Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Część I.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2.
Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego.
Zakres prac na 2018 r.
Część II.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1.
Zakres prac na 2019 r.
Część III.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2.
Zakres prac na 2020 r.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-03-08. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-01-26.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Co?

Gdzie?

• Śląskie › Tyski

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-01-26	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-05-25	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-01-26)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Krótki opis:

Część I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Zakres prac na 2018 r. Część II. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1. Zakres prac na 2019 r. Część III. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2. Zakres prac na 2020 r.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 📦
Dodatkowy kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 📦
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Tyski 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
Nazwa instytucji zamawiającej: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Kubicy 6
Kod pocztowy: 43-100
Miasto pocztowe: Tychy
Kontakt
Adres internetowy: http://www.pec.tychy.pl 🌏
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl 📧
Telefon: +48 323256460 📞
Fax: +48 322195040 📠
URL dokumentów: http://www.pec.tychy.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-01-26 📅
Termin składania ofert: 2018-03-08 📅
Data publikacji: 2018-01-31 📅
Data końcowa: 2018-08-16 📅
2019-10-16 📅
2020-10-19 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 021-044766
Numer Dz.U.-S: 21
Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Zakończenie części technologicznej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem węzła cieplnego i renowacją terenu: do dnia 16.8.2018 r.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Część I.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2.

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego.

Zakres prac na 2018 r.

Część II.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1.

Zakres prac na 2019 r.

Część III.

Zakres prac na 2020 r.

Maksymalna liczba części udzielonych jednemu wykonawcy: 3
Maksymalna liczba części dla jednego oferenta: 3
Nazwa części: Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Zakres prac na 2018 r.
Numer części: 1
Krótki opis:

Należy wykonać w szczególności:

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy (geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej wykona Zamawiający),

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) należy zastosować mufy zgrzewane elektrycznie. Dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic płaszcza zewnętrznego mniejszych i równych Dz=160.

d) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z kształtek i rur preizolowanych pojedynczych z pogrubioną izolacją - 2xDn 40 ~ 70mb

e) preizolowane przyłącza ciepłownicze należy zakończyć zaworami kulowymi do wspawania za ścianą zewnętrzną budynku, wewnątrz budynku. Pozostały zakres w budynku budować zgodnie z dokumentacją projektową,

f) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych (zgodnie z dokumentacją projektową) wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym oraz powykonawczą dokumentację sieci wtórnikowej z pomiarem geodezyjnym,

g) badanie wszystkich (100 % ilości) spoin metodą radiograficzną wraz z próbą szczelności połączeń mufowych przed wypełnieniem pianą poliuretanową,

h) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne. Wyniki pomiarów oporności, dokumentacja powykonawcza musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej,

i) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej.

Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c600/800 dla rur pojedynczych oraz symbolem 2t dla kanalizacji wtórnikowej. Dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych,

j) program organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych wg tego programu,

k) roboty demontażowe,

l) W trakcie prac należy również odciąć budynki od zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o..

W tym celu przy ścianie zewnętrznej budynku, w terenie zdemontować odcinek około 3mb kanału ciepłowniczego i 4mb zewnętrznej instalacji odbiorczej. Rurociągi od strony budynków zaślepić blachą gr 4mm, odrdzewić, pomalować i zaizolować. Kanał zamurować z obu stron, a od strony budynku również zaizolować przeciwwilgociowo. Powstały wykop zasypać i odtworzyć teren.

m) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli / zarządców tej infrastruktury oraz pisemnym odbiorem technicznym wykonanych robót,

n) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,

o) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

p) prace demontażowe zgodnie z dokumentacją projektową,

q) najpóźniej w ciągu 14 dni po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót,

r) zakres dotyczący przebudowy przyłącza ciepłowniczego z dokumentacji projektowej wg ppkt 3.2.1.a) SIWZ należy wyszczególnić zakres robót z części III tj. budowę przyłącza do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach (mapa z zakresem robót zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ).

Prace dot. budowy węzła cieplnego zostały określone w rozdz.II pkt. 2.1.2. SIWZ.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: POIS.01.07.02-00-0008/16
Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie części technologicznej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem węzła cieplnego i renowacją terenu: do dnia 16.8.2018 r.

Nazwa części: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1. Zakres prac na 2019 r.
Numer części: 2
Krótki opis:

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy.

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów

I urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

Informacje dodatkowe:

a) Zakończenie części technologicznej: do dnia 31.8.2019 r.

b) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 16.10.2019 r.

