Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do zasilania składowiska odpadów wraz z kontenerową stacją transformatorową „Składowisko Odpadów” w miejscowości Korczów k. Biłgoraja

Tytuł

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do zasilania składowiska odpadów wraz z kontenerową stacją transformatorową „Składowisko Odpadów” w miejscowości Korczów k. Biłgoraja.
ZP/ZOŚ/2/2017

Krótki opis

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn do zasilania składowiska odpadów wraz z kontenerową stacją transformatorową „Składowisko Odpadów” w miejscowości Korczów,
na działkach numer – 262, 1110/2, 1113/1, 1114, 1210/1, 1458/3, obręb Korczów – 060203_2.0013. 3.2. Zakres zamówienia
3.2.1. Układ zasilania: 3.2.2. Stacja transformatorowa 15/0,4kV z transformatoremo mocy do 630 kVA. 3.2.3. Budowa przyłącza elektroenerget. kablowego SN. 3.2.4. Przebudowa zasilania po stronie nn.3.2.5. Układ pomiarowy pośredni. 3.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienie po stronie nn. 3.2.8. Kontenerowa stacja transformatorowa. 3.2.9. Dane znamionowe stacji 3.2.10. Rozdzielnica średniego napięcia. 3.2.11. Rozdzielnica niskiego napięcia. 3.2.12. Uziemienie stacji. 3.3. Informacje dodatk dotyczące przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ znak ZP/ZOŚ/2/2017, Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia. Postępowanie w procedurze art. 24aa ustawy Pzp w j.polskim.

Tekst

Zakres budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN/nn:
— Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 3 x XRUHAKXS 1x70/25 mm2 12/20 kV,
— Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Składowisko Odpadów”,
— Powiązanie istniejących obwodów z wybudowanym przyłączem.— W celu wykonania zasilania na stanowisku słupowym nr 5/1 należy (Stanowisko słupowe nr 5/1 wgoddzielnego opracowania według PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość):
— zamontować rozłącznik uziemienia wraz z napędem (wariant II)
— zamontować ograniczniki przepięć SN,
— zamontować zejście kablowe,
— powiązać z linią napowietrzną SN na słupie.
Stacja transformatorowa 15/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA
Uziemienie stacji transformatorowej musi spełniać jednocześnie trzy funkcje:
— ochronne,
— robocze,
— odgromowe.
Uziemienie stacji należy wykonać jako taśmowo-prętowe (bednarka FeZn 25x4 + szpilki uziomowe) typu STP.
— wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości 1 m od zarysu budynku na głębokości 0,8 m;
— do uziomu przyłączyć przewody uziemiające i ochronne wyprowadzone ze stacji;
— po zmontowaniu linii kablowych SN wykonać pomiary rezystancji uziemienia metodą techniczną;
— porównać wartości pomierzone i wyliczone z wartościami dopuszczalnymi;
— jeżeli wyniki pomiarów i obliczeń przekraczają wartości dopuszczalne należy w pogłębionym do głębokości0,85 m wykopie kablowym nn zagłębić uziemiacze pionowe o długości 10 m każdy, oddalone od siebie o 20 mi następnie połączyć je bednarką przyłączoną do uziomu otokowego stacji. Bednarkę należy przykryć 50 cmwarstwą ziemi,
— dokonać ponownych pomiarów, obliczeń i porównać z wartościami dopuszczalnymi.
W razie konieczności rozbudować uziom sztuczny stacji stosując uziom promieniowy wspomaganyuziemiaczami pionowymi i powtórzyć pomiary.
Po wybudowaniu uziemienia należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia i napięcia rażenia. W przypadkunegatywnego wyniku pomiaru rozbudować uziom zgodnie ze standardami.
Wybudować odcinek przyłącza kablowego SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x70/25mm2 12/20kV od projektowanegosłupa linii SN- słup Opg2o-12 do projektowanej stacji transformatorowej „Składowisko Odpadów”.
— Odcinek linii kablowej SN 15kV wykonać z zachowaniem odpowiednich norm i wymogów właściwegozakładu energetycznego.
— Przejście kabla 3x XRUHAKXS 1x70/25mm2 pod przejazdami i drogą wykonać w rurach osłonowychgładkich HDPE Ø110.
— Skrzyżowania kabla 3x XRUHAKXS 1x70/25mm2 z przepustami i kablem nn wykonać w rurach osłonowychkarbowanych HDPE Ø125mm.
— Rury gładkie układać metodą przewiertu, a rury karbowane metodą wykopu otwartego.
— Zejście kabla ze słupa Opg2o-12 wykonać w rurze osłonowej HDPE UV Ø110. Końce rur uszczelnićpalczatkami.
— Kabel3x XRUHAKXS 1x70/25mm2 zakończyć obustronnie głowicami kablowymi.
— Kabel 3x XRUHAKXS 1x70/25mm2 na całej długości zagłębić na głębokość 1,5m.
W stacji transformatorowej należy zamontować układ pomiarowy pośredni składający się z:
— przekładników prądowych SN 24kV 20/5A, kl. 0,2 5VA, FS5, Ith=4kA
— przekładników napięciowych jednobiegunowych SN 24 kV 8,7/0,58 kV 7,5 VA kl. 0,2 + zabezpieczenie postronie SN (0,5A)
— licznika energii elektrycznej czynnej klasa 0,5; biernej klasa 1; (4 kwadrantowy) + moduł komunikacyjny GSM+ układ synchronizacji czasu z anteną GPS – zgodnie z warunkami PGE
— połączenia od przekładników prądowych kablem 3x YKY 2 x 2,5mm2 w rurze PCV Ø32— połączenia od przekładników napięciowych kablem YKY 4 x 1,5 mm2 w rurze PCV Ø32Na stacjizamontować antenę do transmisji danych skierowaną na najbliższy nadajnik operatora GSM (antena 10 –elementowa 10/850-960 MHz z przewodem koncentrycznym zewnętrznym LAN 50 Om w rurze UVØ21 iuchwytem antenowym)Zgodnie z obliczeniami dobrano transformator SN 15,75/0,42kV Dyn5 630kVA. W stacjinależy zamontować transformator w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy do 630 kVA.Komora transformatora musi być oddzielona od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspólny korytarz obsługirozdzielnicy nN i SN.

