Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie budynku głównego,
2) przebudowie - rozbudowie budynku po serwerowni,
3) zagospodarowaniu terenu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) wykonanie projektów wykonawczych branżowych,
3) wykonanie projektów aranżacji wnętrz wymienionych w rozdziale 2.6. „Wytyczne do wyposażenia i aranżacji pomieszczeń” programu funkcjonalno-użytkowego,
4) opracowanie audytów energetycznych dla budynków,
5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) wykonanie harmonogramów rzeczowo finansowych realizacji poszczególnych Części i Zadań przedmiotu zamówienia,
7) pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
9) uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji itp, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
10) uzyskanie każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego na wdrożenia do realizacji opracowanej dokumentacji projektowej,
11) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramami rzeczowo finansowymi, uzgodnionymi przez Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,
12) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
13) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków po każdym zakończonym Zadaniu.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zakłada przebudowę obiektu, w tym budynków (bez części wynajmowanej) oraz terenu przyległego, w celu dostosowania do potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Policji Sądowej oraz potrzeb związanych z prowadzeniem działalności pomocniczej (punkty gastronomiczne, kiosk z punktem ksero), w sposób zakładający maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i wyposażenia, z jak najmniejszą ingerencją w stan istniejący.
W toku prowadzonych prac projektowych i budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania całej nieruchomości, kwestie wentylacji i klimatyzacji (okna nie są otwierane), wyciszenia pomieszczeń, zapewnienie właściwej, wcześniej uzgodnionej aranżacji pomieszczeń i ich estetyki, przy wykorzystaniu dobrych jakościowo materiałów – adekwatnych do rangi i powagi urzędu Sądu Okręgowego. Prace będą realizowane w użytkowanym w części obiekcie. Wymagane jest, aby prowadzone roboty nie zakłócały nadmiernie prowadzonej działalności w budynku oraz aby nie doprowadziły do zniszczenia już wykonanych elementów, w szczególności nie poddawanych zmianom. Obiekt będzie sukcesywnie, w miarę kończenia poszczególnych ZADAŃ, zasiedlany i uruchamiany.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2011-07-14. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-06-03.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Fadbet S.A.
• Skanska S.A.

Kto?

• Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

Co?

Gdzie?

• Miasto Warszawa

Historia zamówień

Data	Dokument
2011-06-03	Ogłoszenie o zamówieniu
2011-07-01	Dodatkowe informacje
2011-10-11	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2011-06-03)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Całkowita wartość zamówienia: 22 903 655,00 💰
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego
Adres pocztowy: al. Solidarności 127
Kod pocztowy: 00-898
Miasto pocztowe: Warszawa
Kontakt
Adres internetowy: http://www.warszawapraga.so.gov.pl 🌏
E-mail: zam.publ@warszawapraga.so.gov.pl 📧
Telefon: +48 225360186 📞
Fax: +48 225360187 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-06-03 📅
Termin składania ofert: 2011-07-14 📅
Data publikacji: 2011-06-07 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 108-178073
Numer Dz.U.-S: 108

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) przebudowie budynku głównego,

2) przebudowie - rozbudowie budynku po serwerowni,

3) zagospodarowaniu terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) wykonanie projektów wykonawczych branżowych,

3) wykonanie projektów aranżacji wnętrz wymienionych w rozdziale 2.6. „Wytyczne do wyposażenia i aranżacji pomieszczeń” programu funkcjonalno-użytkowego,

4) opracowanie audytów energetycznych dla budynków,

5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

6) wykonanie harmonogramów rzeczowo finansowych realizacji poszczególnych Części i Zadań przedmiotu zamówienia,

7) pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,

8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

9) uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji itp, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

10) uzyskanie każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego na wdrożenia do realizacji opracowanej dokumentacji projektowej,

11) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych harmonogramami rzeczowo finansowymi, uzgodnionymi przez Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,

12) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

13) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków po każdym zakończonym Zadaniu.

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zakłada przebudowę obiektu, w tym budynków (bez części wynajmowanej) oraz terenu przyległego, w celu dostosowania do potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Policji Sądowej oraz potrzeb związanych z prowadzeniem działalności pomocniczej (punkty gastronomiczne, kiosk z punktem ksero), w sposób zakładający maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i wyposażenia, z jak najmniejszą ingerencją w stan istniejący.

