„Budowa stacji transformatorowej SO7 wraz z zasileniem SN-15kV w budynku A2-3 oraz unieczynnienie stacji SO5 na terenie CKD UM w Łodzi – II etap budowy CKD”

Tytuł

„Budowa stacji transformatorowej SO7 wraz z zasileniem SN-15kV w budynku A2-3 oraz unieczynnienie stacji SO5 na terenie CKD UM w Łodzi – II etap budowy CKD”
ZP/73/2019

Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa stacji transformatorowej SO7 wraz z zasileniem SN-15kV w budynku A2-3 oraz unieczynnienie stacji SO5 na terenie CKD UM w Łodzi, polegające na:
1) Budowie stacji transformatorowej wnętrzowej w istniejącym budynku A2-3
Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - działka nr: 411 (obręb W-14);
2) Modernizacji sieci SN 15kV i nN 0,4kV na terenie Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi; działka nr: 411; 53/1, 403/2 (obręb W-14); w zakresie zasilania SN-15kV abonenckiej stacji nr SO7, unieczynnienia abonenckiej stacji SO5, budowy linii kablowych SN-15kV, budowy linii kablowych nN-0,4kV; budowy złącza kablowego nN 0,4kV.

Opis zamówienia

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa dostarczone przez Zamawiającego:
1) W zakresie Zadania nr 1:
a) Projekt wykonawczy budowy stacji transformatorowej wnętrzowej w istniejącym budynku A2-3 Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 - działka nr: 411 (obręb W-14);
b) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr DAR-UA-II.1447. 2019 z dnia 04.07.2019r.
2) W zakresie Zadania nr 2:
a) Projekt wykonawczy modernizacji sieci SN-15kV, nN-0,4kV na terenie CKD; zasilanie SN-15kV abonenckiej stacji transformatorowej nr SO7 wraz z unieczynnieniem abonenckiej stacji SO5, budową abonenckich linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nN-0,4kV oraz budową złącza kablowego nN-0,4kV; działka nr: 411; 53/1, 403/2 (obręb W-14)
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.3. Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odłączenia od zasilania budynków na terenie CKD na dłużej niż 4 h. Wszystkie przełączenia powinny odbywać się po godz. 15:30. Szczegóły każdorazowego wyłączenia należy uzgadniać z administratorem budynku.
3.5. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac z służbami CKD (w tym szpitala), wraz z ich powiadomieniem i uzgodnieniem wyłączeń sieci oraz wykonywania prac ziemnych.
3.6. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za możliwość wjazdu sprzętu ciężkiego na teren budowy (w tym wjazdu wyposażenia stacji transformatorowej, agregatu oraz dźwigu). W przypadku konieczności utwardzenia drogi dojazdowej, wykonawca uwzględni w swojej ofercie ww. koszty. Możliwości wjazdu sprzętu ciężkiego należy ocenić podczas wizji lokalnej. Wykonawca ponosi koszty opłat parkingowych, zgodnie z cennikiem operatora.
3.7. Wykonawca ponosi koszty opłat parkingowych za wjazd na obiekt, zgodnie z cennikiem operatora.
3.8. Wykonawca odpowiada za powiadomienie użytkowników, właścicieli działek o terminie i sposobie wykonania planowanych prac.
3.9. Wykonawca ustanowi kierownika budowy. W przypadku prowadzenia budowy na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, kierownik budowy ma obowiązek prowadzić dziennik budowy.
3.10. Wykonawca opracuje (uaktualni i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A.) instrukcję współpracy dla abonenckiej stacji transformatorowej.
3.11. Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji dla abonenckiej stacji transformatorowej.
3.12. Wykonawca odpowiada za przygotowanie dopuszczenia do prac na sieci, łącznie z kosztami nadzoru ze strony konserwatora rozdzielni SN w budynku C14.
3.13. Wykonawca dokona szczegółowej lokalizacji kabli SN i nN będących przedmiotem projektu.
3.14. Wykonawca przejmie gwarancję lub uzgodni z wykonawcą podtrzymanie gwarancji na roboty wykonane w terenie prowadzenia prac (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
3.15. Wykonawca zapewni zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone będą roboty wraz z zapewnieniem porządku na terenie w czasie realizacji prac.
3.16. Wykonawca dokona rozbudowy systemu BMS o nowo wybudowane urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej. Należy przyjąć nowszą technologię oprogramowania z zachowaniem osiągniętej funkcjonalności oraz dotychczasowej topologii i konfiguracji wizualizacji.
3.17. Opracowanie szczegółowych schematów automatyki w oparciu o przewidziane do zainstalowania urządzenia (dotyczy SZR, automatyka stacji, załączanie agregatu)
3.18. Opracowanie dokumentacji fotometrycznej dla opraw oświetleniowych przewidzianych do zainstalowania
3.19. Koordynacji nowoprojektowanej sieci SN i nN z siecią wodociągową realizowaną w II i III kw. 2019r. W razie konieczności dokonania aktualizacji przebiegu trasie linii kablowych.
3.20. Wykonawca prac dokona sprawdzenia urządzeń / kabli układów automatyki w obecności pracowników (inspektorów) Uniwersytetu Medycznego.
Pozostała część opisu znajduję się w punkcie 3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:
1. Termin dostawy i montażu urządzeń dla Zadania nr 1: 30.12.2019 r.
2. Termin wykonania wszystkich kabli SN i nN dla Zadania nr 2: 30.12.2019 r.
3. Termin uruchomienia stacji transformatorowej dla zadania nr 1 oraz wykonanie wszystkich przełączeń kabli SN i nN dla zadania nr 2: 30.04.2020 r.