Tekst

Układ zasilania Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 3 x XRUHAKXS 1x70/25 mm² 12/20 kV,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Składowisko Odpadów”, Powiązanie istniejących obwodów z wybudowanym przyłączem. Stacja transformatorowa 15/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA. Uziemienie stacji należy wykonać jako taśmowo-prętowe typu STP. wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości 1 m od zarysu budynku na głębokości 0,8 m;do uziomu przyłączyć przewody uziemiające i ochronne wyprowadzone ze stacji;po zmontowaniu linii kablowych SN wykonać pomiary rezystancji uziemienia metodą techniczną; Bednarkę należy przykryć 50 cm warstwą ziemi. W razie konieczności rozbudować uziom sztuczny stacji stosując uziom promieniowy wspomagany uziemiaczami pionowymi i powtórzyć pomiary. Po wybudowaniu uziemienia należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia i napięcia rażenia. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru rozbudować uziom zgodnie ze standardami. Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN: Wybudować odcinek przyłącza kablowego SN 15kV 3x XRUHAKXS 1x70/25 mm² 12/20kV od projektowanego słupa linii SN- słup Opg2o-12 do projektowanej stacji transformatorowej „Składowisko Odpadów”. Odcinek linii kablowej SN 15kV wykonać z zachowaniem odpowiednich norm i wymogów właściwego zakładu energetycznego. Przejście kabla 3x XRUHAKXS 1x70/25 mm² pod przejazdami i drogą wykonać w rurach osłonowych gładkich HDPE Ø110. Skrzyżowania kabla 3x XRUHAKXS 1x70/25 mm² z przepustami i kablem nn wykonać w rurach osłonowych karbowanych HDPE Ø125 mm. Rury gładkie układać metodą przewiertu, a rury karbowane metodą wykopu otwartego. Zejście kabla ze słupa Opg2o-12 wykonać w rurze osłonowej HDPE UV Ø110. Końce rur uszczelnić palczatkami. Kabel 3x XRUHAKXS 1x70/25mm2 zakończyć obustronnie głowicami kablowymi. Kabel 3x XRUHAKXS 1x70/25 mm² na całej długości zagłębić na głębokość 1,5 m. Przebudowa zasilania po stronie nn: Ze stacji transformatorowej należy wykonać zasilanie istniejących obwodów. Brakujące fragmenty kabli należy uzupełnić i zmufować za pomocą muf przelotowych. Szczegóły określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ. Układ pomiarowy pośredni: W stacji transformatorowej należy zamontować układ pomiarowy pośredni składający się z
przekładników prądowych,- przekładników napięciowych jednobiegunowych, licznika energii elektrycznej czynnej klasa 0,5; biernej klasa 1; (4 kwadrantowy) + moduł komunikacyjny GSM + układ synchronizacji czasu z anteną GPS – zgodnie z warunkami PGEpołączenia od przekładników prądowych kablem 3x YKY 2 x 2,5 mm² w rurze PCV Ø32 połączenia od przekładników napięciowych kablem YKY 4 x 1,5 mm² w rurze PCV Ø32.Na stacji zamontować antenę do transmisji danych .Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienie po stronie nn
System ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, zastosować bezpieczniki mocy o charakterystyce gG zainstalowane w stacji transformatorowej. Uziemieniu podlegają szyna ochronna PEN w projektowanych urządzeniach rozdzielczych oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnętrznych. Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm ułożona w ziemi oraz szpilki uziomowe. dobrano transformator SN 15,75/0,42kV Dyn5 630kVA. W stacji należy zamontować transformator w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy do 630 kVA. Komora transformatora oddzielona od pomieszczenia ruchu elektrycznego ścianką z blachy alucynkowej. Stację wykonać jako modułową prefabrykowaną. Rozdzielnica średniego napięcia,Rozdzielnica niskiego napięcia,Uziemienie stacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres robót i wymagań określa zatwierdzona dokumentacja projektowa wraz z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki, integralną część SIWZ.

