1. Zamówienie zostało podzielone na 19 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:
— ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019, poz. 175),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010 w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U. z 2010, nr 215, poz. 1416),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.2.2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016, poz. 211),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.9.2010, w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010, nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
— dyrektywie...
Termin
Termin składania ofert wynosił 2020-09-15.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-08-12.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł:
“Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 19 zadań częściowych
AZ-P.2020,18”
Produkty/usługi: Urządzenia medyczne📦
Krótki opis:
“1. Zamówienie zostało podzielone na 19 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP...”
Krótki opis
1. Zamówienie zostało podzielone na 19 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:
— ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019, poz. 175),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010 w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U. z 2010, nr 215, poz. 1416),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.2.2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016, poz. 211),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.9.2010, w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010, nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
— dyrektywie...
Pokaż więcej Informacje o działkach
Oferty mogą być składane na wszystkie części
1️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Wyposażenie sali wzmożonego nadzoru – meble
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 1
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów📦
Miejsce wykonania: Opolski🏙️
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Blok operacyjny Zamawiającego, POLSKA
Opis zamówienia: Wyposażenie sali wzmożonego nadzoru – meble – wg załącznika 1A do SIWZ.
Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Opis
Czas trwania: 50
Zakres zamówienia
Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
“Projekt nr RPOP.10.01.01-16-0034/17 na: „Wyposażenie bloku operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”.” Opis
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
2️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Lampa zabiegowa, wózki
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 2
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Lampy chirurgiczne📦
Opis zamówienia: Lampa zabiegowa, wózki– wg załącznika 1B do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 2 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 2 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
3️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Pompy infuzyjne
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 3
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Pompy infuzyjne📦
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia i przyrządy do infuzji📦
Opis zamówienia: Pompy infuzyjne – wg załącznika 1C do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 500,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 500,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
4️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Stoły operacyjne
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 4
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Stoły operacyjne📦
Opis zamówienia: Stoły operacyjne – wg załącznika 1D do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 4 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 4 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
5️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Kardiomonitor z centralą monitorującą
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 5
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Centralna jednostka monitorująca📦
Opis zamówienia: Kardiomonitor z centralą monitorującą – wg załącznika 1E do SIWZ.
6️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Aparat do znieczulania z kardiomonitorem
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 6
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia do anestezji📦
Opis zamówienia: Aparat do znieczulania z kardiomonitorem – wg załącznika 1F do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 9 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 9 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
7️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Respirator transportowy
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 7
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Medyczna aparatura oddechowa📦
Opis zamówienia: Respirator transportowy – wg załącznika 1G do SIWZ.
8️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Łóżko elektryczne
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 8
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Łóżka szpitalne📦
Opis zamówienia: Łóżko elektryczne – wg załącznika 1H do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
9️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Sterylizator niskotemperaturowy
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 9
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia sterylizujące📦
Opis zamówienia: Sterylizator niskotemperaturowy – wg załącznika 1I do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 6 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 6 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣0️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa LED, ezofagoskopia
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 10
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych📦
Opis zamówienia:
“Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa Led, ezofagoskopia – wg załącznika 1J do SIWZ.”
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 10 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 10 000,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣1️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Statim
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 11
Opis
Opis zamówienia: Statim – wg załącznika 1K do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 100,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 100,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣2️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Negatoskop
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 12
Opis
Opis zamówienia: Negatoskop – wg załącznika 1L do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 800,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 800,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣3️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: System do ogrzewania pacjentów
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 13
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Urządzenia medyczne📦
Opis zamówienia: System do ogrzewania pacjentów – wg załącznika 1M do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 300,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 300,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣4️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Defibrylator
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 14
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: Defibrylatory📦
Opis zamówienia: Defibrylator – wg załącznika 1N do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 500,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 500,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣5️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Macerator
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 15
Opis
Opis zamówienia: Macerator – wg załącznika 1O do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 450,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 450,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣6️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Aparat do zwiotczania mięśni
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 16
Opis
Opis zamówienia: Aparat do zwiotczania mięśni – wg załącznika 1P do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 400,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 400,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣7️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Mniejszy sprzęt medyczny
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 17
Opis
Opis zamówienia: Mniejszy sprzęt medyczny – wg załącznika 1R do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 100,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 100,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣8️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Ssaki
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 18
Opis
Opis zamówienia: Ssaki – wg załącznika 1S do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 100,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 100,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
1️⃣9️⃣ Zakres zamówienia
Tytuł: Monitor poziomu analgezji
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: 19
Opis
Dodatkowe produkty/usługi: System monitorowania pacjentów📦
Opis zamówienia: Monitor poziomu analgezji – wg załącznika 1T do SIWZ.