Wykaz i krótki opis warunków

I. Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
W postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
Do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
W postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
II. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. a) SIWZ.
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa
W ust. 5.2 pkt. 1 lit. b) SIWZ, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości co najmniej 1 000.000,00 zł (jeden milion złotych).
3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
W ust. 5.2 pkt. 1 lit. c) SIWZ, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
— 2 roboty budowlane, polegające na budowie stacji transformatorowej – o mocy co najmniej 1MW lub wartości 400 000,00 zł każda,
— 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie linii kablowej SN o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.
Co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazująca, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
III. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
IV. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 5.1 pkt 2) lit. b niniejszej SIWZ, dotyczący wykonania 3 robót budowlanych zostanie spełniony wyłącznie wtedy, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia ten warunek samodzielnie.
V. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 5.3. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
VI. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
...

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

CIąg dalszy - warunki udziału w postępowaniu:
VII. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
Lub zawodowe, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
VIII. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 5.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w ust. 5.3. pkt 3) SIWZ.
IX. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
X. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6.3. pkt 1-7 SIWZ.
Podstawy wykluczenia:
I. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5.10. pkt 2) SIWZ;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

Ciąg dalszy - Podstawy wykluczenia:
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
Lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
O zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844
I 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
O zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
W postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego:
— sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w ust. 5.3. pkt. 2) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentu potwierdzającego.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

CIąg dalszy - Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
— zdolności technicznej lub zawodowej określonego w ust. 5.3. pkt. 3) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub..

Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)

Ciąg dalszy - Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem Platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.3. pkt 1-4 SIWZ:
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.5. pkt 2) a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 6.5. pkt 2) b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6.6. SIWZ stosuje się.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji...

Warunki realizacji zamówienia

Ciąg dalszy - Wykaz oświadczeń i dokumentów:
... dotyczących tego dokumentu.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6.3. pkt 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 6.5. pkt 1) SIWZ,
W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.6. SIWZ stosuje się.
Wzór umowy stawnoi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wzór umowy w par. 16 zawiera zakres możliwych zamian umowy i warunki ich wprowadzenia.

Warunki otwarcia ofert (miejsce)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, III piętro, pok. 22, Biuro Obsługi i Realizacji zamówień Publicznych, 90-419 Łódź.
Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)

Ciąg dalszy - Wykaz oświadczeń i dokumentów:
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie...

Ciąg dalszy - Wykaz oświadczeń i dokumentów:
...na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach i innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6.3 pkt 1-7 niniejszej SIWZ.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 6.3 pkt 1-8 składa każdy z nich.
15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniuo udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).
I. WADIUM:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.
II. ZABEZPIECZENIE:
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, niezbędnych do realizacji robót wskazanych w dokumentacji.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://umed-lodz.ezamawiajacy.pl po wybraniu z listy opublikowanych postępowań, przedmiotowego ogłoszenia, w zakładce „OFERTY”.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: c) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. d) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej w formie pisemnej albo elektronicznej. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 14. W sprawach nieuregulowanych w siwz w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji transformatorowej SO7 wraz z zasileniem SN-15kV w budynku A2-3 oraz unieczynnienie stacji SO5 na terenie CKD UM w Łodzi, polegające na:
1) budowie stacji transformatorowej wnętrzowej w istniejącym budynku A2-3 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, POLSKA – działka nr: 411 (obręb W-14);
2) modernizacji sieci SN 15kV i nN 0,4kV na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi, POLSKA – działka nr: 411; 53/1, 403/2 (obręb W-14); w zakresie zasilania SN-15kV abonenckiej stacji nr SO7, unieczynnienia abonenckiej stacji SO5, budowy linii kablowych SN-15kV, budowy linii kablowych nN-0,4kV; budowy złącza kablowego nN 0,4kV.