Tekst

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).
Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ Rozdział 9.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Rozdział 16 SIWZ
Informacje o ewentualnych zmianach umowy zawarte są w SIWZ Rozdział 20 oraz we wzorze Umowystanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zaliczki.

Tekst

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14 000 PLN. Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ Rozdział 9. Zamawiający będzie żądał na dzień podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwróci 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia, określonej w pkt 1. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi 30 % kwoty zabezpieczenia na Zabezpieczenie roszczeń tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Rozdział 16 SIWZ. Informacje o zmianach umowy zawarte są w SIWZ Rozdział 20 oraz we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zaliczki. Zgodnie z art. 24 ust. 5 u-Pzp z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:zamawiającym,osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp; chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN; jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5);wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN; który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społ.

Tekst

A) Wykonawca wykaże posiadanie minimalnego doświadczenia, to znaczy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto którego przedmiotem była/y budowa przyłącza lub linii elektroenergetycznej SN/nn, oraz co najmniej jedno zamówienie którego przedmiotem była/y budowa stacji transformatorowej wraz z transformatorem o mocy znamionowej minimum 630 kVA. (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
b) Wykonawca wykaże dysponowanie osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, oraz dysponowanie sprzętem technicznym, spełniającymi warunki:
— dysponowanie minimum 1 osobą – Kierownika budowy branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającego – co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz posiadający kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
— dysponowanie minimum 1 osobą – Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz posiadający kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— dysponowanie pracownikami do obsługi sprzętu budowlanego (monterów, kierowców), robotników fizycznych w łącznej ilości co najmniej 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę
— dysponowanie co najmniej następującym sprzętem: samochód transportowy, koparko – ładowarka. (wzór wykazu osób i sprzętu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
C) wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.1.2 a) niniejszej SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty z dowodami ich należytego wykonania;
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za:
— kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
— wykonywanie fizyczne robót budowlanych, obsługę sprzętu
— wraz z wykazem sprzętu którym dysponuje wykonawca (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

Tekst

Wykonawca wykaże posiadanie minimalnego doświadczenia tzn że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto którego przedmiotem była/y budowa przyłącza lub linii elektroenergetycznej SN/nn, oraz co najmniej jedno zamówienie którego przedmiotem była/y budowa stacji transformatorowej wraz z transformatorem o mocy znamionowej minimum 630 kVA. (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca wykaże dysponowanie osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, oraz dysponowanie sprzętem technicznym, spełniającymi warunki: dysponowanie minimum 1 osobą – Kierownika budowy branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz posiadający kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlane, dysponowanie minimum 1 osobą – Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie sieci lub instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, dysponowanie pracownikami do obsługi sprzętu budowlanego (monterów, kierowców), robotników fizycznych w łącznej ilości co najmniej 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę dysponowanie co najmniej następującym sprzętem: samochód transportowy, koparko – ładowarka. (wzór wykazu osób i sprzętu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.1.2 a)SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty z dowodami ich należytego wykonania;wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za: kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykonywanie fizyczne robót budowlanych, obsługę sprzętu wraz z wykazem sprzętu którym dysponuje wykonawca. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej.

Tekst

Warunki realizacji określa wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017.Termin wykonania zamówienia w ciągu maksymalnie 90 dni od daty przekazania placu budowy wykonawcy
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:zamawiający wymaga odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.:6.4. lit. a) oraz pkt 6.5. lit. c)SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 6.4.lit. b i c oraz 6.5. lit. a SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. ppkt 1 i ppkt 2) lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. ppkt 2) lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.7. SIWZ stosuje się. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4. lit. a oraz pkt 6.5. lit. c SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.6. ppkt 1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

Tekst

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.2.5.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu określa Rozdział 5 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017,
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział 6 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty określa Rozdział 7 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym zawiera Rozdział 8 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera Rozdział 11 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017.

Tekst

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu określa Rozdział 5 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017,Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział 6 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty określa Rozdział 7 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym zawiera Rozdział 8 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera Rozdział 11 SIWZ ZP/ZOŚ/2/2017. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu na co nie ma wpływu Zamawiający zaleca się potencjalnym wykonawcom zastosować do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej www.pgk.biuletyn-publiczny.net w SIWZ zamawiający zwarł wszystkie wymagania dotyczące wykonawców oraz sposobu przygotowania i składania ofert. Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2.1.1. i 5.2.1.2.SIWZ: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000 PLN; wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.1.2 a) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, Wykonawca składa wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zakierowanie budową i robotami budo.

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykonywanie fizyczne robót budowlanych, obsługę sprzętu wraz z wykazem sprzętu którym dysponuje wykonawca. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania :informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; informacja z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.6.4. lit. a) i pkt 6.5. lit. c) SIWZ składa informację z odpowiedniego reje.