Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63)- Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.:,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
Etap I - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie Mazur-skie od km 28+500 (za mostem na rzece Węgorapa) do km 52+769 (koniec opraco-wania) bez mostu na rzece Węgorapa.
a) przebudowę nawierzchni drogi ze wzmocnieniem do nośności 100 kN/oś z możliwo-ścią wzmocnienia do 115 kN/oś;
b) korektę łuków poziomych i pionowych w miarę możliwości terenowych;
c) przebudowę skrzyżowań;
d) budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;
e) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
f) budowa i przebudowa odwodnienia drogi
g) budowę i przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi,
h) przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;
i) zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
j) wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;
k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
l) przesiedlenie gatunków chronionych owadów zasiedlających drzewa przeznaczone do wycinki;
m) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu,
n) przebudowa/budowa przepustów pod drogą i zjazdami z dostosowaniem do wymagań określonych w decyzji środowiskowych.
Wykonawca opracuje na własny koszt:
1) projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości;
2) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentual-nych dróg technologicznych;
3) projekty organizacji ruchu na czas budowy;
4) projekty objazdów tymczasowych;
5) projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu;
6) projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu;
7) projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie;
8) inwentaryzację fotograficzną i opisową dróg, tras dostępu, budynków i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych, w szczególności na odcinku miejskim; inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem – w obecności Inżyniera – przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras i urządzeń;
9) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających;
10) Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)
11) Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz zmienionych szczegószczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Zmiany nanieść na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak również w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);
Wykonawca uzyska pozwolenia: na tymczasową zmianę organizacji ruchu, związane z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na przekładanie mediów, itp. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Jeżeli zachodzi potrzeba uzgodnienia, to Wykonawca z właściwym miejscowo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych – z odpowiednim wyprzedzeniem – uzgodni rozpoczęcie robót w obrębie terenu PKP S.A., celem przekazania Terenu Budowy oraz wyznaczenia nadzoru z ramienia PKP.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2012-12-18. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-11-05.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Strabag Sp. z o. o.

Kto?

• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Co?

• Roboty w zakresie różnych nawierzchni › Roboty w zakresie nawierzchni dróg › Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Gdzie?

• Warmińsko-mazurskie › Olsztyński

Historia zamówień

Data	Dokument
2012-11-05	Ogłoszenie o zamówieniu
2012-11-08	Dodatkowe informacje
2012-12-13	Dodatkowe informacje
2012-12-18	Dodatkowe informacje
2012-12-21	Dodatkowe informacje
2013-03-08	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2012-11-05)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63)-Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie.Rozbudowa drogi na ww. odcinku o łącznej długości ok. 24,27 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.Zakres robót budowlanych obejmuje:Etap I - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie Mazur-skie od km 28+500 (za mostem na rzece Węgorapa) do km 52+769 (koniec opraco-wania) bez mostu na rzece Węgorapa.a) przebudowę nawierzchni drogi ze wzmocnieniem do nośności 100 kN/oś z możliwo-ścią wzmocnienia do 115 kN/oś;b) korektę łuków poziomych i pionowych w miarę możliwości terenowych;c) przebudowę skrzyżowań;d) budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;e) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;f) budowa i przebudowa odwodnienia drogig) budowę i przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi,h) przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;i) zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;j) wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;l) przesiedlenie gatunków chronionych owadów zasiedlających drzewa przeznaczone do wycinki;m) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu,n) przebudowa/budowa przepustów pod drogą i zjazdami z dostosowaniem do wymagań określonych w decyzji środowiskowych.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności pkt. 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane. Oryginały dokumentów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999r. – wydanie angielsko-polskie 2000r.) oraz w Szczególnych Warunkach Umowy.W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.Wykonawca opracuje na własny koszt:1) projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości;2) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentual-nych dróg technologicznych;3) projekty organizacji ruchu na czas budowy;4) projekty objazdów tymczasowych;5) projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu;6) projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu;7) projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie;8) inwentaryzację fotograficzną i opisową dróg, tras dostępu, budynków i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych, w szczególności na odcinku miejskim; inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem – w obecności Inżyniera – przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras i urządzeń;9) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających;10) Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)11) Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz zmienionych szczegószczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Zmiany nanieść na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak również w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);Wykonawca uzyska pozwolenia: na tymczasową zmianę organizacji ruchu, związane z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na przekładanie mediów, itp. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.Jeżeli zachodzi potrzeba uzgodnienia, to Wykonawca z właściwym miejscowo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych – z odpowiednim wyprzedzeniem – uzgodni rozpoczęcie robót w obrębie terenu PKP S.A., celem przekazania Terenu Budowy oraz wyznaczenia nadzoru z ramienia PKP.80 506 833,21

