Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia” II postępowanie

ESTRADA POZNAŃSKA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie obowiązków inwestora zastępczego podczas prowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia” (dalej jako: „Zadanie” lub „Inwestycja”), zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, umowami z instytucjami dofinansowującymi Zadanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsługa prawna, finansowa i techniczna Zadania oraz współpraca przy realizacji umowy o dofinansowanie Zadania.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2025-03-24. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2025-02-28.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• ESTRADA POZNAŃSKA

Co?

Gdzie?

• Luxembourg › Luxembourg
• Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa
• Wielkopolskie › Miasto Poznań
• Wielkopolskie › Poznański

Historia zamówień

Data	Dokument
2025-02-28	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-03-21	Ogłoszenie o zamówieniu
2025-06-04	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2025-02-28)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia” II postępowanie
Numer referencyjny: EP.ZP/271-1/25
Krótki opis:

Rodzaj umowy: Usługi
Produkty/usługi: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦
Opis
Wewnętrzny identyfikator: EP.ZP/271-1/25
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ✅
Dodatkowe produkty/usługi:

Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 📦

Usługi nadzoru budowlanego 📦

Usługi zarządzania budową 📦

Usługi zarządzania projektem budowlanym 📦

Adres pocztowy: Poznań
ul. Masztalarska 8
Kod pocztowy: 61-767
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska 🇵🇱
Miejsce wykonania: Poznański 🏙️
Czas trwania: 24 miesięcy
Kryteria przyznawania nagród
Cena ✅
Kryterium jakości (nazwa): 2) Doświadczenie osób przewidzianych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru podczas realizacji zamówienia (D) – waga 40% (max. 40 pkt.) W ramach kryterium wyróżniono 2 podkryteria: Podkryterium 1 - Doświadczenie inspektora nadzoru robót budowlanych – waga 20% (max. 20 pkt.): Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – inspektora nadzoru robót budowlanych, tj. lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w realizacji przez wskazaną osobę usług polegających na zarządzaniu lub nadzorze nad realizacją robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji robót budowlanych, w tym w zakresie nadzoru prac w budynku użyteczności publicznej, o wartości nadzorowanych lub kierowanych robót w ww. usłudze co najmniej 10.000.000,00 zł brutto. Lata doświadczenia zawodowego w realizacji przez wskazaną osobę usług spełniających ww. wymagania Liczba punktów 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 0 pkt 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 10 pkt 15 lat i więcej doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 20 pkt Podkryterium 2 – Doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych – waga 20% (max. 20 pkt.): Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – inspektora nadzoru robót elektrycznych, tj. lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w realizacji przez wskazaną osobę usług polegających na zarządzaniu lub nadzorze nad realizacją robót elektrycznych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego ww. specjalności przy realizacji robót budowlanych, w tym w zakresie nadzoru prac w budynku użyteczności publicznej, o wartości nadzorowanych lub kierowanych robót co najmniej 10.000.000,00 zł brutto. Lata doświadczenia zawodowego w realizacji przez wskazaną osobę usług spełniających ww. wymagania Liczba punktów 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 0 pkt 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 10 pkt 15 i więcej lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 20 pkt Ocena oferty w podkryteriach 1-2 zostanie przeprowadzona na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym.
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta ✅
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE
Procedura przyspieszona:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia spowodowana unieważnieniem pierwszego postępowania na skutek braku ofert mieszczących się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. Zamawiający przewidział, że przeprowadzenie zamówienia na wybór inwestora zastępczego będzie poprzedzało wybór generalnego wykonawcy robót budowalnych. Jednym z zadań inwestora zastępczego jest pomoc w wyborze generalnego wykonawcy robót budowalnych. Zgodnie z harmonogramem inwestycji wyboru generalnego wykonawcy Zamawiający planuje dokonać do końca czerwca 2025 roku, dlatego Zamawiający podjął decyzję o skróceniu terminu składania ofert w postępowaniu, aby inwestor zastępczy mógł zostać wybrany odpowiednio wcześniej. Skrócenie terminu wynika także z harmonogramów realizacji inwestycji zatwierdzanych przez instytucję finansującą projekt.

Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-03-24 10:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-03-24 10:30:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://platformazakupowa.pl/pn/estrada.poznan
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 90 dni
Warunki przetargu
Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Wymagane jest zabezpieczenie ✅
Data otwarcia: 2025-03-24 10:30:00 📅
Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/estrada.poznan

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w: a) pieniądzu, przelewem na konto: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366 b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 419 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż nie podlega on wykluczeniu lub/oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w sytuacji, gdy nie wyraził on zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP – co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub, że  wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. UWAGA: Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 2 lit. d). Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366. 5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w tytule przelewu należy wpisać: Wadium – „Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia”. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przekazując Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane depozyty i gwarancje

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu, przelewem na konto: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 419 ze zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż nie podlega on wykluczeniu lub/oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w sytuacji, gdy nie wyraził on zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP – co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

lub, że

 wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

UWAGA: Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 2 lit. d).

Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
33 1240 6595 1111 0010 5210 6366.
5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w tytule przelewu należy wpisać: Wadium – „Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia”.
6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przekazując Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Estrada poznańska
Krajowy numer rejestracyjny: NIP: 7770002010
Adres pocztowy: ul. Masztalarska, 8
Kod pocztowy: 61-767
Miasto pocztowe: Poznań
Region: Miasto Poznań 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl 📧
Telefon: 618528833 📞
URL: www.estrada.poznan.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/estrada.poznan 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Główna działalność
Organizacja wypoczynku, kultura i religia
Komunikacja
Dokumenty URL: https://platformazakupowa.pl 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://platformazakupowa.pl/pn/estrada.poznan 🌏
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Krajowy numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Kod pocztowy: 02-676
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48224587801 📞
URL: www.uzp.gov.pl 🌏
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): www.uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w art. 579-590 PZP. 2. Odwołanie przysługuje na: 3. niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 5. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 8. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 9. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż drogą elektroniczną Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w art. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
3. niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
5. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
8. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
9. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż drogą elektroniczną Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2025-02-28+01:00 📅
Źródło: OJS 2025/S 043-136496 (2025-02-28)

Ogłoszenie o zamówieniu (2025-03-21)
Obiekt
Opis
Informacje dodatkowe:

Termin otwarcia ofert - dnia 28.03.2025 r., godz. 14:30; termin związania ofertą do 25.06.2025 r.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): 2) Doświadczenie osób przewidzianych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru podczas realizacji zamówienia (D) – waga 40% (max. 40 pkt.) W ramach kryterium wyróżniono 2 podkryteria: Podkryterium 1 - Doświadczenie inspektora nadzoru robót budowlanych – waga 20% (max. 20 pkt.): Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – inspektora nadzoru robót budowlanych, tj. lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w realizacji przez wskazaną osobę usług polegających na zarządzaniu lub nadzorze nad realizacją robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji robót budowlanych, w tym w zakresie nadzoru prac w budynku użyteczności publicznej, o wartości nadzorowanych lub kierowanych robót w ww. usłudze co najmniej 10.000.000,00 zł brutto. Lata doświadczenia zawodowego w realizacji przez wskazaną osobę usług spełniających ww. wymagania Liczba punktów 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 0 pkt 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 10 pkt 15 lat i więcej doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 20 pkt Podkryterium 2 – Doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych – waga 20% (max. 20 pkt.): Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – inspektora nadzoru robót elektrycznych, tj. lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w realizacji przez wskazaną osobę usług polegających na zarządzaniu lub nadzorze nad realizacją robót elektrycznych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego ww. specjalności przy realizacji robót budowlanych, w tym w zakresie nadzoru prac w budynku użyteczności publicznej, o wartości nadzorowanych lub kierowanych robót co najmniej 10.000.000,00 zł brutto. Lata doświadczenia zawodowego w realizacji przez wskazaną osobę usług spełniających ww. wymagania Liczba punktów 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 0 pkt 10 lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 10 pkt 15 i więcej lat doświadczenia zawodowego w realizacji usług spełniających ww. wymagania 20 pkt Ocena oferty w podkryteriach 1-2 zostanie przeprowadzona na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym.

Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-03-28 14:00:00 📅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje:

Wymagane depozyty i gwarancje

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu, przelewem na konto: 33 1240 6595 1111 0010 5210 6366
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 419 ze zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż nie podlega on wykluczeniu lub/oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w sytuacji, gdy nie wyraził on zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP – co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
lub, że
 wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
UWAGA: Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 2 lit. d).
Wniesione wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
33 1240 6595 1111 0010 5210 6366.
5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w tytule przelewu należy wpisać: Wadium – „Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Estrady Poznańskiej wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia”.
6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przekazując Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 136496-2025
Źródło: OJS 2025/S 059-189426 (2025-03-21)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2025-06-04)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 394 200 PLN 💰
Kryteria przyznawania nagród
Cena (waga): 60
Kryterium jakości (waga): 40

Procedura
Rodzaj wagi: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Udzielenie zamówienia
Udzielono zamówienia/części zamówienia ✅
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001
Numer umowy: Umowa nr D/409K/2025
Data zawarcia umowy: 2025-05-27 📅
Informacje o przetargach
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 1 249 427 PLN 💰
Oferta została sklasyfikowana
Miejsce na liście zwycięzców: 8
Identyfikator oferty: Oferta ZBM S.A.
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Zbm s.a.
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Zbm s.a
Krajowy numer rejestracyjny: 1131966695
Adres pocztowy: ul. Cybernetyki 19B
Kod pocztowy: 02-677
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: agnieszka.nawrocka@zbm.com.pl 📧
Telefon: 664115053 📞
URL: www.zbm.com.pl 🌏
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 394 200 PLN 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 1
Identyfikator oferty: Oferta CONY Sp. z o.o.
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: CONY Sp. z o.o.
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: CONY Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 7811878289
Adres pocztowy: ul. Gronowa 27
Kod pocztowy: 61-655
Miasto pocztowe: Poznań
Region: Miasto Poznań 🏙️
E-mail: biuro@cony.pl 📧
Telefon: 48512866080 📞
Wielkość podmiotu gospodarczego: Małe
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 1 025 820 PLN 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 6
Identyfikator oferty: Oferta APP-Projekt S.A.
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: APP-Projekt S.A.
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: APP-Projekt S.A.
Krajowy numer rejestracyjny: 5213341816
Adres pocztowy: ul. Kłobucka 23c/112
Kod pocztowy: 02-699
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 925 944 PLN 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 4
Identyfikator oferty: Oferta Agencja Inwestycyjna Terra
Informacje o podwykonawstwie
Zamówienie zostanie prawdopodobnie zlecone podwykonawcom ✅
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa
Krajowy numer rejestracyjny: 6571219338
Adres pocztowy: ul. Botaniczna 24
Kod pocztowy: 60-586
E-mail: info@aiterra.com.pl 📧
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 1 192 485 PLN 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 7
Identyfikator oferty: Oferta Sweco Polska Sp. z o.o.
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Sweco Polska Sp. z o.o.
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Sweco Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 5220004190
Adres pocztowy: ul. Roosevelta 22
Kod pocztowy: 60-829
E-mail: info.pl@sweco.pl 📧
Telefon: 618649300 📞
URL: www.sweco.pl 🌏
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 699 870 PLN 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 5
Identyfikator oferty: Oferta Pilamis sp. z o.o. spółka komandytowa
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Pilamis sp. z o.o. spółka komandytowa
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Pilamis sp. z o.o. spółka komandytowa
Krajowy numer rejestracyjny: 7282803333
Adres pocztowy: ul. Smugowa 40
Kod pocztowy: 91-433
Miasto pocztowe: Łódź
Region: Miasto Łódź 🏙️
E-mail: biuro@pilamis.pl 📧
Telefon: 422782263 📞
URL: www.pilamis.pl 🌏
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 728 000 PLN 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 3
Identyfikator oferty: Oferta PPB Kancelaria Prawna Paweł Maciejewski
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: PPB Kancelaria Prawna Paweł Maciejewski
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Kancelaria Prawna Paweł Maciejewski
Krajowy numer rejestracyjny: 7811352179
Adres pocztowy: ul. Graniczna 24
Kod pocztowy: 62-022
Miasto pocztowe: Złotniki
Region: Poznański 🏙️
E-mail: kancelaria.maciejewski@gmail.com 📧
Telefon: 48 502 520 099 📞
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 395 199 PLN 💰
Miejsce na liście zwycięzców: 2
Identyfikator oferty: Oferta Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Lafrentz Sp. z o.o.
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 7831004441
Adres pocztowy: ul. Kamiennogórska 22
Kod pocztowy: 60-179
E-mail: office@lafrentz.pl 📧
Telefon: 61 867-40-50 📞
URL: www.lafrentz.pl 🌏
Źródło: OJS 2025/S 107-363667 (2025-06-04)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)