Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji przetargowej, w tym wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni. Postępowanie prowadzone jest w trybie Przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2021-02-16.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-12-16.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Ogłoszenie o zamówieniu (2020-12-16) Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy
Nazwa: Laboratorium Innowacji Społecznych Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni
Krajowy numer rejestracyjny: 363799128
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 31
Miasto pocztowe: Gdynia
Kod pocztowy: 81-346
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Agnieszka Nadziejko
Telefon: +48 587273918📞
E-mail: przetargi@lis.gdynia.pl📧
Fax: +48 587273914 📠
Region: Trójmiejski🏙️
URL: http://gdynia.pl/bip/lis🌏
Instytucja zamawiająca (dodatkowa)
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Krajowy numer rejestracyjny: 190563879
Adres pocztowy: ul. Witomińska 29
Miasto pocztowe: Gdynia
Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł:
“Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i...”
Tytuł
Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni.
ZP.2500.7.2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji przetargowej, w tym wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni. Postępowanie prowadzone jest w trybie Przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji przetargowej, w tym wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni.
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zakresy:
1. Realizacja robót budowlanych dla Laboratorium Innowacji Społecznych, z uwzględnieniem zakresu robót objętych dofinansowaniem, tj. związany z odprowadzeniem i gospodarowaniem wód opadowych w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II.
2. Realizacja robót budowlanych dla PEWIK GDYNIA.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1. Przebudowę dróg,
2. Budowę pętli autobusowej, przystanków, zatok i wiat autobusowych, z infrastrukturą towarzyszącą,
3. Budowę parkingów,
4. Rozbudowę skrzyżowania,
5. Budowę chodników, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej,
6. Budowę i przebudowę zjazdów i dojść do posesji,
7. Utwardzenie dróg,
8. Budowę i przebudowę oświetlenia,
9. Budowę i przebudowę odwodnienia,
10. Wykonanie małej architektury,
11. Wykonanie wycinki i nasadzeń zieleni,
12. Budowa pasaży roślinnych,
13. Usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowanym układem drogowym,
14. Remont i przebudowę sieci wodociągowej,
15. Dostawę i montaż 2 tablic informacyjno-pamiątkowych Funduszy Europejskich:
16. Dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych rewitalizacji Gdynia OdNowa oraz 2 tablic informacyjno-promocyjnych gminy Miasta Gdyni:
W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000.000,00 zł. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a uPzp określa obowiązek, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej przede wszystkim w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 i 8 do SIWZ oraz Suplemencie (stanowiącym załącznik nr 7.0. do SIWZ).
Na dokumentację przetargową składają się również wszelkie ewentualne zmiany SIWZ i załączników oraz odpowiedzi na pytania dokonane na etapie postępowania przetargowego.
Zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 11 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami.
Pokaż więcej Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Kryterium jakości (waga): 40
Cena (waga): 60
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Opis
Czas trwania: 13
Zakres zamówienia
Informacje o funduszach Unii Europejskiej: POIS.02.01.00-00-0013/18-00
Opis
Informacje dodatkowe:
“Zakłada się realizację przedmiotu umowy w terminie 13 miesięcy od przekazania terenu budowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się do...”
Informacje dodatkowe
Zakłada się realizację przedmiotu umowy w terminie 13 miesięcy od przekazania terenu budowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót budowlanych w terminie 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie, nie dłuższy niż 72 m-ce.
Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt...”
Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) Z postępowania Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Inne Podmioty:
a)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post., polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c)Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
d)W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na pods. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postęp. wg formuły spełnia–nie spełnia, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.
Pokaż więcej Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“W zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe...”
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru
W zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł. Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania Ogłoszenia w DZUUE. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt 7.1.2.2. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
8.1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty) w postaci elektronicznej:
8.1.1.Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ w formie JEDZ–sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca wypełnia część II JEDZ, część III JEDZ należy wypełnić w odniesieniu do wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu przesłanek wykluczenia, a część IV należy wypełnić tylko w zakresie złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji – sekcja α (alfa), część VI JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny (zalecany format pliku „pdf”). Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.1.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 8.1.1, z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym dany podmiot udostępniający zasoby.
8.1.3.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie składa się wraz z Formularzem oferty. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
8.1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w sposób o którym mowa w pkt 8.1.1., z tym że podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców brak podstaw wykluczenia.
“8.1.5.Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub...”
8.1.5.Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
8.1.6.Oryginału dokumentu wadium, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 10.
8.2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane jest przez Platformę, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8.3.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające niepodleganie wykluczeniu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.:
8.3.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3.2.Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3.4.Odpisu z właściw. rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1.
Pokaż więcej Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“8.3.5.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem...”
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru
8.3.5.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
8.3.6.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 uPzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
8.3.7.Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
8.3.8.Wykazu robót budowlanych.
Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
8.3.9.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej.