W toku prowadzonych prac projektowych i budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania całej nieruchomości, kwestie wentylacji i klimatyzacji (okna nie są otwierane), wyciszenia pomieszczeń, zapewnienie właściwej, wcześniej uzgodnionej aranżacji pomieszczeń i ich estetyki, przy wykorzystaniu dobrych jakościowo materiałów – adekwatnych do rangi i powagi urzędu Sądu Okręgowego. Prace będą realizowane w użytkowanym w części obiekcie. Wymagane jest, aby prowadzone roboty nie zakłócały nadmiernie prowadzonej działalności w budynku oraz aby nie doprowadziły do zniszczenia już wykonanych elementów, w szczególności nie poddawanych zmianom. Obiekt będzie sukcesywnie, w miarę kończenia poszczególnych ZADAŃ, zasiedlany i uruchamiany.

Numer części: 1
Nazwa części: dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku głównego oraz zagospodarowanie terenu z wyłączeniem pomieszczeń strefy niejawnej
Krótki opis:

Część I.Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części budynku głównego.Termin zakończenia Zadania1: 6 miesięcy od podpisania umowy.Zadanie 2: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w pozostałej części budynku głównego z wyłączeniem strefy niejawnej oraz w budynku po serwerowni wykonanie pomieszczenia na agregat prądotwórczy.Termin zakończenia Zadania 2: 12 miesięcy od podpisania umowy.Zadanie 3: zaprojektowanie i wykonanie robót zewnętrznych, drogowych i zieleni.Termin zakończenia Zadania 3: 15 miesięcy od podpisania umowy.

Część I.

Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części budynku głównego.

Termin zakończenia Zadania1: 6 miesięcy od podpisania umowy.

Zadanie 2: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w pozostałej części budynku głównego z wyłączeniem strefy niejawnej oraz w budynku po serwerowni wykonanie pomieszczenia na agregat prądotwórczy.

Termin zakończenia Zadania 2: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zadanie 3: zaprojektowanie i wykonanie robót zewnętrznych, drogowych i zieleni.

Termin zakończenia Zadania 3: 15 miesięcy od podpisania umowy.

Wielkość lub zakres: Część I obejmuje:1. Dostosowanie (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) do celów sądownictwa pomieszczeń w budynku głównym (dotychczas biurowo-konferencyjnego) przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.Ogólny szacunkowy zakres prac adaptacyjnych koniecznych do wykonania obejmuje:— roboty rozbiórkowe wydzielenie i aranżacja pomieszczeń biurowych,— wydzielenie sal rozpraw wraz z przyległymi pokojami narad, dla świadków i pokrzywdzonych,— wykonanie nowych ścianek działowych,— demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszonych oraz podłóg,— wzmocnienia stropów pod serwery, regały przesuwne w archiwum i sejfy w kasach,— zapewnienie akustyczności sal rozpraw z pokojami narad,— dla świadków i pokrzywdzonych oraz pomieszczeń kierownictwa sądu i sędziów,— instalację na potrzeby nagłośnienia sal rozpraw i sali konferencyjnej,— instalację Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) na potrzeby sal rozpraw instalację systemu antynapadowego,— instalację systemu kolejkowego i tablic informacyjnych w punkcie obsługi interesanta,— montaż instalacji TV,— montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO),— dostawa i montaż podświetlanych zewnętrznych tablic informacyjnych,— przeniesienie do innych pomieszczeń klimatyzatorów oraz dostawa i zamontowanie nowych jednostek wewnętrznych wraz z zasilającymi je agregatami chłodniczymi,— dostawę i montaż generatorów pary do central wentylacyjnych w celu uzyskania właściwej wilgotności powietrza,— dostosowania do nowego podziału pomieszczeń instalacji wentylacji mechanicznej oraz uzupełnienie o brakujące elementy,— przełożenie gniazd wtykowych i punktów oświetleniowych wraz z uzupełnieniem brakujących gniazd, opraw oświetleniowych i włączników,— montaż instalacji oraz dostawa i montaż grzejników c.o. pomieszczeniach,— przebudowa punktów logicznych i uzupełnienie brakujących,— dostosowanie do wymogów sądu instalacji kontroli dostępu, telefonicznej, CCTV i BMS oraz ppoż.2. Wydzielenie i dostosowanie na kondygnacji I budynku po serwerowni pomieszczenia o powierzchni na agregat prądotwórczy w zakresie:— wykonanie kompleksowych prac adaptacyjnych,— dostawy i montażu zasilania awaryjnego składająca się z instalacji i zespołu UPS oraz agregatu prądotwórczego.3. Zagospodarowanie terenu obejmujące:— utwardzenie placu manewrowego budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż północnej ściany budynku,— budowę ogrodzenia,— urządzenie zieleni.Część I realizowana będzie w 3 zadaniach:1) w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w budynku głównym obejmujące:— część parteru ze strefą obsługi interesantów i 4 salami rozpraw od wejścia głównego do „żyletki”, serwerownię na I piętrze,— część drugiego piętra z 10 salami rozpraw i pomieszczeniami biurowymi pionu Dyrektora Sądu,— część pomieszczeń biurowych na IV piętrze.2) w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w pozostałej części budynku głównego, z wyłączeniem części niejawnej oraz pomieszczenie na agregat prądotwórczy w budynku po serwerowni,3) zaprojektować i wykonać roboty zewnętrzne, drogowe i zieleń w okresie 15 miesięcy od podpisania umowy.

