Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych

BS Marka Sp. z o.o. Sp. K

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych„ 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni ”Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu”
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-10-31. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-09-19.

Kto?

• BS Marka Sp. z o.o. Sp. K

Co?

Gdzie?

• Podlaskie › Suwalski
• Warszawski stołeczny › Warszawski wschodni

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-09-19	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-11	Dodatkowe informacje
2018-11-05	Dodatkowe informacje
2018-12-07	Dodatkowe informacje
2019-01-14	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-09-19)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer referencyjny: PZP/2/2018
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych„ 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni ”Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu” Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 📦
Dodatkowy kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Suwalski 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: BS Marka Sp. z o.o. Sp. K
Adres pocztowy: ul. Przejazd 3/5
Kod pocztowy: 05-200
Miasto pocztowe: Wołomin
Kontakt
Adres internetowy: http://bsmarka.pl 🌏
E-mail: biuro@bsmarka.com 📧
Telefon: +48 222426050 📞
URL dokumentów: https://josephine.proebiz.com/pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-09-19 📅
Termin składania ofert: 2018-10-31 📅
Data publikacji: 2018-09-21 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 182-411316
Numer Dz.U.-S: 182
Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówień podobnych, (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp)

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót w systemie „pod klucz” wskazanych w OPZ w tym związanych z zaprojektowaniem i budową elektrociepłowni BS MARKA opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych wraz z instalacjami pomocniczymi, zaprojektowaniem i budową instalacji z parociągiem i rurociągiem kondensatu powrotnego do odbiorcy ciepła wraz instalacjami pomocniczymi, kompleksowym zaprojektowaniem i budową łączy telekomunikacyjnych zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla wody bytowej zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla wody ppoż zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający postanowił wyodrębnić z przedmiotu zamówienia wskazanego w PFU dwa elementy:

Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni ”

Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu”

Opis przedmiotu zamówienia został opublikowany na platformie https://josephine.proebiz.com/pl.

Zamawiający wymaga wniesienia wraz z ofertą wadium w wysokości 300 000 PLN przed terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, winna zawierać: a) nazwę Wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji, d)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp

Zamawiający w IDW https://josephine.proebiz.com/pl. przedstawia Informacje o ochronie danych osobowych RODO Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Inwestycja w zakresie budowy Elektrociepłowni Element nr 1 będzie realizowany z wykorzystaniem środków pomocowych UE z programu POIŚ 2014-2020, działanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Inwestycja w zakresie budowy Parociągu Element nr 2 może być realizowana z wykorzystaniem środków pomocowych UE z programu 1.6.2 POIiŚ w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub innego programu pomocowego. Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowego działania.

Czas trwania: 17 miesięcy
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: POIS.01.06.01-00-0036/16
Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówień podobnych, (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp)

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Inwestycja będzie realizowana na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania Z postępowania Zam. wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi któraś z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Pzp. Zam. wykluczy także Wykonawcę na podstawie przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz pkt 16)–20) Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 pkt 1), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży zgodnie z postanowieniami SIWZ, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydanym m.in. na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,6) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86. ust. 5 Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23), Na wezwanie Zamawiającego złoży. inf.z Kraj.Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp wystawi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN. W przypadku wykonawców wystepujących wspólnie przedmiotowy warunek udziału może zostać spełniony łącznie przez wykonawców wystepujących wspólnie.