8.3.10.Dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których wykonawca polega na zasadzie określonej w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz wykazania spełnienia przez Wykonawcę (w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - dokumenty, o których mowa w pkt od 8.3.1. do 8.3.9 SIWZ (jeżeli dotyczy).
8.4.Jeżeli zdolności techn. lub zawodowe lub syt. finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
8.4.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
8.4.2.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
8.5.Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa:
8.6.1.w pkt 8.3.1.–składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21–dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.6.2.w pkt 8.3.2.–8.3.4.–składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.6.2.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.6.2.2.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Pokaż więcej Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa):
“W zakresie zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy wykażą,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem...”
Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy wykażą,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie) wykonali,zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli:
a)co najmniej jedną robotę budowlaną, w ramach jednego kontraktu/umowy, obejmującą swym zakresem co najmniej budowę lub przebudowę drogi publicznej o klasie nie mniejszej niż L wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą rowerową lub drogą dla pieszych i rowerów lub pasem/kontrapasem dla rowerów o wartości kontraktu/umowy nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto,
b)co najmniej jedno zadanie, w ramach jednego kontraktu/umowy, w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, obejmujące w szczególności założenie trawników i wykonanie nasadzeń zieleni (w tym krzewów i drzew) o powierzchni nie mniejszej niż 200 m.
c)co najmniej jedną robotę budowlaną zawierającą budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o parametrach DN110, L≥300mb.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący–przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek–dot. pkt a), b), c.
Użyte w SIWZ definicje należy rozumieć zgodnie z definicj.ustaw: Prawo budowlane i o drogach publicznych. Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania Ogłosz. w DZUUE.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj.:8.3.8.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne dokumenty. Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o którym mowa w ppkt 7.1.2.1. lit. a),b),c) SIWZ.Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z zał.5 do SIWZ.Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
8.7.Jeżeli w kraju, w którym Wyk ma siedzibę lub msc. zam. lub msc.zam. ma osoba, której dok.dot.,nie wydaje się dok. o których mowa w pkt 8.7,zastęp. się je dok. zawier. odpowiednio ośw. Wyk. ze wskazaniem osoby albo osób uprawni. do jego reprezentacji,lub ośw. osoby, której dok. miał dot.,złoż. przed notariuszem lub przed org.sąd.,admin. albo org.samorz.zawod. lub gospod. właściwym ze wzgl. na siedzibę lub msc. zam.Wyk. lub msc. zam. tej osoby.oświad. powinno być złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 lub 3 m-ce przed upływem term.skł.ofert.
8.8.Wyk. z siedzibą na teryt. RP,w odniesieniu do os.mającej msc.zam. poza teryt. RP, której dot. dok. w pkt 8.3.1.,składa dok,o którym mowa w pkt 8.7.1.,w zakr. określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju,w którym msc. zam. ma osoba,której dok. miał dot.,nie wydaje się takich dok.zastęp. się go dok. zawier.ośw. tej osoby złoż. przed notariuszem lub org.sąd.,admin. albo org.samorz.zawod. lub gospod. właściwym ze względu na msc. zam. tej osoby. Dok. powinien być wystaw. nie wcześniej niż 6 m-y przed upływem term.skł.ofer
Pokaż więcej Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Warunki Umowy zostały zawarte w Istotnych postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.
Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy może...”
Warunki realizacji zamówienia
Warunki Umowy zostały zawarte w Istotnych postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.
Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonych w umowie.
Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1282) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1261).
Procedura Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2021-02-16
12:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 2
Warunki otwarcia ofert: 2021-02-16
14:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia, zgodnie z warunkami określonymi w...”
Warunki otwarcia ofert (miejsce)
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, Sala Konferencyjna – I Piętro
Pokaż więcej
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem...”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)
“I. Wadium:
1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy...”
I. Wadium:
1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
2.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5.350.000 euro na Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny”- budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.Zaleca się dołączenie skanu/kopii dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.
10.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
9.Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
III. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
IV. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
IV. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Portal Smart PZP wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia.
Pokaż więcej Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801📞
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio🌏 Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna
Pokaż więcej Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801📞
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio🌏
Źródło: OJS 2020/S 248-616068 (2020-12-16)
Dodatkowe informacje (2021-02-09) Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł:
“Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i...”
Tytuł
Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni
ZP.2500.7.2020
Informacje uzupełniające Numer referencyjny ogłoszenia pierwotnego
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 248-616068
Zmiany Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Stara wartość
Data: 2021-02-16 📅
Czas: 12:00
Nowa wartość
Data: 2021-03-02 📅
Czas: 12:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Stara wartość
Data: 2021-02-16 📅
Czas: 14:00
Nowa wartość
Data: 2021-03-02 📅
Czas: 14:00
Źródło: OJS 2021/S 030-071592 (2021-02-09)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-05-24) Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy
Nazwa: Laboratorium Innowacji Społecznych, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni
Instytucja zamawiająca (dodatkowa)
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni
Obiekt Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): PLN 8286257.34 💰
Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Gdynia, dzielnica Chylonia, osiedle Meksyk.