Nazwa części: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2. Zakres prac na 2020 r.
Numer części: 3
Krótki opis:

q) najpóźniej w ciągu 14 dni po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Harmonogram robót.

Informacje dodatkowe:

a) Zakończenie części technologicznej: do dnia 31.8.2020 r.

b) Zakończenie robót wraz z renowacją terenu: do dnia 19.10.2020 r.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Tychy.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

Część I.

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Część II.

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych zero groszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Część III.

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. (dot. części I).

Zdolności techniczne i zawodowe:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Część I.

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o długości nie krótszej niż 50 m wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem co najmniej 1 węzła cieplnego w ramach jednego zadania.

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą na stanowisku spawacza – posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych,

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie mufowania i montażu instalacji alarmowej w technologii rur preizolowanych.

Część II.

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami na stanowisku spawacza – posiadającymi odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych,

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie mufowania i montażu instalacji alarmowej w technologii rur preizolowanych.

Część III.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków.

Udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych.

Na dzień ich złożenia):

1) Wykazu robót budowlanych - zgodnie z rozdziałem X pkt. 4.1 SIWZ (dla części I) i 4.2 SIWZ (dla części II i III)

2) Wykazu osób - zgodnie z rozdziałem X pkt. 4.3 SIWZ

3) Oświadczenia - zgodnie z rozdziałem X pkt. 4.4 SIWZ

Realizacja zamówienia
Wymagane depozyty i gwarancje:

Część I.

3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Część II.

35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Część III.

60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w:

a) pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634 z dopiskiem „wadium – przetarg 4/PN/NZ/I/2018 część...” kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych: WBKPPLPP),

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:

Termin i warunki płatności.

1. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

3. Zapłata należności nastąpi odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Warunki realizacji zamówienia:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) listę osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie czynności wskazanych w pkt 2.1 rozdz. VIII SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.

b) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej. Dokument winien być złożony w wersji papierowej (1 egz.) oraz wersji elektronicznej (1egz. - zalecany w programie NORMA – pliki ath, kst).

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Procedura
Czas składania ofert: 10:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2018-05-06 📅
Data otwarcia ofert: 2018-03-08 📅
Czas otwarcia ofert: 10:15
Miejsce: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie PEC Sp. z o.o. Tychy ul. Kubicy 6 w sali konferencyjnej (pokój nr 104).
Informacje dodatkowe:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na.

Sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

A także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków.

Płatności zawartych w ofercie.

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Wojciech Krężel
Adres internetowy: www.pec.tychy.pl 🌏
Dokumenty URL: www.pec.tychy.pl 🌏
URL dokumentów: www.pec.tychy.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w…

… przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp.

… następujących przypadkach przewidzianych w art. 24. Ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r – prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z póź. zm.).

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 2.2 b) następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4.Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne ocena ofert nastąpi oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla danej części, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - Znaczenie procentowe kryterium - 97 %.

Okres gwarancji na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej - 3 %.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2018/S 021-044766 (2018-01-26)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-05-25)
Obiekt
Zakres zamówienia
Numer referencyjny: 4/PN/NZ/I/2018
Krótki opis:

Część I. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Zakres prac na 2018r. Część II. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1. Zakres prac na 2019r. Część III. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2. Zakres prac na 2020r.

Całkowita wartość zamówienia: 2 784 098 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-05-25 📅
Data publikacji: 2018-05-29 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 100-229457
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 021-044766
Numer Dz.U.-S: 100

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres prac na 2018r.

Zakres prac na 2019r.

Zakres prac na 2020r.

Nazwa części: Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Zakres prac na 2018r.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1. Zakres prac na 2019r.
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2. Zakres prac na 2020r.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-05-04 📅
Nazwa: Kelvin Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 413
Miasto pocztowe: Bielsko-Biała
Kod pocztowy: 43-300
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 338182396 📞
E-mail: kelvin@kelvin.pl 📧
Kraj: Bielski 🏙️
Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Frib-ex, ul. Pelagii Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska
Adres pocztowy: ul. Pelagii Zdziebkowskiej 1
Miasto pocztowe: Ruda Śląska
Kod pocztowy: 41-710
Telefon: +48 322421472 📞
E-mail: fribex@fribex.com.pl 📧
Kraj: Katowicki 🏙️
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 2
5
3

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz.978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z póź. zm.)

b)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

4.Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ocena ofert nastąpi oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla danej części, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Źródło: OJS 2018/S 100-229457 (2018-05-25)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (>20)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (>20)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych (>20)