Rozbudowa i przebudowa budynku sądu rejonowego w Jeleniej Górze, ul Norwida 9

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku sądu w Jeleniej Górze, przy ul. Norwida 9 na terenie działki nr 315 (przed połączeniem działki nr 228 i 229) obręb ewidencyjny 0032 32 Jelenia Góra, AM – 2, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy.
UWAGA: z niniejszego postępowania zamawiający wyłącza, ujęte w dokumentacji projektowej, wyposażenie budynku oraz urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) rozebranie budynków gospodarczych - parterowych;
2) nowy budynek;
3) przebudowę istniejącego budynku sądu;
4) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, sieci cieplnej i telekomunikacyjne;
5) zjazdy z dróg publicznych;
6) wewnętrzny układ komunikacyjny, zieleń;
7) ogrodzenie.
1.2. Charakterystyka budynku nowego i przebudowywanego:
— pow. działki 3.700,00 m²,
— pow. zabudowy 1.537,70 m²,
— pow. terenów zielonych 894,40 m²,
— pow. dróg i parkingów 317,00 m²,
— pow. chodników 950,90 m²,
— pow. całkowita obiektów 6.236,00 m²,
— pow. użytkowa obiektów 5.321,20 m²,
— kubatura obiektów 22.111,00 m³ w tym: charakterystyka nowego budynku:
— powierzchnia zabudowy 1.190,10 m²,
— powierzchnia użytkowa 4.478,40 m²,
— kubatura 18.539,00 m³ charakterystyka przebudowywanego budynku:
— powierzchnia zabudowy 347,60 m²,
— powierzchnia użytkowa 842,80 m²,
— kubatura 3.572,00 m³.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14, nr 15, nr 16, nr 18 do s.i.w.z.) a także, wykaz elementów wyposażenia i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej, które zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania, wskazane w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Jeżeli ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, to w każdym przypadku do opisu dodaje się wyrazy, ”lub równoważny” przy czym równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określone przez Zamawiającego, a różni się od niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę:
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229/2009 z dnia 15.5.2009 r.
Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr 229/2009/ II z dnia 7.7.2009 r.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowana budowa.
7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć kosztorys ofertowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany opracować na podstawie formularza cenowego poszczególnych elementów robót złożonego z ofertą, harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i uzgodnić go z zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2011-09-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-08-17.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• PRE-Fabrykat Sp. z o.o.

Kto?

• Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Co?

Gdzie?

• Dolnośląskie › Jeleniogórski

Historia zamówień

Data	Dokument
2011-08-17	Ogłoszenie o zamówieniu
2011-08-31	Dodatkowe informacje
2011-09-09	Dodatkowe informacje
2011-09-19	Dodatkowe informacje
2012-02-01	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2011-08-17)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty budowlane
Wielkość lub zakres: 6092368.36 EUR6 092 368,36
Całkowita wartość zamówienia: 6 092 368,36 💰
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego
Adres pocztowy: Al. Wojska Polskiego 56
Kod pocztowy: 58-500
Miasto pocztowe: Jelenia Góra
Kontakt
Adres internetowy: http://www.jelenia-gora.so.gov.pl 🌏
E-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl 📧
Telefon: +48 756415100 📞
Fax: +48 756415115 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-08-17 📅
Termin składania ofert: 2011-09-27 📅
Data publikacji: 2011-08-23 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 160-264025
Numer Dz.U.-S: 160

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

UWAGA: z niniejszego postępowania zamawiający wyłącza, ujęte w dokumentacji projektowej, wyposażenie budynku oraz urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

1) rozebranie budynków gospodarczych - parterowych;

2) nowy budynek;

3) przebudowę istniejącego budynku sądu;

4) przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, sieci cieplnej i telekomunikacyjne;

5) zjazdy z dróg publicznych;

6) wewnętrzny układ komunikacyjny, zieleń;

7) ogrodzenie.

1.2. Charakterystyka budynku nowego i przebudowywanego:

— pow. działki 3.700,00 m²,

— pow. zabudowy 1.537,70 m²,

— pow. terenów zielonych 894,40 m²,

— pow. dróg i parkingów 317,00 m²,

— pow. chodników 950,90 m²,

— pow. całkowita obiektów 6.236,00 m²,

— pow. użytkowa obiektów 5.321,20 m²,

— kubatura obiektów 22.111,00 m³ w tym: charakterystyka nowego budynku:

— powierzchnia zabudowy 1.190,10 m²,

— powierzchnia użytkowa 4.478,40 m²,

— kubatura 18.539,00 m³ charakterystyka przebudowywanego budynku:

— powierzchnia zabudowy 347,60 m²,

— powierzchnia użytkowa 842,80 m²,

— kubatura 3.572,00 m³.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14, nr 15, nr 16, nr 18 do s.i.w.z.) a także, wykaz elementów wyposażenia i urządzeń występujących w dokumentacji projektowej, które zamawiający wyłączył z niniejszego postępowania, wskazane w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Jeżeli ze względów na specyfikę przedmiotu zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, parametry lub pochodzenie, to w każdym przypadku do opisu dodaje się wyrazy, ”lub równoważny” przy czym równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określone przez Zamawiającego, a różni się od niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące pozwolenia na budowę:

Decyzja Prezydenta miasta Jeleniej Góry Nr…

… 229/2009 z dnia 15.5.2009 r.

