Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

Krótki opis

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych zawartych w Pakietach od nr 1 do nr 11 odpowiadających opisom umieszczonym w załączniku nr 2 specyfikacji.

Tekst

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Oświadczenia wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
1.2. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
1.3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
1.4. Oświadczenia o posiadaniu koncesji lub pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. (...).

Tekst

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Oświadczenia wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
1.2. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
1.3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. (...).

Tekst

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:
1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 (Pakiety)
3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 ( Formularz cenowy )
4) Oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany opatrunek /wyrób medyczny został dopuszczony do obrotu i używania na terenie kraju oraz gotowości dostarczenia tych dokumentów na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o takiej potrzebie.
5) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy oświadczenie, że działa w oparciu o Dobrą Praktykę Wytwarzania (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.
6) Próbki w następujących pakietach i ilościach:
Pakiet nr 1
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w pozycji 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 w ilości po 2 opakowania jednostkowego wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 2
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w pozycji 1, 2, 3, 5, 6 w ilości po 2 opakowania wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 4
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w pozycji 2, 5,6 w ilości po 2 opakowania jednostkowego wyrobu medycznego, a w pozycji 1 w ilości 1 opakowania jednostkowego wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 6
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek z każdej pozycji w pakiecie w ilości po 3 sztuki wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 9
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek z każdej pozycji w pakiecie w ilości po 3 sztuki wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 12 000 PLN
Pakiet nr 2 950 PLN
Pakiet nr 3 7 800 PLN
Pakiet nr 4 2 800 PLN
Pakiet nr 5 1 000 PLN
Pakiet nr 6 1 600 PLN
Pakiet nr 7 1 700 PLN
Pakiet nr 8 150 PLN
Pakiet nr 9 3 500 PLN
Pakiet nr 10 4 700 PLN
Pakiet nr 11 1 000 PLN
Czas związania ofertą 60 dni
Zamawiający może zastosować art. 24aa.

Tekst

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:
1) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 (Pakiety)
3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 ( Formularz cenowy )
4) Oświadczenie o posiadaniu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany opatrunek /wyrób medyczny został dopuszczony do obrotu i używania na terenie kraju oraz gotowości dostarczenia tych dokumentów na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o takiej potrzebie.
6) Próbki w następujących pakietach i ilościach:
Pakiet nr 1
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w pozycji 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 w ilości po 2 opakowania jednostkowego wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 2
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w pozycji 1, 2, 3, 5, 6 w ilości po 2 opakowania wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 4
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w pozycji 2, 5,6 w ilości po 2 opakowania jednostkowego wyrobu medycznego, a w pozycji 1 w ilości 1 opakowania jednostkowego wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 6
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek z każdej pozycji w pakiecie w ilości po 3 sztuki wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Pakiet nr 9
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek z każdej pozycji w pakiecie w ilości po 3 sztuki wyrobu medycznego. Próbki po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SIWZ zostaną przekazane do utylizacji.
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 12 000 PLN
Pakiet nr 2 950 PLN
Pakiet nr 3 7 800 PLN
Pakiet nr 4 2 800 PLN
Pakiet nr 5 1 000 PLN
Pakiet nr 6 1 600 PLN
Pakiet nr 7 1 600 PLN
Pakiet nr 8 150 PLN
Pakiet nr 9 3 500 PLN
Pakiet nr 10 4 700 PLN
Pakiet nr 11 1 000 PLN
Czas związania ofertą 60 dni
Zamawiający może zastosować art. 24aa.

Tekst

Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem ilościowo-asortymentowym w formie pisemnej lub e-mail lub faxem:
w ciągu 2 dni roboczych od wysłania zamówienia w godzinach pracy apteki dla dostaw planowych tj. 7,30 – 14,30 ( za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy )
Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje przedmiot umowy dopuszczony do obrotu na terenie kraju.
Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim, z wyjątkiem leków sprowadzanych z zagranicy. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności, kod EAN oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej szczegóły umowy w specyfikacji.

Tekst

Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem ilościowo-asortymentowym w formie pisemnej lub e-mail lub faxem:
w ciągu 2 dni roboczych od wysłania zamówienia w godzinach pracy apteki dla dostaw planowych tj. 7,30 – 14,30 ( za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy )
Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje przedmiot umowy dopuszczony do obrotu na terenie kraju.
Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim, z wyjątkiem leków sprowadzanych z zagranicy. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności, kod EAN oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne.
1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.
2. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy w opakowaniu zaoferowanym przez Dostawcę, Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić ww. niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia Dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy w zaoferowanym opakowaniu bądź dostarczenia przedmiotu umowy w innym dostępnym na rynku opakowaniu.
3. W przypadku braku dostawy przedmiotu umowy w wymaganym umowa czasie dostawca pokrywa różnicę ceny zakupu wyrobów medycznych w innej hurtowni (z wyłączeniem powołania się przez dostawce na okoliczności które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają dostawce do odmowy dostarczenia towaru zamawiającemu).
4. W przypadku zaprzestania produkcji pozycji asortymentu będącego przedmiotem umowy, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu. Zamawiający po przeanalizowaniu ww. dokumentów i sytuacji rynkowej podejmie decyzje o nie naliczaniu dostawcy kary umownej z przyczyn przez niego nie zawinionych.
5. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie produktu o lepszych niż przedmiot umowy parametrach za cenę nie wyższą niż określona w umowie.
6. Możliwe są zmiany umowy jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i mniejsze od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny przedmiotu umowy.
8. Możliwa jest zmiana umowy polegająca na zmianie ilości poszczególnych pozycji produktów w danym Pakiecie, pod warunkiem że każda pozycja z Pakietu musi zostać wykorzystana min. w 50 % oraz, że nie zostanie przekroczona łączna wartość tego Pakietu.