Opis zamówienia

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa dostarczone przez Zamawiającego:
1) W zakresie zadania nr 1:
a) projekt wykonawczy budowy stacji transformatorowej wnętrzowej w istniejącym budynku A2-3 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – działka nr: 411 (obręb W-14);
b) pozwolenie na budowę – decyzja nr DAR-UA-II.1447. 2019 z dnia 4.7.2019 r.
2) W zakresie Zadania nr 2:
a) projekt wykonawczy modernizacji sieci SN-15kV, nN-0,4kV na terenie CKD; zasilanie SN-15kV abonenckiej stacji transformatorowej nr SO7 wraz z unieczynnieniem abonenckiej stacji SO5, budową abonenckich linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nN-0,4kV oraz budową złącza kablowego nN-0,4kV; działka nr: 411; 53/1, 403/2 (obręb W-14);
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.3. Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odłączenia od zasilania budynków na terenie CKD na dłużej niż 4 h. Wszystkie przełączenia powinny odbywać się po godz. 15:30. Szczegóły każdorazowego wyłączenia należy uzgadniać z administratorem budynku.
3.5. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac z służbami CKD (w tym szpitala), wraz z ich powiadomieniem i uzgodnieniem wyłączeń sieci oraz wykonywania prac ziemnych.
3.6. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za możliwość wjazdu sprzętu ciężkiego na teren budowy (w tym wjazdu wyposażenia stacji transformatorowej, agregatu oraz dźwigu). W przypadku konieczności utwardzenia drogi dojazdowej, Wykonawca uwzględni w swojej ofercie ww. koszty. Możliwości wjazdu sprzętu ciężkiego należy ocenić podczas wizji lokalnej. Wykonawca ponosi koszty opłat parkingowych, zgodnie z cennikiem operatora.
3.7. Wykonawca ponosi koszty opłat parkingowych za wjazd na obiekt, zgodnie z cennikiem operatora.
3.8. Wykonawca odpowiada za powiadomienie użytkowników, właścicieli działek o terminie i sposobie wykonania planowanych prac.
3.9. Wykonawca ustanowi kierownika budowy. W przypadku prowadzenia budowy na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, kierownik budowy ma obowiązek prowadzić dziennik budowy.
3.10. Wykonawca opracuje (uaktualni i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A.) instrukcję współpracy dla abonenckiej stacji transformatorowej.
3.11. Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji dla abonenckiej stacji transformatorowej.
3.12. Wykonawca odpowiada za przygotowanie dopuszczenia do prac na sieci, łącznie z kosztami nadzoru ze strony konserwatora rozdzielni SN w budynku C14.
3.13. Wykonawca dokona szczegółowej lokalizacji kabli SN i nN będących przedmiotem projektu.
3.14. Wykonawca przejmie gwarancję lub uzgodni z Wykonawcą podtrzymanie gwarancji na roboty wykonane w terenie prowadzenia prac (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
3.15. Wykonawca zapewni zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone będą roboty wraz z zapewnieniem porządku na terenie w czasie realizacji prac.
3.16. Wykonawca dokona rozbudowy systemu BMS o nowo wybudowane urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej. Należy przyjąć nowszą technologię oprogramowania z zachowaniem osiągniętej funkcjonalności oraz dotychczasowej topologii i konfiguracji wizualizacji.
3.17. Opracowanie szczegółowych schematów automatyki w oparciu o przewidziane do zainstalowania urządzenia (dotyczy SZR, automatyka stacji, załączanie agregatu)
3.18. Opracowanie dokumentacji fotometrycznej dla opraw oświetleniowych przewidzianych do zainstalowania
3.19. Koordynacji nowoprojektowanej sieci SN i nN z siecią wodociągową realizowaną w II i III kw. 2019 r. W razie konieczności dokonania aktualizacji przebiegu trasie linii kablowych.
3.20. Wykonawca prac dokona sprawdzenia urządzeń/kabli układów automatyki w obecności pracowników (inspektorów) Uniwersytetu Medycznego.
Pozostała część opisu znajduję się w punkcie 3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia:
1. Termin dostawy i montażu urządzeń dla zadania nr 1: 30.12.2019 r.
2. Termin wykonania wszystkich kabli SN i nN dla zadania nr 2: 30.12.2019 r.
3. Termin uruchomienia stacji transformatorowej dla zadania nr 1 oraz wykonanie wszystkich przełączeń kabli SN i nN dla zadania nr 2: 30.4.2020 r.

Ciąg dalszy – wykaz oświadczeń i dokumentów:
...na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach i innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6.3 pkt 1–7 niniejszej SIWZ.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 6.3 pkt 1–8 składa każdy z nich.
15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126).
I. Wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.
II. Zabezpieczenie
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, niezbędnych do realizacji robót wskazanych w dokumentacji.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://umed-lodz.ezamawiajacy.pl po wybraniu z listy opublikowanych postępowań, przedmiotowego ogłoszenia, w zakładce „oferty”.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
c) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
d) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej w formie pisemnej albo elektronicznej.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.