Informacje dodatkowe:
“Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 700,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień...”
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 700,00 PLN.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.
Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr...”
Warunki realizacji zamówienia
1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Procedura Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-09-15
09:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 2
Warunki otwarcia ofert: 2020-09-15
09:15 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział logistyki – pokój nr 19, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi z...”
Warunki otwarcia ofert (miejsce)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział logistyki – pokój nr 19, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi z wykorzystaniem platformy zakupowej: (www.platformazakupowa.pl)
Informacje uzupełniające Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Informacje dodatkowe
“Zawartość oferty:
1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz...”
Zawartość oferty:
1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 1a – 1p do SIWZ (na oferowane zadania częściowe) – dokument ma umożliwić dokonanie oceny ofert opisanej w rozdz. XVI SIWZ;
3. wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (jednolity europejski dokument zamówień), o którym mowa w rozdziale VII ust. 7.1 niniejszej SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy;
5. oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
6. pełnomocnictwo – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy;
7. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy (w przypadku ich braku/błędów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia/uzupełnienia/poprawienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp).
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę brak podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Pokaż więcej Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587702📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: http://www.uzp.gov.pl🌏 Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) Opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.
11. Terminy na wniesienie odwołań określono w art. 182 Pzp.
12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.
Pokaż więcej Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Fax: +48 224587800 📠
URL: www.uzp.gov.pl🌏
Źródło: OJS 2020/S 158-385343 (2020-08-12)
Dodatkowe informacje (2020-09-08) Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“1. Zamówienie zostało podzielone na 19 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP...”
Krótki opis
1. Zamówienie zostało podzielone na 19 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:
— ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019, poz. 175),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010 w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U. z 2010, nr 215, poz. 1416),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.2.2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016, poz. 211),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.9.2010, w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010, nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
— dyrektywie ...
Informacje uzupełniające Numer referencyjny ogłoszenia pierwotnego
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 158-385343
Zmiany Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Stara wartość
Data: 2020-09-15 📅
Czas: 09:00
Nowa wartość
Data: 2020-09-23 📅
Czas: 09:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Warunki otwarcia ofert
Stara wartość
Data: 2020-09-15 📅
Czas: 09:15
Nowa wartość
Data: 2020-09-23 📅
Czas: 09:15
Źródło: OJS 2020/S 177-426165 (2020-09-08)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-01-29) Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“1. Zamówienie zostało podzielone na 19 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP...”
Krótki opis
1. Zamówienie zostało podzielone na 19 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:
— ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019, poz. 175),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U. z 2010, nr 215, poz. 1416),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016, poz. 211),
— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r., w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010, nr 186, poz.1252 z późn. zm.),
— dyrektywie...
Pokaż więcej
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): PLN 1573961.40 💰
Informacje o działkach
Niniejsze zamówienie podzielone jest na części ✅ Opis
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Blok operacyjny zamawiającego.
Kryteria przyznawania nagród
Cena
Zakres zamówienia
Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
“Projekt nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: wyposażenie bloku operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.” Opis
Opis zamówienia: Lampa zabiegowa, wózki – wg załącznika 1B do SIWZ.
Zakres zamówienia
Tytuł: Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa led, ezofagoskopia
Opis
Opis zamówienia:
“Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa led, ezofagoskopia – wg załącznika 1J do SIWZ.”
Procedura Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2020/S 158-385343
Udzielenie zamówienia
1️⃣
Numer identyfikacyjny działki: 1
Tytuł: Wyposażenie sali wzmożonego nadzoru – meble
Data zawarcia umowy: 2020-10-28 📅
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw spoza UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Formed sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: ul. Leśnianka 97
Miasto pocztowe: Żywiec
Kod pocztowy: 34-300
Kraj: Polska 🇵🇱
Region: Bielski🏙️
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ✅ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 112597.33 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 138 961 💰
2️⃣
Numer umowy: 2
Numer identyfikacyjny działki: 2
Tytuł: Lampa zabiegowa, wózki
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 79833.33 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 68 419 💰
3️⃣
Numer umowy: 3
Numer identyfikacyjny działki: 3
Tytuł: Pompy infuzyjne
Informacja o nie przyznaniu dotacji
Nie otrzymano żadnych ofert ani wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie zostały odrzucone
4️⃣
Numer umowy: 4
Numer identyfikacyjny działki: 4
Tytuł: Stoły operacyjne
Data zawarcia umowy: 2020-12-08 📅
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Medicavera sp. z o.o., Dahlhausen Group
Adres pocztowy: ul. Majowa 2
Miasto pocztowe: Szczecin
Kod pocztowy: 71-374
Region: Miasto Szczecin🏙️ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 152851.85 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 152848.87 💰
5️⃣
Numer umowy: 5
Numer identyfikacyjny działki: 5
Tytuł: Kardiomonitor z centralą monitorującą
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: 2020r Walmed sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ptaków Leśnych 73
Miasto pocztowe: Jastrzębie
Kod pocztowy: 05-500
Region: Mazowiecki regionalny🏙️ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 81365.73 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 101 550 💰
6️⃣
Numer umowy: 6
Numer identyfikacyjny działki: 6
Tytuł: Aparat do znieczulania z kardiomonitorem
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Dräger Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-495
Region: Miasto Warszawa🏙️ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 301481.48 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 221 200 💰
7️⃣
Numer umowy: 7
Numer identyfikacyjny działki: 7
Tytuł: Respirator transportowy
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: 2020r Dräger Polska sp. z o.o.
