Wykonanie zbiornika odparowującego w ramach Projektu Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648

Wielkość lub zakres

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zbiornika odparowującego na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji.Zakres prac obejmuje w szczególności:— Wykonanie zbiornika betonowego monolitycznego o głębokości 2,5 m (konstrukcja betonowa), o wymiarach około 20x35m i pojemności 440 m3. Zbiornik w postaci konstrukcji masywnej z betonu klasy C25/30. Zbrojenie ze stali klasy AIIIN.— Wykonanie wlotów kanalizacji deszczowej do zbironika.— Wykonanie skarp ziemnych powyżej zbiornika obsadzonych darniąWykonanie tymczasowych ścianek szczelnych wokół zbiornika, które zapewnią – na czas robót - stateczność wysokiego nasypu drogi S1, a także zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie lewej jezdni drogi DK86.955 904,01

Informacje dodatkowe

I. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

II. Zmiany postanowień zawartej umowy.

1. Dopuszcza się możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

(a) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;

(b) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w szczególności w przypadku braku ekonomicznego i/lub społecznego uzasadnienia realizacji projektu lub sytuacji ekonomicznej/finansowej Zamawiającego– w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie zapisy odnoszące się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia;

(c) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób i/lub instytucji trzecich - zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia odpowiadająca doznanej szkodzie (opóźnieniu);

(d) konieczność realizacji robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, których rozdzielenie od robót objętych umową z przyczyn technicznych lub gospodarczych wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie robót niniejszej umowy jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych – zmiana wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamówienia w zależności od przypadku;

(e) wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków atmosferycznych (wystąpienia intensywnych opadów lub obniżenia temperatury uniemożliwiającej realizację robót objętych umową) – zmiana terminu realizacji odpowiadająca powstałemu opóźnieniu;

(f) powstaniu opóźnienia w realizacji umowy spowodowane przez władze publiczne Kraju i/lub samorządu w tym instytucje publiczne zaangażowane w realizację Projektu, pomimo przestrzegania przez Wykonawcę/Zamawiającego/Inżyniera procedur i/lub przepisów – zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia odpowiadająca doznanej szkodzie (opóźnieniu) w zależności od przypadku;

(g) konieczności zmiany rozwiązań projektowych i realizacyjnych wynikających ze zmiany uwarunkowań realizacji Robót określonych/przyjętych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności takich jak: zmiana uwarunkowań geotechnicznych, kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci, niedokładności/nieprecyzyjności mapy zasadniczej, niedokładności/nieprecyzyjności uzgodnień branżowych, itp – zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia i/lub zmiana rozwiązań technicznych [roboty zamienne] odpowiadająca dokonanej zmianie;

(h) wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej - zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia odpowiadająca doznanej szkodzie (opóźnieniu);

(i) w przypadku wystąpienia istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2006.156.1118 z późniejszymi zmianami) – zmiana wynagrodzenia i/lub okresu trwania umowy w zależności od przypadku;

(j) zmiany Personelu Kluczowego Wykonawcy – osoba proponowana na stanowisko Kluczowego Specjalisty winna spełniać wymagania określone dla danego specjalisty na etapie postepowania przetargowego;

(k) wycofanie z produkcji określonego rodzaju materiału, sprzętu, czy maszyny wskazanych w Umowie – zmiana na materiał, sprzęt czy maszynę o tożsamych parametrach z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia;

(l) zmiany harmonogramu robót z tytułu konieczności koordynacji robót z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” - zmiana terminu realizacji odpowiadająca powstałemu opóźnieniu.

2. Zmiana treści umowy jest skuteczna pod warunkiem podpisania przez obie strony aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

3. Nie stanowią zmiany umowy nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane [Dz.U. 2006.156.1118 z późniejszymi zmianami] i/lub art. 32a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [Dz.U.2008.193.1194 j.t.] jeżeli nie zmieniają w istotny sposób opis przedmiotu zamówienia, postanowienia ust. 1 lit (g) stosuje się odpowiednio.

III.

1) Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

2) Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

d) związek przedsiębiorców [izby, zrzeszenia, i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji] – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

3) Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), a także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), a także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarzadzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.