Minimalny poziom(y) standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku, na wezwanie Zamawiającego, wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zdolności techniczne i zawodowe:

1. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było zaprojektowanie oraz budowa (w tym: zaprojektowanie technologii, dostawa kompletnej instalacji, kompleksowy rozruch, uruchomienie) instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt opalanej pyłem z materiałów drewnopochodnych lub pyłem drzewnym lub odpadami stałymi z materiałów drewnopochodnych która została przyjęta przez użytkownika do eksploatacji, o wartości robót budowlanych minimum 25 mln złotych (netto).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek winien spełnić minimum jeden z Wykonawców samodzielnie

2. Dysponują, będą dysponować oraz skierują do realizacji zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem, tj.:

i. Kierownik Budowy, który co najmniej musi posiadać: •uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • doświadczenie w realizacji minimum jednej inwestycji, gdzie na każdej z inwestycji przez co najmniej 6 miesięcy zajmował stanowisko Kierownika Budowy w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, w trakcie budowy lub rozbudowy instalacji wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła (nie dotyczy elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości robót (dla każdej inwestycji) co najmniej 25 000 000 PLN (netto) a inwestycje te zostały oddane do eksploatacji;

ii. Specjalista ds. Rozruchów – Technolog, który co najmniej musi posiadać: • doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch inwestycji z zakresu energetyki na stanowisku Technologa lub równoważnym, gdzie dla każdej z inwestycji wskazana osoba była odpowiedzialna za zaprojektowanie lub zatwierdzenie projektu technologii a także była odpowiedzialna dla każdej z inwestycji za realizacje rozruchu technologicznego dla instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (nie dotyczy elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt (każdej inwestycji) i o wartości robót budowlanych (każdej inwestycji) co najmniej 25 000 000 PLN (netto) a inwestycje te zostały oddane do eksploatacji; Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy z jakąkolwiek inną funkcją.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, lub jeden z Wykonawców samodzielnie.Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.),.

Minimalny poziom(y) standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków na wezwanie Zam złoży;. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Warunki realizacji Szczegółowo przedstawiono w Część II SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) opublikowanej na stronie:https://josephine.proebiz.com/pl, 2. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wniesienia na cały okres realizacji umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust 2 Pzp.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 12:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2018-10-31 📅
Czas otwarcia ofert: 12:30
Miejsce: Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus Spółka Partnerska, ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, POLSKA.
Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert jest publiczne i jawne,

Podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający przekaże informacje określone w art. 86 Pzp, w sposób przewidziany w powołanym przepisie

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztów (nazwa): Cena
Kryterium kosztów (waga): 60 %
Kryterium kosztów (nazwa): Okres gwarancji
Kryterium kosztów (waga): 20 %
Kryterium kosztów (nazwa): Zużycie energii eletrycznej

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot Prywatny
Kontakt
Punkt kontaktowy: Karolina Więckowska
Dokumenty URL: https://josephine.proebiz.com/pl 🌏
Nazwa instytucji zamawiającej: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski HONESTUS Spółka Partnerska
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 43
Miasto pocztowe: Marki
Kod pocztowy: 05-270
Kraj: Warszawski wschodni 🏙️
Adres internetowy: https://josephine.proebiz.com/pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.e) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia dla tego podmiotu oraz właściwych dokumentów, paotwierdzajcych spełniani warunków odpowiednio do udostępnianych zasobów.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP; składa także dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; Instrukcje w zakresie wymaganych dokumentów i ich formy są określone w dokumentacji przetargu IDW - https://josephine.proebiz.com/pl.Do komunikacji pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest wykorzystywana platforma zakupowa Josephine -https://josephine.proebiz.com/pl, na której Zamawiający zamieszcza dokumenty dotyczące postępowania tj. Ogłoszenie, SIWZ, pytania i odpowiedzi, informacje o złożonych Odwołaniach, informacje dotyczące wyboru oraz oceny ofert i inne dokumenty wynikające z procedury przetargowej PZP. Przedmiotowa platforma winna być traktowana jak strona Zamawiającego; Zamawiający określa instrukcje korzystania z platformy zakupowej - Wykonawca po wejściu na stronę platformy zakupowej Josephine https://josephine.proebiz.com/pl, wybiera na pasku menu zakładkę „Zamówienia” po czym „zamówienia publiczne” korzystając z wyszukiwarki wybiera niniejsze zamówienie publiczne uzyskując dostęp do dokumentacji postępowania. Sposób logowania do platformy szczegółowo opisuje instrukcja: http://files.nar.cz/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf; Zamawiający zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U z 2017r poz. 1320) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej jako Rozporządzenie) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformie zakupowej dostępne tutaj: http://files.nar.cz/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf. Wykonawca poprzez platformę zakupową Josephine, będzie zadawał pytania co do treści SIWZ, ma obowiązek złożenia dokumentu JEDZ. Wykonawca nie będzie składać oferty przy zastosowaniu platformy zakupowej Josephine. Oświadczenie JEDZ (Wykonawcy, oraz podmiotu użyczającego na podstawie 22a), Wykonawca jest zobowiązany złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jakim jest platforma Josephine - https://josephine.proebiz.com/pl Wykonawca w celu poprawnego złożenia dokumentów JEDZ winien postępować zgodnie z instrukcją zawartą na platformie: http://files.nar.cz/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf.