… 229/2009/ II z dnia 7.7.2009 r.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w miejscu, gdzie będzie realizowana budowa.

7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć kosztorys ofertowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany opracować na podstawie formularza cenowego poszczególnych elementów robót złożonego z ofertą, harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia i uzgodnić go z zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wielkość lub zakres: 6092368.36 EUR
Czas trwania: 48 miesięcy
Numer referencyjny: OG/ZP-3/2011
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Jelenia Góra, posesja przy ul. Norwida 9.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),

b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne) tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako:

— oddzielne (osobne) oświadczenie – w tym przypadku, każde (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),

— lub łączne oświadczenie podpisane – przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,

— lub – przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli z treści złożonych dokumentów będzie wynikać, że:

a) wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5. 000.000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100 złotych);

b) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych).

Dla potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100 zł.).,

2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być mniejsza niż 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów 00/100 PLN).

Zdolności techniczne i zawodowe:

Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a)Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;

b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,

— instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,

— instalacji teletechnicznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,

— robót drogowych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót.

c) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII, tj. w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego,

d) osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do certyfikowania sieci strukturalnej, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

e) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosiła co najmniej 100 osób, a liczebność personelu kierowniczego wynosiła co najmniej 10 osób. oraz wykonawca przedłoży dokumenty z treści których będzie wynikać, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie budynku niemieszkalnego, zaklasyfikowanego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zmianami) do budynków biurowych (klasa 1220). Zamawiający wymaga aby wartość każdej ze zrealizowanych robót była nie mniejsza niż 20 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN brutto) kubatura każdego z budynków nie mniejsza niż 18 000 m³, a powierzchnia netto każdego z budynków nie mniejsza niż 5 000 m².

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 465 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100.)

Zamawiajacy w oparciu o art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie żądał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej, podanej w ofercie.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od wysokości przyznanych środków finansowych.

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5 % wartości zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych.

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1.) Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2) Przepisy ustawy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do tychże wykonawców

3) Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Procedura
Sposób płatności za dokumenty: Cena dotyczy wersji papierowej. Płatne przelewem na konto Zamawiającego.
Okres ważności oferty: 60 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2011-09-27 📅
Miejsce otwarcia: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, pokój 326.
Miejsce: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, pokój 326.
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Kontakt
Punkt kontaktowy: Sąd Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pokój 202
Elzbieta Makowska, Filip Walczak, Sylwia Kuczyńska, Róża Linkiewicz
Adres internetowy: www.jelenia-gora.so.gov.pl 🌏

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: OG/ZP-3/2011

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587780 📞
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl 🌏
Fax: +48 224587700 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

Szczegółowy opis czynności odwoławczych, określenie terminów związanych z wnopszeniem tego środka ochrony prawnej został zawarty w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Źródło: OJS 2011/S 160-264025 (2011-08-17)

Dodatkowe informacje (2011-08-31)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-08-31 📅
Data publikacji: 2011-09-02 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 168-276602
Odnosi się do ogłoszenia: 2011/S 160-264025
Numer Dz.U.-S: 168
Źródło: OJS 2011/S 168-276602 (2011-08-31)

Dodatkowe informacje (2011-09-09)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-09-09 📅
Termin składania ofert: 2011-10-03 📅
Data publikacji: 2011-09-13 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 175-286347
Numer Dz.U.-S: 175
Źródło: OJS 2011/S 175-286347 (2011-09-09)

Dodatkowe informacje (2011-09-19)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2011-09-19 📅
Termin składania ofert: 2011-10-12 📅
Data publikacji: 2011-09-24 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2011/S 184-300169
Numer Dz.U.-S: 184
Źródło: OJS 2011/S 184-300169 (2011-09-19)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-02-01)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 19 621 455,69 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-02-01 📅
Data publikacji: 2012-02-02 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 22-034762
Numer Dz.U.-S: 22

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2011-10-28 📅
Nazwa: PRE-Fabrykat Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Brzesie Karkonoskie 2
Miasto pocztowe: Miłków
Kod pocztowy: 58-540
Kraj: Polska 🇵🇱
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 4

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Źródło: OJS 2012/S 022-034762 (2012-02-01)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)