Część I obejmuje:

1. Dostosowanie (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) do celów sądownictwa pomieszczeń w budynku głównym (dotychczas biurowo-konferencyjnego) przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.

Ogólny szacunkowy zakres prac adaptacyjnych koniecznych do wykonania obejmuje:

— roboty rozbiórkowe wydzielenie i aranżacja pomieszczeń biurowych,

— wydzielenie sal rozpraw wraz z przyległymi pokojami narad, dla świadków i pokrzywdzonych,

— wykonanie nowych ścianek działowych,

— demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszonych oraz podłóg,

— wzmocnienia stropów pod serwery, regały przesuwne w archiwum i sejfy w kasach,

— zapewnienie akustyczności sal rozpraw z pokojami narad,

— dla świadków i pokrzywdzonych oraz pomieszczeń kierownictwa sądu i sędziów,

— instalację na potrzeby nagłośnienia sal rozpraw i sali konferencyjnej,

— instalację Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR) na potrzeby sal rozpraw instalację systemu antynapadowego,

— instalację systemu kolejkowego i tablic informacyjnych w punkcie obsługi interesanta,

— montaż instalacji TV,

— montaż Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO),

— dostawa i montaż podświetlanych zewnętrznych tablic informacyjnych,

— przeniesienie do innych pomieszczeń klimatyzatorów oraz dostawa i zamontowanie nowych jednostek wewnętrznych wraz z zasilającymi je agregatami chłodniczymi,

— dostawę i montaż generatorów pary do central wentylacyjnych w celu uzyskania właściwej wilgotności powietrza,

— dostosowania do nowego podziału pomieszczeń instalacji wentylacji mechanicznej oraz uzupełnienie o brakujące elementy,

— przełożenie gniazd wtykowych i punktów oświetleniowych wraz z uzupełnieniem brakujących gniazd, opraw oświetleniowych i włączników,

— montaż instalacji oraz dostawa i montaż grzejników c.o. pomieszczeniach,

— przebudowa punktów logicznych i uzupełnienie brakujących,

— dostosowanie do wymogów sądu instalacji kontroli dostępu, telefonicznej, CCTV i BMS oraz ppoż.

2. Wydzielenie i dostosowanie na kondygnacji I budynku po serwerowni pomieszczenia o powierzchni na agregat prądotwórczy w zakresie:

— wykonanie kompleksowych prac adaptacyjnych,

— dostawy i montażu zasilania awaryjnego składająca się z instalacji i zespołu UPS oraz agregatu prądotwórczego.

3. Zagospodarowanie terenu obejmujące:

— utwardzenie placu manewrowego budowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż północnej ściany budynku,

— budowę ogrodzenia,

— urządzenie zieleni.

Część I realizowana będzie w 3 zadaniach:

1) w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w budynku głównym obejmujące:

— część parteru ze strefą obsługi interesantów i 4 salami rozpraw od wejścia głównego do „żyletki”, serwerownię na I piętrze,

— część drugiego piętra z 10 salami rozpraw i pomieszczeniami biurowymi pionu Dyrektora Sądu,

— część pomieszczeń biurowych na IV piętrze.

2) w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy należy zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w pozostałej części budynku głównego, z wyłączeniem części niejawnej oraz pomieszczenie na agregat prądotwórczy w budynku po serwerowni,

3) zaprojektować i wykonać roboty zewnętrzne, drogowe i zieleń w okresie 15 miesięcy od podpisania umowy.

Czas trwania: 15 miesięcy
Numer części: 2
Nazwa części: dostosowanie do wymogów sądownictwa budynku po serwerowni oraz pomieszczeń strefy niejawnej zlokalizowanej w budynku głównym
Krótki opis:

Część II.Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku po serwerowni i rozbudowę o śluzę samochodową.Termin zakończenia Zadania 1:— przebudowa pierwszej kondygnacji na potrzeby pomieszczeń dla osób zatrzymanych i rozbudowa o śluzę samochodową 12 miesięcy od podpisania umowy,— przebudowa drugiej kondygnacji na salę rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej 27 miesięcy od podpisania umowy.Zadanie 2:— zaprojektowanie i wykonanie strefy niejawnej na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego, obejmującej:— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem,— salę rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków.Termin zakończenia Zadania 2:— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem 12 miesięcy od podpisania umowy,— sala rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków 27 miesięcy od podpisania umowy.

