Remont budynku przy ul. Tęczowej 48 we Wrocławiu

Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,
2) wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7,
3. remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:
a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła,
b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
c) przebudowę instalacji zimnej wody.
4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej" oraz „tablicy pamiątkowej", zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2020-12-07. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-10-30.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław

Co?

Gdzie?

• Dolnośląskie › Miasto Wrocław

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-10-30	Ogłoszenie o zamówieniu
2021-01-27	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-10-30)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty budowlane w zakresie budynków
Numer referencyjny: ZZK-NZ/290/3400/182/20
Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami, 2) wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7, 3. remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.: a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła, b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej, c) przebudowę instalacji zimnej wody. 4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej" oraz „tablicy pamiątkowej", zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane w zakresie budynków 📦
Dodatkowy kod CPV: Roboty izolacyjne 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Miasto Wrocław 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Adres pocztowy: ul. św. Elżbiety 3
Kod pocztowy: 50-111
Miasto pocztowe: Wrocław
Kontakt
Adres internetowy: http://bip.zzk.wroc.pl 🌏
E-mail: zp@zzk.wroc.pl 📧
Telefon: +48 3328118 📞
Fax: +48 3328123 📠
URL dokumentów: https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-10-30 📅
Termin składania ofert: 2020-12-07 📅
Data publikacji: 2020-11-04 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 215-526046
Numer Dz.U.-S: 215
Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy (wg harmonogramu), w tym: wykonanie pom. węzła cieplnego: do 3 miesięcy, wykonanie instalacji co, pionów cwu i cyrkulacji: do 5 miesięcy. 2. Wadium – 4 000 PLN. 3. Kryteria oceny ofert – rozdz. XII SIWZ. 4. Podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 5. Oferty w formie elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami,

2) wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7,

3. remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła,

b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

c) przebudowę instalacji zimnej wody.

4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej" oraz „tablicy pamiątkowej", zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

3) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

1) Projekt budowlany oraz Decyzja nr 669/20 – załącznik nr 9 do SIWZ,

2) Projekty wykonawcze branż: Architektura, Sanitarna, Elektryczna – załącznik nr 10 do SIWZ,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: roboty budowlane, instalacje sanitarne, branża elektryczna – załącznik nr 11 do SIWZ,

4) Przedmiary – załącznik nr 12 do SIWZ,

5) wzór, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy – załącznik nr 13 do SIWZ,

6) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji – załącznik nr 14 do SIWZ,

7) wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac niż wynika to z zakresu prac wskazanego powyżej w pkt 3. Zakres robót objęty niniejszym postępowaniem został określony w przedmiarach robót.

3. Postępowanie stanowi część zamówienia w ramach projektu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”.

Czas trwania: 8 miesięcy
Opis odnowień:

1. Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 100 % wartości zamówienia podstawowego.

2. Zasady udzielenia zamówienia – SIWZ.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: RPDS 03.03.02-02-0001/20-00
Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy (wg harmonogramu), w tym: wykonanie pom. węzła cieplnego: do 3 miesięcy, wykonanie instalacji co, pionów cwu i cyrkulacji: do 5 miesięcy.

2. Wadium – 4 000 PLN.

3. Kryteria oceny ofert – rozdz. XII SIWZ.

4. Podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

5. Oferty w formie elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolności techniczne i zawodowe:

Wykonawca ma wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub użytkowego obejmującą roboty budowlane, elektryczne i sanitarne wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania;

2) dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:

a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy;

b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót;

c) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót.

1. Zgodnie z treścią art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – zapis ten oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu (tj. podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) w realizacji zamówienia.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza także informacje o tych podmiotach w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

7. Pozostałe informacje w SIWZ.

Minimalny poziom(y) standardów:

1. robota budowlana o wartości co najmniej 200 000 PLN;

2. Ilość osób z uprawnieniami – 3 osoby.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Istotne postanowienia umowy oraz istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ – dostępna na stronie Zamawiającego (bip.zzk.wroc.pl) oraz na platformie zakupowej.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 10:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2021-02-04 📅
Data otwarcia ofert: 2020-12-07 📅
Czas otwarcia ofert: 12:30
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Grabiszyńskiej 257, pok. 102 (I piętro).
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): okres gwarancji
Kryterium jakości (waga): 35
Kryterium jakości (nazwa): kryterium społeczne
Kryterium jakości (waga): 5
Cena (waga): 60

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Katarzyna Morawiec
Adres profilu nabywcy: http://bip.zzk.wroc.pl 🌏
Dokumenty URL: https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, do złożenia za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i zawodowej,

2) brak podlegania wykluczeniu z postępowania:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów Zamawiający wskazał w rozdz. IV SIWZ.

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie formularza JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów podpisane przez te podmioty.

4. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza JEDZ w formacie .xml o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 (instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.

6. Wykonawca w zależności od stanu faktycznego składa zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Kio
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Informacje o terminach składania odwołań:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Uzp
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2020/S 215-526046 (2020-10-30)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-01-27)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami; 2) wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7; 3) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.: a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła, b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej, c) przebudowę instalacji zimnej wody; 4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej" oraz „tablicy pamiątkowej", zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.

Całkowita wartość zamówienia: 359937.64 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2021-01-27 📅
Data publikacji: 2021-02-01 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2021/S 021-048970
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 215-526046
Numer Dz.U.-S: 21

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami;

2) wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7;

c) przebudowę instalacji zimnej wody;

1) projekt budowlany oraz decyzja nr 669/20 – załącznik nr 9 do SIWZ;

2) projekty wykonawcze branż: architektura, sanitarna, elektryczna – załącznik nr 10 do SIWZ;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: roboty budowlane, instalacje sanitarne, branża elektryczna – załącznik nr 11 do SIWZ;

4) przedmiary – załącznik nr 12 do SIWZ;

5) wzór, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy – załącznik nr 13 do SIWZ;

6) podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji – załącznik nr 14 do SIWZ;

Uwaga: dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac niż wynika to z zakresu prac wskazanego powyżej w pkt 3. Zakres robót objęty niniejszym postępowaniem został określony w przedmiarach robót.

3. Postępowanie stanowi część zamówienia w ramach projektu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2021-01-26 📅
Nazwa: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Instalux Marcin Czekaj
Adres pocztowy: Jaworek 50
Miasto pocztowe: Ząbkowice Śląskie
Kod pocztowy: 57-200
Kraj: Polska 🇵🇱
Wałbrzyski 🏙️
Nazwa: Zakład Budowlany Dawid Witsanko
Adres pocztowy: Brzeźnica 39a
Miasto pocztowe: Bardo
Kod pocztowy: 57-256
Całkowita wartość zamówienia: 359937.63 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 5

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, do złożenia za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i zawodowej;

b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów zamawiający wskazał w rozdz. IV SIWZ.

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie formularza JEDZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza JEDZ w formacie .xml o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 (instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz).

6. Wykonawca w zależności od stanu faktycznego składa zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Źródło: OJS 2021/S 021-048970 (2021-01-27)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (>20)

Roboty budowlane w zakresie budynków (>20)