„Wykonanie projektu technicznego otworu przepustowego z powierzchni przy szybie Wilson na poziom II w”

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wiercenia, uzbrojenia i wyposażenia otworu przepustowego rurociągu iniekcyjnego z rejonu szybu Wilson na powierzchni do podłużni lub poprzeczni Baum na poziomie II w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wiercenia, uzbrojenia i wyposażenia otworu przepustowego rurociągu iniekcyjnego z rejonu szybu Wilson na powierzchni do podłużni lub poprzeczni Baum na poziomie II w Kopalni Soli „Wieliczka”, zwanej dalej „Dokumentacją projektową” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
2. W ramach wykonania Dokumentacji projektowej wykonawca jest zobowiązany do:
1) opracowania projektu technicznego wiercenia, uzbrojenia i wyposażenia otworu, zwanego dalej „Projektem technicznym”, jego uzgodnienia ze służbami kopalni oraz z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanego dalej „KZKŻS”), a także uzyskanie zatwierdzenia uzgodnionego projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej „KRZG”);
2) opracowania projektu budowlanego dla rejonu wylotu otworu, zwanego dalej „Projektem budowlanym”;
3) opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych w rejonie wylotu otworu, w szczególności w zakresie wyposażenia otworu w lej przystosowany do opróżniania do niego zbiornika z porcją zaczynu iniekcyjnego umieszczonego na skrzyni samochodu dostawczego oraz wykonania systemu dróg lub alejek od bramy wjazdowej na działkę z ul. Pułaskiego zapewniających sprawną obsługę otworu przez samochody przywożące zaczyny iniekcyjne, zwanego dalej „Projektem wykonawczym”, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej jako „STWIORB”.
4) opracowania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych dokumentacją projektową.
3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac ujętych w dokumentacji projektowej, wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 96 godzin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, które dostępne są pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

Opis opcji

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach:
1) Etap I – obejmujący opracowanie Dokumentacji projektowej, w tym:
a) opracowanie projektu technicznego, uzgodnienie jego treści ze służbami Zamawiającego i KZKŻS oraz uzyskanie zatwierdzenia przez KRZG uzgodnionego Projektu technicznego;
b) opracowanie projektu budowlanego;
c) opracowanie projektu wykonawczego dla robót budowlanych określonych w Projekcie budowlanym oraz STWIORB;
d) uzgodnienie Projektów: budowlanego i wykonawczego ze służbami Zamawiającego;
e) sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych Dokumentacją projektową;
2) Etap II – obejmujący wykonywanie nadzoru autorskiego.
2. Zlecanie wykonywania nadzorów autorskich w ramach realizacji etapu II może nastąpić po dokonaniu odbioru wykonania etapu I, w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
3. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin sprawowania nadzoru autorskiego (prawo opcji).
4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w następujących terminach:
1) Etap I – w terminie do 5 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy;
2) Etap II – w terminie do 31.12.2023 r.
4.2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony.

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem:https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

Wykaz i krótki opis warunków

I. Część VI SIWZ:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z sekcją III pkt 1.2) niniejszego ogłoszenia;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z sekcją III pkt 1.3) niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku,wykonawca musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zażąda przedstawienia stosownych dokumentów, zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumentów wskazanych w części VIII Specyfikacji, odnoszących się do podmiotów na zdolnościach których wykonawca będzie polegał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2, wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
II. Część VII SIWZ – Podstawa do wykluczenia.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7–11 ustawy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8–9 ustawy.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów (aktualnych na dzień złożenia) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, z zastrzeżeniem pkt 9 i 10 w części VIII SIWZ.
III. JEDZ
Zamawiający wskazuję, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

Udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu w zakresie podziemnych robót górniczych w wyrobiskach zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu wiercenia otworu z powierzchni do wyrobisk podziemnych.

Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)

Wykaz wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu w zakresie podziemnych robót górniczych w wyrobiskach zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu wiercenia otworu z powierzchni do wyrobisk podziemnych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do wskazania, iż dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

Warunki realizacji zamówienia

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ zamieszczonej na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na zasadach określonych we wzorze umowy.

Warunki otwarcia ofert (miejsce)

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1, POLSKA, budynek Zarządu, parter, pokój nr A. 2.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub 6 ustawy;
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
j) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,a także sposobu ich złożenia został opisany w SIWZ zamieszczonej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale VI Środki ochrony prawnej, tj.: 1) art. 179 ustawy – przepisy wspólne, 2) art. 180 – 198 ustawy – odwołania, 3) art. 198a–198g ustawy – skarga do sądu.