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 115138.88 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 84 000 💰
8️⃣
Numer umowy: 8
Numer identyfikacyjny działki: 8
Tytuł: Łóżko elektryczne
Informacje o przetargach
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Stiegelmeyer sp. z o.o.
Adres pocztowy: Grubno 63
Miasto pocztowe: Stolno
Kod pocztowy: 86-212
Region: Kujawsko-pomorskie🏙️
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 44861.10 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 55 800 💰
9️⃣
Numer umowy: 9
Numer identyfikacyjny działki: 9
Tytuł: Sterylizator niskotemperaturowy
1️⃣0️⃣
Numer umowy: 10
Numer identyfikacyjny działki: 10
Tytuł: Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa led, ezofagoskopia
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Medim sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 45b
Miasto pocztowe: Piaseczno
Kod pocztowy: 05‐500
Region: Makroregion województwo mazowieckie🏙️ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 383333.33 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 473823.78 💰
1️⃣1️⃣
Numer umowy: 11
Numer identyfikacyjny działki: 11
Tytuł: Statim
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Medbit.pl sp. z o.o.
Adres pocztowy: Dolina Zielona 19b
Miasto pocztowe: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-154
Region: Zielonogórski🏙️ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 113425.95 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 103425.95 💰
1️⃣2️⃣
Numer umowy: 12
Numer identyfikacyjny działki: 12
Tytuł: Negatoskop
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 30555.56 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 32 200 💰
1️⃣3️⃣
Numer umowy: 13
Numer identyfikacyjny działki: 13
Tytuł: System do ogrzewania pacjentów
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Empireum Piotr Dopieralski
Adres pocztowy: ul. Chotomowska 30
Miasto pocztowe: Jabłonna
Kod pocztowy: 05-110
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 13148.15 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 17 856 💰
1️⃣4️⃣
Numer umowy: 14
Numer identyfikacyjny działki: 14
Tytuł: Defibrylator
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 54972.22 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 54 972 💰
1️⃣5️⃣
Numer umowy: 15
Numer identyfikacyjny działki: 15
Tytuł: Macerator
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 10/4
Kod pocztowy: 65-066
Region: Lubuskie🏙️ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 19444.44 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 20 400 💰
1️⃣6️⃣
Numer umowy: 16
Numer identyfikacyjny działki: 16
Tytuł: Aparat do zwiotczania mięśni
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Walmed sp. z o.o.
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 15962.96 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 15 800 💰
1️⃣7️⃣
Numer umowy: 17
Numer identyfikacyjny działki: 17
Tytuł: Mniejszy sprzęt medyczny
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 4361.10 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 3204.80 💰
1️⃣8️⃣
Numer umowy: 18
Numer identyfikacyjny działki: 18
Tytuł: Ssaki
1️⃣9️⃣
Numer umowy: 19
Numer identyfikacyjny działki: 19
Tytuł: Monitor poziomu analgezji
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Veromed sp. z o.o. sp. k.
Adres pocztowy: ul. Wolności 94
Miasto pocztowe: Zabrze
Kod pocztowy: 41-800
Region: Śląskie🏙️ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 26666.67 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 29 500 💰
Informacje uzupełniające Informacje dodatkowe
“Zawartość oferty:
1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz...”
Zawartość oferty:
1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 1a – 1p do SIWZ (na oferowane zadania częściowe) – dokument ma umożliwić dokonanie oceny ofert opisanej w rozdz. XVI SIWZ;
3. wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (Jednolity europejski dokument zamówień), o którym mowa w rozdziale VII ust. 7.1 niniejszej SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy;
5. oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
6. pełnomocnictwo – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy;
7. dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy;
(w przypadku ich braku / błędów zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia / uzupełnienia / poprawienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp).
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez wykonawcę brak podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Pokaż więcej Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.
11. Terminy na wniesienie odwołań określono w art. 182 Pzp.
12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.
Pokaż więcej
Źródło: OJS 2021/S 023-055020 (2021-01-29)