o, Wyk. mogą uczestniczyć w publ. otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem: https://linkd.pl/2df2

Adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego
Kryterium jakości (waga): 40.00
Cena (waga): 60.00

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: 363799128
Kontakt
Punkt kontaktowy: Joanna Piernik
Dokumenty URL: https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

10.2.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

10.3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

10.3.1.w pieniądzu,

10.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,

10.3.3.w gwarancjach bankowych,

10.3.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych,

10.3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

10.4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214.000 euro na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.

10.5.Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

10.6.Zaleca się dołączenie scanu dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.

10.7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

10.8.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.

10.9.Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.3.2-10.3.5, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

10.9.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

10.9.2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

10.9.3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

10.9.4.w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10.10.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 uPzp.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

20.1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

20.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

20.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

20.4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

20.5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

20.6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

20.7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.8.Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

20.9.O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

20.10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

20.11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

20.12.Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

20.13.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2020/S 248-617819 (2020-12-16)

Dodatkowe informacje (2021-02-09)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi nadzoru budowlanego 📦

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2021-02-09 📅
Termin składania ofert: 2021-03-02 📅
Data publikacji: 2021-02-12 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2021/S 030-074964
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 248-617819
Numer Dz.U.-S: 30
Źródło: OJS 2021/S 030-074964 (2021-02-09)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-05-24)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (dalej Wykonawca lub nadzór inwestorski), w tym zapewnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na budowie węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – etap II północny” wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy robót budowlanych (zwanego dalej Generalnym Wykonawcą). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Całkowita wartość zamówienia: 144 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2021-05-24 📅
Data publikacji: 2021-05-28 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2021/S 102-268542
Numer Dz.U.-S: 102
Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pktt 6 i 7 uPzp. 6.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Portal Smart Pzp wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności: przebudowę dróg, budowę pętli autobusowej, przystanków, zatok i wiat autobusowych, z infrastrukturą towarzyszącą, budowę parkingów, rozbudowę skrzyżowania, budowę chodników, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę zjazdów i dojść do posesji, utwardzenie dróg, budowę i przebudowę oświetlenia, budowę i przebudowę odwodnienia, wykonanie małej architektury, wykonanie wycinki i nasadzeń zieleni, budowę pasaży roślinnych, usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowanym układem drogowym, remont i przebudowę sieci wodociągowej, dostawę i montaż 2 tablic informacyjno-pamiątkowych funduszy europejskich wykonanych zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych rewitalizacji Gdynia OdNowa oraz 2 tablic informacyjno-promocyjnych Gminy Miasta Gdyni.

Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni zwanego dalej PEWIK GDYNIA, których zakres ujęto w dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W tym zakresie Nadzór Inwestorski będzie pełniony przez inspektora wskazanego przez PEWIK GDYNIA, z którym Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany ściśle współpracować.

W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 3 dni.

Informacje dodatkowe:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Portal Smart Pzp wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia.

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2021-05-17 📅
Nazwa: Biuro Obsługi Inwestycji Inwest – Wybrzeże Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Hieronima Derdowskiego 7
Miasto pocztowe: Gdynia
Kod pocztowy: 81-369
Kraj: Polska 🇵🇱
Trójmiejski 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 144 000 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 4

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium

10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

10.3.1. w pieniądzu;

10.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym;

10.3.3. w gwarancjach bankowych;

10.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;

10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EUR na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – etap II północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.

10.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

10.6. Zaleca się dołączenie scanu dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.

10.7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.

10.9. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.3.2-10.3.5, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

10.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

10.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

10.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

10.9.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Informacje o terminach składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

20.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

20.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

20.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

20.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5 i 20.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

20.9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

20.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

20.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

20.13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Źródło: OJS 2021/S 102-268542 (2021-05-24)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)