Opis zamówienia:
“Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji przetargowej, w tym wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności wykonanie...”
Opis zamówienia
Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji przetargowej, w tym wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni.
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zakresy:
1. Realizacja robót budowlanych dla Laboratorium Innowacji Społecznych, z uwzględnieniem zakresu robót objętych dofinansowaniem, tj. związany z odprowadzeniem i gospodarowaniem wód opadowych w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II.
2. Realizacja robót budowlanych dla PEWIK Gdynia.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1. Przebudowę dróg,
2. Budowę pętli autobusowej, przystanków, zatok i wiat autobusowych, z infrastrukturą towarzyszącą,
3. Budowę parkingów,
4. Rozbudowę skrzyżowania,
5. Budowę chodników, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej,
6. Budowę i przebudowę zjazdów i dojść do posesji,
7. Utwardzenie dróg,
8. Budowę i przebudowę oświetlenia,
9. Budowę i przebudowę odwodnienia,
10. Wykonanie małej architektury,
11. Wykonanie wycinki i nasadzeń zieleni,
12. Budowa pasaży roślinnych,
13. Usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowanym układem drogowym,
14. Remont i przebudowę sieci wodociągowej,
15. Dostawę i montaż 2 tablic informacyjno-pamiątkowych Funduszy Europejskich:
16. Dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych rewitalizacji Gdynia OdNowa oraz 2 tablic informacyjno-promocyjnych gminy miasta Gdyni:
W związku z realizacją zamówienia wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 PLN. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a uPzp określa obowiązek, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej przede wszystkim w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 i 8 do SIWZ oraz Suplemencie (stanowiącym załącznik nr 7.0. do SIWZ).
Na dokumentację przetargową składają się również wszelkie ewentualne zmiany SIWZ i załączników oraz odpowiedzi na pytania dokonane na etapie postępowania przetargowego.
Zakres obowiązków wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 11 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
“Zakłada się realizację przedmiotu umowy w terminie 13 miesięcy od przekazania terenu budowy wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż wykonawca zobowiązuje się do...”
Informacje dodatkowe
Zakłada się realizację przedmiotu umowy w terminie 13 miesięcy od przekazania terenu budowy wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót budowlanych w terminie 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie, nie dłuższy niż 72 miesiące.
Procedura Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2020/S 248-616068
Udzielenie zamówienia
1️⃣
Tytuł:
“Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i...”
Tytuł
Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni.
Pokaż więcej
Data zawarcia umowy: 2021-05-20 📅
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw spoza UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców ✅ Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Romado-Brzeziński sp. z o.o.
Adres pocztowy: Sznurki 115
Miasto pocztowe: Brodnica Górna
Kod pocztowy: 83-324
Kraj: Polska 🇵🇱
Region: Trójmiejski🏙️
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ✅
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Porębskiego nr 58/21
Miasto pocztowe: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-180
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 12308463.69 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 8286257.34 💰
Informacje o podwykonawstwie
Zamówienie zostanie prawdopodobnie zlecone podwykonawcom
Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom:
“1) Branża sanitarna – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Spółka Jawna B. Brzęczek Z. Wójcik,
2) Branża elektryczna i teletechniczna -...”
Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom
1) Branża sanitarna – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Spółka Jawna B. Brzęczek Z. Wójcik,
2) Branża elektryczna i teletechniczna - Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., 84-242 Luzino, ul. Spółdzielców 20,
3) Branża dotycząca sygnalizacji świetlnej - Zakład Inżynierii Ruchu, ul. ul. Handlowa 27, 81-061 Gdynia.
“I. Wadium:
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2....”
I. Wadium:
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 350 000 EUR na budowę węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym zamawiającego.
5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Zaleca się dołączenie skanu/kopii dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.
10.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy z postępowania.
9.Wadium składane w formie, o której mowa w pkt 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane beneficjenta, gwaranta oraz wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
III. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
IV. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
IV. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej portal Smart PZP wskazanej pod adresem (https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia).
Pokaż więcej Organ kontrolny
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5 i 20.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Pokaż więcej Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Źródło: OJS 2021/S 102-266027 (2021-05-24)
Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (2022-06-07) Procedura Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2021/S 102-266027
Udzielenie zamówienia
Numer umowy: ZP.2500.7.2020
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: ROMADO-Brzeziński sp. z o. o.
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 8286257.34 💰
Informacje uzupełniające Informacje dodatkowe
“I. Wadium:
1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy...”
I. Wadium:
1.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
2.Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 1811 0000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5.350.000 euro na Budowa węzła integracyjnego „Gdynia Chylonia – Etap II Północny”- budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.Zaleca się dołączenie skanu/kopii dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty.
10.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
9.Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
III. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
IV. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.
IV. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Portal Smart PZP wskazanej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/lisgdynia .
Pokaż więcej Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna
Pokaż więcej
Źródło: OJS 2022/S 111-310204 (2022-06-07)