Część II.

Zadanie 1: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku po serwerowni i rozbudowę o śluzę samochodową.

Termin zakończenia Zadania 1:

— przebudowa pierwszej kondygnacji na potrzeby pomieszczeń dla osób zatrzymanych i rozbudowa o śluzę samochodową 12 miesięcy od podpisania umowy,

— przebudowa drugiej kondygnacji na salę rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej 27 miesięcy od podpisania umowy.

Zadanie 2:

— zaprojektowanie i wykonanie strefy niejawnej na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego, obejmującej:

— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem,

— salę rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków.

Termin zakończenia Zadania 2:

— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i sanitariatem 12 miesięcy od podpisania umowy,

— sala rozpraw niejawnych z pomieszczeniami technicznego zabezpieczenia, pokojem narad i pokojem świadków 27 miesięcy od podpisania umowy.

Wielkość lub zakres: Część II obejmuje:1. Zaprojektowanie i przebudowę budynku po serwerowni:— na pierwszej kondygnacji - pomieszczeń dla osób zatrzymanych (pomieszczenia dla osób zatrzymanych musza spełnić wymogi określone w odrębnych przedmiotowych przepisach MSW i A),— rozbudowę budynku po serwerowni o śluzę samochodową. na II kondygnacji o powierzchni - specjalnej sali rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej.2. Zaprojektowanie i wykonanie na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego strefy niejawnej w skład której wchodzą:— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i WC,— sala rozpraw niejawnych z zapleczem technicznego zabezpieczenia.Część II należy zrealizować w dwóch zadaniach w okresie:— pomieszczenia dla zatrzymanych i pomieszczenia kancelarii tajnej - 12 miesięcy od podpisania umowy, pomieszczenia sali rozpraw niejawnych i sali do rozpraw zorganizowanych grup przestępczych - 27 miesięcy od podpisania umowy.

Część II obejmuje:

1. Zaprojektowanie i przebudowę budynku po serwerowni:

— na pierwszej kondygnacji - pomieszczeń dla osób zatrzymanych (pomieszczenia dla osób zatrzymanych musza spełnić wymogi określone w odrębnych przedmiotowych przepisach MSW i A),

— rozbudowę budynku po serwerowni o śluzę samochodową. na II kondygnacji o powierzchni - specjalnej sali rozpraw do prowadzenia rozpraw grup przestępczości zorganizowanej.

2. Zaprojektowanie i wykonanie na II piętrze w zachodnim skrzydle budynku głównego strefy niejawnej w skład której wchodzą:

— pomieszczenia kancelarii tajnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i WC,

— sala rozpraw niejawnych z zapleczem technicznego zabezpieczenia.

Część II należy zrealizować w dwóch zadaniach w okresie:

— pomieszczenia dla zatrzymanych i pomieszczenia kancelarii tajnej - 12 miesięcy od podpisania umowy, pomieszczenia sali rozpraw niejawnych i sali do rozpraw zorganizowanych grup przestępczych - 27 miesięcy od podpisania umowy.

Czas trwania: 27 miesięcy
Numer referencyjny: ZP/INW/8/11/PN
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Warszawa.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców w formie oryginału.

Część 2:

a) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o co najmniej drugiego stopnia o klauzuli poufne” wydane w trybie określonym w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5.8.2010 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r Nr 182 poz. 1228);

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa co najmniej jeden z wykonawców.

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4;

3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa i innych dokumentów, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.

W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca również składa:

CZĘŚĆ 1 i 2.

4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w ppkt 2;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców.

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ÷ 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 4, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonani decyzji właściwego organu i nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 5, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną usługę i robotę budowlaną wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty składa:

14) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia:

Część 1 na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN,

Część 2 na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN,

Zdolności techniczne i zawodowe:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty składa:

Część 1:

9) wykaz wykonanych/ wykonywanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,

Przez obiekty użyteczności publicznej Zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

10) dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m² i wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,

12) dokumenty potwierdzające, że ta robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,

13) wykaz osób zdolnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - potencjału kadrowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7,

A) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności architektonicznej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności architektonicznej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;

B) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;

C) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej; doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności drogowej, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w projektowaniu w specjalności drogowej dróg o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 000 m2;

D) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;

E) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;

F) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;

G) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi przy realizacji zamówień polegających na budowie /rozbudowie /przebudowie obiektów o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2;

H) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; doświadczenie: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru;

I) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami telekomunikacyjnymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;

J) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami elektrycznymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;

K) kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami sanitarnymi w obiektach o powierzchni co najmniej 10 000 m2;

CZĘŚĆ 2:

9) wykaz wykonanych/ wykonywanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy /rozbudowy /przebudowy pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5,

11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy /rozbudowy /przebudowy pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m² i wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,

13) wykaz osób zdolnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych - potencjału kadrowego i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „poufne”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7:

A. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności architektonicznej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności architektonicznej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

B. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

C. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności telekomunikacyjnej, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności telekomunikacyjnej pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

D. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2 zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

E. projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym co najmniej 1 projekt w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

F. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację polegających na budowie /rozbudowie /przebudowie pomieszczeń o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 50 m2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

G. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację w pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

H. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych;

I. kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w realizacji robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert - do dnia 14.7.2011 r do godziny 12:00 następującej wysokości:

Część 1: 750 000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Część 2: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy

Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 91 1130 1062 0013 4403 9820 0007 z adnotacją: opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

8. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom.

9. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie:

a) kopię dokumentu

b) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem „Wadium”.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

Zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy:

Rozdział VII. Wynagrodzenie.

Art. 9.

§ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy.

Strony umowy w oparciu o formularz ofertowy (załącznik nr 2) ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto ............... PLN plus obowiązujący podatek VAT, co daje brutto ...............PLN (słownie złotych ......................... .......................).

§ 2 .1. Ustala się, że:

1) zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy oraz poziom inflacji w okresie realizacji umowy i inne czynniki, stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

2) wynagrodzenie Wykonawcy określone w art. 9 § 1 niniejszej umowy obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej - bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wprowadzenie w trakcie realizacji lub w trakcie eksploatacji budynków zmian w układzie funkcjonalnym nie naruszających rozwiązań architektonicznych zewnętrznych budynków i nie mających wpływu na ich konstrukcję nie będzie traktowane jako naruszenie osobistych praw autorskich.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego warunków zabudowy budynków po serwerowni na potrzeby śluzy samochodowej w wysokości wynikającej z formularza ofertowego (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i roboty budowlane).

Rozdział IX. Rozliczenia.

Art. 11.

§ 1. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować:

1) fakturami częściowymi wystawianymi za wykonanie poszczególnych etapów opisanych w harmonogramie zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz ich wartości,

2) fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całego przedmiotu umowy.

2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania zadań wypłacone zostanie w wysokości 80 % wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po przedstawieniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego zadania i podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie:

1) protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego,

2) protokół częściowego odbioru robót budowlanych podpisany przez kierownika budowy i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru.

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.

5. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

6. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

7. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenia rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

8. Przelew wierzytelności z tytułu faktur wystawionych na podstawie umowy nie może zostać dokonany bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

9. Faktury częściowe będą wystawione nie częściej niż raz w miesiącu za wykonanie zamkniętego etapu określonego w harmonogramie.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2011-07-14 📅
Miejsce otwarcia:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.7.2011 r o godz. 12:15 w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie, 00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10A pok. 436.

Miejsce: Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.7.2011 r o godz. 12:15 w Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie, 00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10A pok. 436.
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie
Kontakt
Punkt kontaktowy: 00-215 Warszawa ul. Sapieżyńska 10A

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: ZP/INW/8/11/PN

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587801 📠
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2011/S 108-178073 (2011-06-03)

Dodatkowe informacje (2011-07-01)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-07-01 📅
Termin składania ofert: 2011-07-25 📅
Data publikacji: 2011-07-06 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 127-209879
Odnosi się do ogłoszenia: 2011/S 108-178073
Numer Dz.U.-S: 127
Źródło: OJS 2011/S 127-209879 (2011-07-01)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011-10-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 22 375 075,70 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-10-11 📅
Data publikacji: 2011-10-12 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 196-318775
Numer Dz.U.-S: 196

Obiekt
Zakres zamówienia
Wartość szacunkowa bez VAT: 20 393 493,11 💰
46 760 600,00 💰

Udzielenie zamówienia

1️⃣
Data zawarcia umowy: 2011-09-23 📅
Nazwa: Skanska S.A.
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Zajączka 9
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 01-518
Kraj: Polska 🇵🇱

2️⃣
Data zawarcia umowy: 2011-10-10 📅
Nazwa: Fadbet S.A.
Adres pocztowy: 27 Lipca 60
Miasto pocztowe: Białystok
Kod pocztowy: 15-182
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 4
2

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Ewa Stępień
Źródło: OJS 2011/S 196-318775 (2011-10-11)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Przygotowanie terenu pod budowę (>20)

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (>20)

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (>20)