Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjno-warsztatowych oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.183 obręb 12 Krowodrza, przy ulicy Reymonta 4 w Krakowie. Zmiana sposobu użytkowania dotyczy pomieszczeń technicznych oraz laboratoryjno-warsztatowych, w miejsce których należy wykonać m.in. czytelnię/ bibliotekę, sale komputerowe, serwerownię, stołówkę oraz inne pomieszczenia dydaktyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2017-10-02. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2017-09-14.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Uniwersytet Jagielloński

Co?

Gdzie?

• Małopolskie › Miasto Kraków

Historia zamówień

Data	Dokument
2017-09-14	Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-27	Dodatkowe informacje
2017-10-04	Dodatkowe informacje
2017-12-19	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2020-07-17	Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Ogłoszenie o zamówieniu (2017-09-14)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty budowlane
Numer referencyjny: 80.272.187.2017
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane 📦
Dodatkowy kod CPV: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Miasto Kraków 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Uniwersytet Jagielloński
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Kod pocztowy: 31-007
Miasto pocztowe: Kraków
Kontakt
Adres internetowy: http://www.uj.edu.pl 🌏
E-mail: bzp@uj.edu.pl 📧
Telefon: +48 126633903 📞
Fax: +48 126633914 📠
URL dokumentów: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-09-14 📅
Termin składania ofert: 2017-10-02 📅
Data publikacji: 2017-09-19 📅
Data rozpoczęcia: 2017-11-30 📅
Data końcowa: 2020-06-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 179-365780
Odnosi się do ogłoszenia: 2017/S 150-309674
Numer Dz.U.-S: 179
Informacje dodatkowe

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest tożsamy z terminem skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez Zamawiającego lub ewentualnie potwierdzonego przez osoby działające bezpośrednio z ramienia Zamawiającego, zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. realizację robót budowlano-montażowych przewidzianych dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik A do niniejszej specyfikacji wraz z dodatkowymi wymaganiami Inwestora ujętymi w ww. załączniku.

W związku z tym, że przedmiotowa inwestycja finansowana będzie z różnych źródeł Zamawiający dokonał podziału zakresu prac na dwie części wg. wzoru harmonogramu robót stanowiącego załącznik C do SIWZ:

CZĘŚĆ A – ogólne roboty budowlano montażowe,

CZĘŚĆ B – roboty termomodernizacyjne.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę w rozbiciu na dwie części A i B. Rozliczenia wykonanych robót będą dokonywane w rozbiciu na poszczególne części (dwie faktury).

2. dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie:

— wymagań ochrony przeciwpożarowej;

— warunków sanitarno-higienicznych;

— bezpieczeństwa i higieny pracy;

— ochrony cieplnej budynku.

3. wykonanie zakresu prac przewidzianych dla potrzeb pomieszczeń istniejącej w przebudowywanym budynku serwerowni oraz infrastruktury towarzyszącej przy spełnieniu wymagań Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ;

4. dostawę, wniesienie oraz zmontowanie i ustawienie w docelowym miejscu wyposażenia meblowego – zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik A do SIWZ,

5. dostawę i montaż skrzynek dla ptaków zgodnie z opracowaniem „Ocena oddziaływania planowanej modernizacji budynku UJ przy ul. Reymonta 4 na awifaunę oraz chiropterofaunę” stanowiącym załącznik D do SIWZ.

6. dostarczenie, wyposażenie oraz uzbrojenie w media zaplecza budowy przeznaczonego dla służb Inwestora – zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ;

7. zabezpieczenie zieleni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego budynku. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć zniszczoną w toku realizacji prac zieleń do stanu z dnia przekazania placu budowy.

8. opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word oraz PDF;

9. opracowanie koniecznych na etapie realizacji projektów warsztatowych i ich uzgodnienie z Projektantem i Zamawiającym.

10. uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., które będą wymagane w procesie realizacji inwestycji – innych niż zawarte w dokumentacji projektowej, bądź ich aktualizacje;

11. skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy do Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z potwierdzeniami złożenia przez Wykonawcę stosownych wniosków, w terminie 7 dni od daty zażądania tych dokumentów przez Zamawiającego. Przekazanie dokumentów Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w pkt 12;

12. uzyskanie od instytucji wymienionych w pkt 11 pozytywnych decyzji po zakończeniu budowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej w administracyjnym toku instancji decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;

13. dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji Projektu, zgodnie z wytycznym i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: POIS.01.03.01-00-0020/16-00.
Informacje dodatkowe:

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Ul. Reymonta 4 Kraków.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1 W zakresie sytuacji finansowej:

1.1.posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),

1.2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 20 000 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Zdolności techniczne i zawodowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1.1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 70 000 m3 oraz łącznej wartości robót co najmniej 70 000 000,00 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych), w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

1.2 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami w budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 70 000 m3 oraz łącznej wartości robót co najmniej 18 000 000,00 PLN brutto (słownie: osiemnaście milionów złotych), w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

1.3 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami w budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 70 000 m3 oraz łącznej wartości robót co najmniej 12 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwanaście milionów złotych), w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

1.4 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami w budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 70 000 m3 oraz łącznej wartości robót co najmniej 18 000 000,00 PLN brutto (słownie: osiemnaście milionów złotych), w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali:

2.1 co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty) polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku, w tym co najmniej jedno polegające na przebudowie budynku, o kubaturze nie mniejszej niż 80 000 m3 każdy i o wartości nie mniejszej niż 40.000.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych) dla każdej wykazywanej inwestycji, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

2.2 co najmniej jedno zamówienie polegające na prowadzeniu prac związanych z przebudową lub rozbudową w czynnym obiekcie o kubaturze nie mniejszej niż 40 000 m3 i o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający za zrealizowanie robót budowlanych w czynnym obiekcie uzna roboty budowlane, które były prowadzone w obiektach budowlanych, które były użytkowane podczas prowadzenia robót budowlanych.

W przypadku gdy jedna z wykazanych robót na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 2.1 była prowadzona w obiekcie czynnym, Zamawiający uzna tę robotę jako wykazanie warunku z punktu 2.2.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

Procedura
Czas składania ofert: 10:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2017-10-02 📅
Czas otwarcia ofert: 10:05
Miejsce: Dział Zamówień Publicznych UJ ul. Straszewskiego 25/2 31-113 Kraków.
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Gwarancja
Kryterium jakości (waga): 20
Kryterium jakości (nazwa): Dodatkowe zatrudnienie
Kryterium jakości (waga): 15
Kryterium jakości (nazwa): Dodatkowe nasadzenia
Kryterium jakości (waga): 5
Waga ceny: 60

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: Pl
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: uczelnia publiczna
Kontakt
Punkt kontaktowy: Magdalena Rupniewska
Adres internetowy: www.uj.edu.pl 🌏
Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php 🌏
Dokumenty URL: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php 🌏
Nazwa instytucji zamawiającej: Dział Zamówień Publicznych UJ
Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/2
Kod pocztowy: 31-113
Kraj: Miasto Kraków 🏙️

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.

z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub

2.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),

2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Telefon: +48 224587801 📞
Źródło: OJS 2017/S 179-365780 (2017-09-14)

Dodatkowe informacje (2017-09-27)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-09-27 📅
Termin składania ofert: 2017-10-13 📅
Data publikacji: 2017-09-29 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 187-382252
Odnosi się do ogłoszenia: 2017/S 179-365780
Numer Dz.U.-S: 187
Źródło: OJS 2017/S 187-382252 (2017-09-27)

Dodatkowe informacje (2017-10-04)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-10-04 📅
Termin składania ofert: 2017-10-20 📅
Data publikacji: 2017-10-06 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 192-392812
Numer Dz.U.-S: 192
Źródło: OJS 2017/S 192-392812 (2017-10-04)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017-12-19)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 64988558.21 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2017-12-19 📅
Data publikacji: 2017-12-21 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2017/S 245-511347
Numer Dz.U.-S: 245

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

— wymagań ochrony przeciwpożarowej,

— warunków sanitarno-higienicznych,

— bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. dostawę, wniesienie oraz zmontowanie i ustawienie w docelowym miejscu wyposażenia meblowego - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik A do SIWZ,

5. dostawę i montaż skrzynek dla ptaków zgodnie z opracowaniem "Ocena oddziaływania planowanej modernizacji budynku UJ przy ul. Reymonta 4 na awifaunę oraz chiropterofaunę" stanowiącym załącznik D do SIWZ.

10. uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., które będą wymagane w procesie realizacji inwestycji - innych niż zawarte w dokumentacji projektowej, bądź ich aktualizacje;

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: POIS.01.03.01-00-0020/16-00

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2017-12-14 📅

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub.

2.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 .2. 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy PLN 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Źródło: OJS 2017/S 245-511347 (2017-12-19)

Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (2020-07-17)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 64988558.21 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Kontakt
E-mail: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl 📧
Telefon: +48 126633932 📞

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-07-17 📅
Data publikacji: 2020-07-21 📅
Data rozpoczęcia: 2017-12-14 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 139-341296
Odnosi się do ogłoszenia: 2017/S 245-511347
Numer Dz.U.-S: 139

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjno-warsztatowych oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 183 obręb 12 Krowodrza, przy ulicy Reymonta 4 w Krakowie.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. realizację robót budowlano-montażowych przewidzianych dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik A do SIWZ wraz z dodatkowymi wymaganiami Inwestora ujętymi w ww. załączniku.

W związku z tym, że przedmiotowa inwestycja finansowana będzie z różnych źródeł, Zamawiający dokonał podziału zakresu prac na dwie części wg. wzoru harmonogramu robót stanowiącego załącznik C do SIWZ:

— część A – ogólne roboty budowlano-montażowe,

— część B – roboty termomodernizacyjne.

Rozliczenia wykonanych robót będą dokonywane w rozbiciu na poszczególne części (dwie faktury);

1.2. dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie:

— ochrony cieplnej budynku;

1.3. wykonanie zakresu prac przewidzianych dla potrzeb pomieszczeń istniejącej w przebudowywanym budynku serwerowni oraz infrastruktury towarzyszącej przy spełnieniu wymagań Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ;

1.4. dostawę, wniesienie oraz zmontowanie i ustawienie w docelowym miejscu wyposażenia meblowego – zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik A do SIWZ;

1.5. dostawę i montaż skrzynek dla ptaków zgodnie z opracowaniem „Ocena oddziaływania planowanej modernizacji budynku UJ przy ul. Reymonta 4 na awifaunę oraz chiropterofaunę” stanowiącym załącznik D do SIWZ;

1.6. dostarczenie, wyposażenie oraz uzbrojenie w media zaplecza budowy przeznaczonego dla służb Inwestora – zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ;

1.7. zabezpieczenie zieleni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego budynku. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć zniszczoną w toku realizacji prac zieleń do stanu z dnia przekazania placu budowy;

1.8. opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word oraz PDF;

1.9. opracowanie koniecznych na etapie realizacji projektów warsztatowych i ich uzgodnienie z projektantem i Zamawiającym;

1.10. uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., które będą wymagane w procesie realizacji inwestycji – innych niż zawarte w dokumentacji projektowej, bądź ich aktualizacje;

1.11. skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy do Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z potwierdzeniami złożenia przez Wykonawcę stosownych wniosków, w terminie 7 dni od daty zażądania tych dokumentów przez Zamawiającego. Przekazanie dokumentów Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w pkt 2.1.12;

1.12. uzyskanie od instytucji wymienionych w 2.1.11 pozytywnych decyzji po zakończeniu budowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej w administracyjnym toku instancji decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;

1.13. dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: ul. Reymonta 4, Kraków, POLSKA.

Udzielenie zamówienia
Nazwa: Hochtief Polska S.A., Oddział w Krakowie (31-503), ul. Lubicz 27
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 14
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-092
Kraj: Polska 🇵🇱
Miasto Kraków 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 64988558.21 PLN 💰

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: 6750002236
Kontakt
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl 🌏

Informacje uzupełniające
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Źródło: OJS 2020/S 139-341296 (2020-07-17)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)