Wielkość lub zakres

Całkowita wartość zamówienia: 80 506 833,21 💰
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Adres pocztowy: ul. Pstrowskiego 28 b
Kod pocztowy: 10-602
Miasto pocztowe: Olsztyn
Kontakt
Adres internetowy: http://www.zdw.olsztyn.pl 🌏
E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl 📧
Telefon: +48 895261964 📞
Fax: +48 895261965 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-11-05 📅
Termin składania ofert: 2012-12-18 📅
Data publikacji: 2012-11-08 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 215-354784
Numer Dz.U.-S: 215
Informacje dodatkowe

1. Wskazane w sekcji I pkt 1 dane zamawiającego zostały wygenerowane automatycznie ze względu na zamieszczenie ogłoszenia w ramach konta Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie (10-562), przy ul. Emilii Plater 1, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, (10-602), przy ul. Pstrowskiego 28 b. 2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w ciągu 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym roboty budowlane należy wykonać w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4. Wartość szacunkowa zamówienia określona w sekcji II pkt. 2 .1, obejmuje wartość szacunkową przewidywanych zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 z dnia 29.1.2004 r. - Pzp. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo. 2) oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt. 6 oraz w sekcji III.2.1) pkt 7 ogłoszenia o zamówieniu winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. 3) dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt 5 ppkt 1 - 4 przedkłada w imieniu wszystkich wykonawców pełnomocnik ustanowiony zgodnie z pkt 9 ppkt 1) lub wszyscy wykonawcy łącznie. 4) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginalem przez wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Informacje dodatkowe

1. Wskazane w sekcji I pkt 1 dane zamawiającego zostały wygenerowane automatycznie ze względu na zamieszczenie ogłoszenia w ramach konta Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w suplemencie do

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie (10-562), przy ul. Emilii Plater 1, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, (10-602), przy ul. Pstrowskiego 28 b.

2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w ciągu 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym roboty budowlane należy wykonać w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wartość szacunkowa zamówienia określona w sekcji II pkt. 2 .1, obejmuje wartość szacunkową przewidywanych zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 z dnia 29.1.2004 r. - Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt. 6 oraz w sekcji III.2.1) pkt 7 ogłoszenia o zamówieniu winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

3) dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt 5 ppkt 1 - 4 przedkłada w imieniu wszystkich wykonawców pełnomocnik ustanowiony zgodnie z pkt 9 ppkt 1) lub wszyscy wykonawcy łącznie.

4) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginalem przez wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Etap I - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie Mazur-skie od km 28+500 (za mostem na rzece Węgorapa) do km 52+769 (koniec opraco-wania) bez mostu na rzece Węgorapa.

a) przebudowę nawierzchni drogi ze wzmocnieniem do nośności 100 kN/oś z możliwo-ścią wzmocnienia do 115 kN/oś;

b) korektę łuków poziomych i pionowych w miarę możliwości terenowych;

c) przebudowę skrzyżowań;

d) budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;

e) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

f) budowa i przebudowa odwodnienia drogi

g) budowę i przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi,

h) przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;

i) zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;

j) wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;

k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

l) przesiedlenie gatunków chronionych owadów zasiedlających drzewa przeznaczone do wycinki;

m) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu,

n) przebudowa/budowa przepustów pod drogą i zjazdami z dostosowaniem do wymagań określonych w decyzji środowiskowych.

Wykonawca opracuje na własny koszt:

1) projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości;

2) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentual-nych dróg technologicznych;

3) projekty organizacji ruchu na czas budowy;

4) projekty objazdów tymczasowych;

5) projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu;

6) projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu;

7) projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie;

8) inwentaryzację fotograficzną i opisową dróg, tras dostępu, budynków i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych, w szczególności na odcinku miejskim; inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem – w obecności Inżyniera – przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras i urządzeń;

9) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających;

10) Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)

11) Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz zmienionych szczegószczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Zmiany nanieść na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak również w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

Wykonawca uzyska pozwolenia: na tymczasową zmianę organizacji ruchu, związane z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na przekładanie mediów, itp. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Jeżeli zachodzi potrzeba uzgodnienia, to Wykonawca z właściwym miejscowo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych – z odpowiednim wyprzedzeniem – uzgodni rozpoczęcie robót w obrębie terenu PKP S.A., celem przekazania Terenu Budowy oraz wyznaczenia nadzoru z ramienia PKP.