Informacje dodatkowe

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800/03 📠
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2018/S 182-411316 (2018-09-19)

Dodatkowe informacje (2018-10-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych” 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni” Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu” Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 📦

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: BS Marka Sp. z o.o. Sp. k.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-10-11 📅
Termin składania ofert: 2018-11-16 📅
Data publikacji: 2018-10-16 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 199-450108
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 182-411316
Numer Dz.U.-S: 199

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych” 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni” Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu”

Źródło: OJS 2018/S 199-450108 (2018-10-11)

Dodatkowe informacje (2018-11-05)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych” 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni”, Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu” Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: BS Marka Sp. z o.o. Sp.k.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-11-05 📅
Termin składania ofert: 2018-12-14 📅
Data publikacji: 2018-11-08 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 215-491565
Numer Dz.U.-S: 215

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni”, Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu”

Źródło: OJS 2018/S 215-491565 (2018-11-05)

Dodatkowe informacje (2018-12-07)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych„ 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni”, Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu” Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-12-07 📅
Termin składania ofert: 2019-01-10 📅
Data publikacji: 2018-12-12 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 239-545373
Numer Dz.U.-S: 239

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych„ 2) Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni”, Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu”

Źródło: OJS 2018/S 239-545373 (2018-12-07)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019-01-14)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych„ 2)Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni ”Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu” Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2019-01-14 📅
Data publikacji: 2019-01-16 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2019/S 011-020775
Numer Dz.U.-S: 11
Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówień podobnych, (art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP)

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) Przedmiotem są Roboty Budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych„ 2)Mając na uwadze odmienny sposób finansowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający wyodrębnił z przedmiotu zamówienia dwa elementy: Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni ”Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót w systemie „pod klucz” wskazanych w OPZ w tym związanych z zaprojektowaniem i budową elektrociepłowni BS MARKA opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych wraz z instalacjami pomocniczymi, zaprojektowaniem i budową instalacji z parociągiem i rurociągiem kondensatu powrotnego do odbiorcy ciepła wraz instalacjami pomocniczymi, kompleksowym zaprojektowaniem i budową łączy telekomunikacyjnych zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla wody bytowej zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla wody ppoż zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej 2) Mając na uwadze odmienny sposób finasowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający postanowił wyodrębnić z przedmiotu zamówienia wskazanego w PFU dwa elementy:

Zamawiający wymaga wniesienia wraz z ofertą wadium w wysokości 300 000 PLN przed terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, winna zawierać: a)nazwę Wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji, d)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp

Zamawiający w IDW https://josephine.proebiz.com/pl. przedstawia Informacje o ochronie danych osobowych RODO Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).

Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówień podobnych, (art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP)

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium kosztów (nazwa): Zużycie energii elektrycznej

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Uzasadnienie formalne

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.1.2004 r.- Prawo zamówień́ publicznych:

„nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 10.1.2019 r. do godziny 12:00, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Źródło: OJS 2019/S 011-020775 (2019-01-14)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (>20)