Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Przedmiot zamówienia:
Część I
Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r.
Część II
Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r.
Część III
Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.
Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2017-11-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2017-10-16.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Co?

• Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu › Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Gdzie?

• Śląskie › Tyski

Historia zamówień

Data	Dokument
2017-10-16	Ogłoszenie o zamówieniu
2017-11-10	Dodatkowe informacje
2018-03-29	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2017-10-16)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Numer referencyjny: 37/PN/NZ/X/2017
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia: Część I Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r. Część II Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r. Część III Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 📦
Dodatkowy kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Tyski 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
Nazwa instytucji zamawiającej: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Kubicy 6
Kod pocztowy: 43-100
Miasto pocztowe: Tychy
Kontakt
Adres internetowy: http://www.pec.tychy.pl 🌏
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl 📧
Telefon: +48 323256460 📞
Fax: +48 322195040 📠
URL dokumentów: http://www.pec.tychy.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-10-16 📅
Termin składania ofert: 2017-11-27 📅
Data publikacji: 2017-10-18 📅
Data końcowa: 2018-10-15 📅
2019-10-31 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 200-412297
Numer Dz.U.-S: 200
Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: a) Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.5.2018 r. b) Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2018 r. c) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 15.10.2018 r.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia:

Część I

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r.

Część II

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r.

Część III

Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.

Maksymalna liczba części udzielonych jednemu wykonawcy: 3
Maksymalna liczba części dla jednego oferenta: 3
Nazwa części: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r.
Numer części: 1
Krótki opis:

Należy wykonać w szczególności:

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy od Dn32 do Dn100 o łącznej długości ok. 527mb. z pogrubioną izolacją termiczną tzw. serii nr 2 (plus) i serii 3 (2xplus) wraz z impulsową instalacją alarmową,

d) budowaną sieć ciepłowniczą doprowadzić do pomieszczeń węzła cieplnego i połączyć z węzłem cieplnym,

e) istniejące kanały i sieć ciepłowniczą wraz z przejściami przez ściany budynków zdemontować (zakres zgodnie z załącznikiem nr 9a 9b 9c do SIWZ),

f) wzdłuż sieci, z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,

g) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą radiograficzną oraz wykonanie próby szczelności połączeń mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową,

h) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza muszą być wykonywane na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej,

i) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej.

Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c100/225 dla rur pojedynczych i 2c25+25/160 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych,

j) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych, oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu

k) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,

l) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli/zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót,

m) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

n) po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót. Dopuszczalny łączny czas przerwy w dostawie ciepła do budynków przy ul. Honoraty i Dunikowskiego (działki nr: 5844/26, 5845/26 i 5846/26) w Tychach nie może być dłuższy niż 3 dni. Terminy przerw dostaw ciepła należy uzgodnić z Zamawiającym.

o) przebudowę sieci ciepłowniczej od punktu 48 wg schematu montażowego nr 3 (z dok. proj. nr 16/PECTY/06) do wszystkich budynków zasilanych z tego miejsca (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ)

p) prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.05.2018 do 31.08.2018r.

Prace renowacyjne należy wykonać do 15.10.2018 r.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: POIS.01.07.02-00-0016/16.
Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia:

a) Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.5.2018 r.

b) Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2018 r.

c) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 15.10.2018 r.

Nazwa części: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019 r.
Numer części: 2
Krótki opis:

a)prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy

b)zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

c)montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy od Dn25 do Dn150 o łącznej długości ok. 1735mb. z pogrubioną izolacją termiczną tzw. serii nr 2 (plus) i serii 3 (2xplus) wraz z impulsową instalacją alarmową

d)budowaną sieć ciepłowniczą doprowadzić do pomieszczeń węzła cieplnego i połączyć z węzłem cieplnym

e)istniejące kanały i sieć ciepłowniczą wraz z przejściami przez ściany budynków zdemontować (zakres zgodnie z załącznikiem nr 9a 9b 9c do SIWZ)

f)wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym

g)badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą radiograficzną oraz wykonanie próby szczelności połączeń mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową

h)ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza muszą być wykonywane na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej

i)ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej

j)program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych, oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu

k)odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący

l)zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli/zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót

m)gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

n)po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót. Należy zachować konieczność całorocznego utrzymania dostaw ciepła do budynków przy ul. Honoraty i Dunikowskiego (działki nr: 5844/26, 5845/26 i 5846/26) w Tychach. Proponujemy by na okres wykonania robót zabudować grzałki elektryczne w wymiennikowniach ciepła bądź zabudować źródło zastępcze na koszt Wykonawcy (sumaryczna moc zamówiona na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 235kW). Powyższe należy uzgodnić z Zamawiającym. Koszty związane z zapewnieniem energii cieplnej ze źródła zapasowego ponosi Wykonawca

o)należy wykonać zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową

nr 16/PECTY/06, pomniejszony o:

1) zakres prac na 2018 r. części I (załącznik nr 10 do SIWZ)

2) zakres prac zleconych w 2017r (2 przyłącza ciepłownicze od trójnika nr 48b do pomieszczeń węzłów w dwóch budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (48l i 48i) wg schematu montażowego nr 3 (z dok. proj. nr 16/PECTY/06) przy ul. Honoraty i Dunikowskiego w Tychach (działki nr: 5844/26, 5845/26 i 5846/26)). (załącznik nr 11 do SIWZ).

Informacje dodatkowe:

Należy wykonać w szczególności

p)prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.5.2019 do 31.8.2019 r

Prace renowacyjne należy wykonać do 31.10.2019 r

Termin wykonania zamówienia

a)Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.05.2019 r

b)Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2019 r

c)Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 31.10.2019 r.

Nazwa części: Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019 r.
Numer części: 3
Krótki opis:

c) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z kształtek i rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy Dn32 i Dn80 o łącznej długości ok. 290mb z pogrubioną izolacją termiczną tzw. serii nr 2 (plus) i serii 3 (2xplus) wraz z impulsową instalacją alarmową,

f) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,

j) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych, oświetleniowej instalacji alarmowej wg tego programu,

n) po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót.

o) należy wykonać zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową nr 16/PECTY/07.

p) prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.05.2019 do 31.8.2019 r.

Prace renowacyjne należy wykonać do 31.10.2019 r.

Informacje dodatkowe:

a) Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.5.2019 r.

b) Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2019 r.

c) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 31.10.2019 r.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Tychy.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

Część I

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Część II

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero groszy). lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Część III

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Zdolności techniczne i zawodowe:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Część I

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy Dn32 i większych i długości nie krótszej niż 400 m w ramach jednego zadania,

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami na stanowisku spawacza – posiadającymi odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych,

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie mufowania i montażu instalacji alarmowej w technologii rur preizolowanych.

Część II

Część III

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą na stanowisku spawacza – posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych,

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie mufowania i montażu instalacji alarmowej w technologii rur preizolowanych.

1) Wykazu robót budowlanych – zgodnie z rozdziałem X pkt. 4.1 SIWZ

2) Wykazu osób – zgodnie z rozdziałem X pkt. 4.2 SIWZ

3) Oświadczenia – zgodnie z rozdziałem X pkt. 4.3 SIWZ.

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I

20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Część II

80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Część III

8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w:

a) pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634 z dopiskiem „wadium – przetarg 43/PN/NZ/IX/2017 część…” kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych: WBKPPLPP),

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

Termin i warunki płatności.

1. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

3. Zapłata należności nastąpi odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Warunki realizacji zamówienia:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) listę osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie czynności wskazanych w pkt 2.1 rozdz. VIII SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.

b) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej. Dokument winien być złożony w wersji papierowej (1 egz.) oraz wersji elektronicznej (1 egz. – zalecany w programie NORMA – pliki ath, kst).