Wielkość lub zakres:

Rozbudowa drogi na ww. odcinku o łącznej długości ok. 24,27 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Etap I - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo-Banie Mazur-skie od km 28+500 (za mostem na rzece Węgorapa) do km 52+769 (koniec opraco-wania) bez mostu na rzece Węgorapa.

a) przebudowę nawierzchni drogi ze wzmocnieniem do nośności 100 kN/oś z możliwo-ścią wzmocnienia do 115 kN/oś;

b) korektę łuków poziomych i pionowych w miarę możliwości terenowych;

c) przebudowę skrzyżowań;

d) budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;

e) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

f) budowa i przebudowa odwodnienia drogi

g) budowę i przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi,

h) przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;

i) zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;

j) wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;

k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

l) przesiedlenie gatunków chronionych owadów zasiedlających drzewa przeznaczone do wycinki;

m) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu,

n) przebudowa/budowa przepustów pod drogą i zjazdami z dostosowaniem do wymagań określonych w decyzji środowiskowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności pkt. 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane. Oryginały dokumentów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999r. – wydanie angielsko-polskie 2000r.) oraz w Szczególnych Warunkach Umowy.

W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

Wykonawca opracuje na własny koszt:

1) projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości;

2) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentual-nych dróg technologicznych;

3) projekty organizacji ruchu na czas budowy;

4) projekty objazdów tymczasowych;

5) projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu;

6) projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu;

7) projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie;

9) dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających;

10) Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)

Czas trwania: 19 miesięcy
Numer referencyjny: ZDW-NZP/3220/159/2012
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE:

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

droga wojewódzka nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający żąda wykazania, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada n/w doświadczenie:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie odcinka drogi klasy nie niższej niż G, o długości co najmniej 10,0 km;

Wykonawca posiadający doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, winien wykazać się doświadczeniem w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg odpowiadających swoimi parametrami technicznymi drodze klasy nie niższej niż G (droga w rozumieniu ustawy o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Mini-stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicz-nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz., U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Wykonawca posiadający doświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. lit. a) zdobyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, winien wykazać się doświadczeniem nie mniejszym niż wymienione w pkt. 2. lit. a).

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w zakresie wskazanym powyżej, musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponować osobami, zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej. Wskazane osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej.

a) Kierownik Budowy:

Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z Ustawą z 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wspazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych Obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zmianami).

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót przy realizacji przedsięwzięć polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg klasy nie niższej niż G w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto.

Wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg dla ww. osoby, która zdobyła doświadczenie poza granicami Rzeczypospolitej Pol-skiej zostaną uznane za spełnione, jeśli ww. osoba posiada doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg odpowiadających swoimi parametrami technicznymi drodze klasy nie niższej niż G (droga w rozumieniu ustawy o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Mini-stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków tech-nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto.

b) Kierownik robót drogowych:

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z Ustawą z 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wspazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych Obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zmianami).

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4-letnie doświadczenie w realizacji robót drogowych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową albo robotami drogowymi na co najmniej jednym kontrakcie o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 10 000 000 PLN netto.

Dla kontraktów określonych w innych walutach niż polski złoty (PLN) należy podać równo-wartość kontraktu w PLN przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru.

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w zakresie wskazanym w pkt. 4. SIWZ, musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).

5. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ);

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6a do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 4 i 4a do 4b do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt.4;

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ).

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1 pkt 6:

1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1) lit. a i c oraz ppkt 7.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 8 stosuje się odpowiednio.

10. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1 pkt 6 ppkt od 1) do 6), potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać:

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej – w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN;

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN.

W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykonawca/cy przedstawi/wią wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty (PLN), Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał ekonomiczny i finansowy).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, Wykonawcy złożą następujące dokumenty:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie pkt 1lit. a), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w nin. punkcie dotyczącej tych podmiotów.

2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt 1 lit. b), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1) pkt 6 ppkt od 1) do 6), potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1) pkt 5 i 6 oraz w Sekcji III.2.2) pkt 2 nin. ogłoszenia, potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania.

Zdolności techniczne i zawodowe:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 600 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100).

2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Bank Polska Kasa Opieki SA. nr 18 1240 1590 1111 0010 3433 9153

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego.

5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn).

7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

10. Zamawiający zwróci wadium:

1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.

2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp - umowa (porozumienie) regulująca współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienia / umowa konsorcjum.

Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2012-12-18 📅
Języki
Język: polski 🗣️

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
Anita Dzienis-Kozińska
Adres internetowy: www.zdw.olsztyn.pl 🌏
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧

Odniesienie
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: ZDW-NZP/3220/159/2012
Informacje dodatkowe

1. Wskazane w sekcji I pkt 1 dane zamawiającego zostały wygenerowane automatycznie ze względu na zamieszczenie ogłoszenia w ramach konta Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w suplemencie do

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie (10-562), przy ul. Emilii Plater 1, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, (10-602), przy ul. Pstrowskiego 28 b.

2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w ciągu 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym roboty budowlane należy wykonać w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Wartość szacunkowa zamówienia określona w sekcji II pkt. 2 .1, obejmuje wartość szacunkową przewidywanych zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 z dnia 29.1.2004 r. - Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt. 6 oraz w sekcji III.2.1) pkt 7 ogłoszenia o zamówieniu winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

3) dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt 5 ppkt 1 - 4 przedkłada w imieniu wszystkich wykonawców pełnomocnik ustanowiony zgodnie z pkt 9 ppkt 1) lub wszyscy wykonawcy łącznie.

4) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginalem przez wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587801 📞
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2.1.Odwołanie

2.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

2.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

2.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2.1.5. i 2.1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2.1.8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

2.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

2.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

2.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

2.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

2.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 2.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 2.1.18 i 2.1.19.

2.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

2.1.18. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

2.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

2.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

2.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

2.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.18., znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.19.:

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.20., ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;

b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

2.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

2.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

2.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt. 2.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

2.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

2.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.

2.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 2.1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2.1.25. i 2.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia.

Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.

2.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 2.1.23. – 2.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.

2.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

2.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

2.2 Skarga do sądu

2.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

2.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 2.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

2.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

2.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

2.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

2.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

2.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

2.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

2.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

2.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

2.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192-195 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

2.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

2.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.

2.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

2.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

2.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17.11.1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Źródło: OJS 2012/S 215-354784 (2012-11-05)

Dodatkowe informacje (2012-11-08)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-11-08 📅
Data publikacji: 2012-11-13 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 218-358322
Odnosi się do ogłoszenia: 2012/S 215-354784
Numer Dz.U.-S: 218
Źródło: OJS 2012/S 218-358322 (2012-11-08)

Dodatkowe informacje (2012-12-13)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-12-13 📅
Termin składania ofert: 2012-12-27 📅
Data publikacji: 2012-12-18 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 243-398499
Numer Dz.U.-S: 243
Źródło: OJS 2012/S 243-398499 (2012-12-13)

Dodatkowe informacje (2012-12-18)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-12-18 📅
Termin składania ofert: 2013-01-14 📅
Data publikacji: 2012-12-21 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 246-403391
Numer Dz.U.-S: 246
Źródło: OJS 2012/S 246-403391 (2012-12-18)

Dodatkowe informacje (2012-12-21)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-12-21 📅
Termin składania ofert: 2013-01-06 📅
Data publikacji: 2012-12-27 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 248-408413
Numer Dz.U.-S: 248
Źródło: OJS 2012/S 248-408413 (2012-12-21)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-03-08)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 59 563 595,05 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2013-03-08 📅
Data publikacji: 2013-03-09 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2013/S 049-078851
Numer Dz.U.-S: 49
Informacje dodatkowe

1. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia, wskazana w Sekcji V.4 nin. ogłoszenia, obejmuje wartość szacunkową przewidywanych zamówień uzupełniających, do wysokości 50% wartości zamówienia popdstawowego.

Obiekt
Zakres zamówienia
Wartość szacunkowa bez VAT: 59 563 595,05 💰
78 196 910,53 💰

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2013-03-07 📅
Nazwa: STRABAG Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Miasto pocztowe: Pruszków
Kod pocztowy: 05-800
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: pl_office.strabag@strabag.com 📧
Adres internetowy: www.strabag.com 🌏
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 7

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy.

1.Odwołanie

1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.5. i 1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie

później niż w terminie:

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 20.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 1.18 i 1.19.

1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

1.22. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.18., znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.19.:

a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;

b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.20., ponosi:

1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.

1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.25. i .1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.

1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.23. – 1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.

1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

2. Skarga do sądu

2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.

2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Źródło: OJS 2013/S 049-078851 (2013-03-08)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (>20)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (>20)

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (>20)

Roboty w zakresie różnych nawierzchni (>20)

Roboty w zakresie nawierzchni dróg (>20)