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Procedura
Czas składania ofert: 10:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2018-01-25 📅
Data otwarcia ofert: 2017-11-27 📅
Czas otwarcia ofert: 10:15
Miejsce: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie PEC Sp. z o.o. Tychy ul. Kubicy 6 w sali konferencyjnej (pokój nr 104).
Informacje dodatkowe:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Wojciech Krężel
Adres internetowy: www.pec.tychy.pl 🌏
Dokumenty URL: www.pec.tychy.pl 🌏
URL dokumentów: www.pec.tychy.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w…

… przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

… następujących przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r – prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z póź. zm.)

b)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 2.2 b) następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4.Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ocena ofert nastąpi oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla danej części, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – Znaczenie procentowe kryterium – 97 %

Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę – 3 %.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2017/S 200-412297 (2017-10-16)

Dodatkowe informacje (2017-11-10)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia: Część I Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018 r. Część II Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019 r. Część III Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019 r.

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-11-10 📅
Termin składania ofert: 2017-11-30 📅
Data publikacji: 2017-11-14 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 218-454010
Odnosi się do ogłoszenia: 2017/S 200-412297
Numer Dz.U.-S: 218
Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że w dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie internetowej www.pec.tychy.pl znalazły się 2 załączniki o podobnej treści i nazwie: — załącznik nr 5 do SIWZ – „Wytyczne dotyczące budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczej”. — załącznik nr 3 – „Wytyczne dotyczące budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy projektowaniu i budowie sieci ciepłowniczych.” Załącznik ten jest elementem załącznika nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej. Dokonano weryfikacji treści w/w załączników i stwierdzono, że treść załącznika nr 3 nie jest tożsama z treścią załącznika nr 5. Wobec tego Zamawiający informuje, że „Wytyczne dotyczące budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczej” są uregulowane w załączniku nr 5 do SIWZ. Załącznik nr 3 stanowiący element załącznika nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej – jest nieaktualny.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na…

… 2018 r.

… 2019 r.

Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019 r.

Źródło: OJS 2017/S 218-454010 (2017-11-10)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-03-29)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia: Część I. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2018r. Część II. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r. Część III. Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. Sieć ciepłownicza os. H w Tychach – etap I. Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.

Całkowita wartość zamówienia: 3 975 104 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-03-29 📅
Data publikacji: 2018-03-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 063-140835
Numer Dz.U.-S: 63

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Część I.

Część II.

Część III.

Prace renowacyjne należy wykonać do 15.10.2018r.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: POIS.01.07.02-00-0016/16
Nazwa części: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od komory KRXII wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dunikowskiego, Honoraty, Hetmańskiej. Zakres prac na 2019r.
Krótki opis:

Nr 16/PECTY/06, pomniejszony o:

1) zakres prac na 2018r. części I (załącznik nr 10 do SIWZ)

Informacje dodatkowe:

Należy wykonać w szczególności.

p)prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.5.2019 do 31.8.2019 r.

Prace renowacyjne należy wykonać do 31.10.2019 r.

Termin wykonania zamówienia.

a)Planowane rozpoczęcie robót: od dnia 15.5.2019 r.

b)Zakończenie części technologicznej sieci ciepłowniczej: do dnia 31.8.2019 r.

Nazwa części: Przebudowa sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bielskiej 100 i budynku mieszkalnego przy ul. Hierowskiego 8. Zakres prac na 2019r.
Krótki opis:

p) prace technologiczne należy prowadzić poza sezonem grzewczym w okresie od 15.5.2019 do 31.8.2019 r.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-03-13 📅
Nazwa: INSTALMEDIA Sp z o.o., 43-100 Tychy, ul. Targiela 8
Adres pocztowy: Tychy
Miasto pocztowe: Tychy
Kod pocztowy: 43-100
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 322196131 📞
E-mail: biuro@instalmedia.pl 📧
Kraj: Tyski 🏙️
Nazwa: Instalmedia Sp. z o.o.
Telefon: +48 322196129 📞
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 3
2

Odniesienie
Informacje dodatkowe

a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z póź. zm.)

Cena - Znaczenie procentowe kryterium - 97 %.

Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały i armaturę - 3 %.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale VI ustawy Pzp.

Źródło: OJS 2018/S 063-140835 (2018-03-29)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (>20)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (>20)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych (>20)