Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj

Tytuł

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj
BZP.272.30.2020

Krótki opis

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin.
Zadanie jest podzielone na dwa etapy tj.:
1.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka.2.Budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym: decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Opis zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin. Zadanie jest podzielone na dwa etapy tj.:Etap 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka.
Etap 2: Budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz. 3.3.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym: decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3.4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) Wykonanie dokumentacji projektowej – według zakresu ustalonego w PFU, b) Wykonanie Projektu Czasowej i Stałej Organizacji Ruchu, Projektu Wykonawczego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, części przedmiarowo – kosztorysowej. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. c) Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji, postanowień i koniecznych uzgodnień, opinii itp. d) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji administracyjnych w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.); e) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje projektową, zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszego zamówienia, uzyskanie stosownej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania.
f) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. g) Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, h) Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji.i) Przeniesienie praw autorskich.j) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. k) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku konieczności, l) Wykonanie opisu stanu zagospodarowania nieruchomości, które będą wykupowane pod przyszły pas drogowy. 3.13. Szczegółowy zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych, określają: a.Program Funkcjonalno – Użytkowy odpowiednio dla etapu 1 oraz dla etapu 2 zamówienia, b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, c.Wzór umowy. d.Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne, w tym decyzje środowiskowe Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym etapie. Projekty budowlane i wykonawcze branżowe muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez odpowiednich gestorów na każdym etapie.

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500.000, 00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

a) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 15 000 000 zł.
b) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 10.000.000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 15 000 000,00 zł.
d) Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 10.000.000,00 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: 3 roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 30 000 0000 zł brutto, przy czym, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie drogi, prowadzoną w formule zaprojektuj i wybuduj.Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonanie robót budowlanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:Wykonawca musi wykazać dysponowanie zespołem, posiadającym kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z:1)min. 1 osoby – projektanta branży drogowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, legitymującego się doświadczeniem zawodowym min 5 lat po uzyskaniu uprawnień,2)min. 1 osoby - projektanta branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymującego się doświadczeniem zawodowym min 5 lat po uzyskaniu uprawnień, 3)min. 1 osoby – projektanta branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego doświadczenie zawodowe min 5 lat po uzyskaniu uprawnień,4)min. 1 osoby – projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadającego doświadczenie zawodowe min 5 lat po uzyskaniu uprawnień 5)min. 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającej doświadczenie zawodowe min 5 lat po uzyskaniu uprawnień, 6)min. 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającej doświadczenie zawodowe min 5 lat po uzyskaniu uprawnień,7)Min. 1 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie zawodowe min 5 lat po uzyskaniu uprawnień, 8)min. 1 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności teletechnicznej.Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowniczych na budowie. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne dokumenty, b)wykazu osóbskierowanych

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4 ustawy PZP. Na podstawie:
1)art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498),2)art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,3)art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ). Dokument ten zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

Krótki opis

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin.
Zadanie jest podzielone na dwa etapy, tj.:
1. rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka;
2. budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym: decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Tekst

— 3 roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 30 000 0000 zł brutto, przy czym, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie drogi, prowadzoną w formule zaprojektuj i wybuduj

Tekst

— 3 roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto, przy czym, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie drogi, prowadzoną w formule zaprojektuj i wybuduj

Opis zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin. Zadanie jest podzielone na dwa etapy, tj.:
— etap 1: rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka,
— etap 2: budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym: decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3.4. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) wykonanie dokumentacji projektowej – według zakresu ustalonego w PFU;
b) wykonanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, części przedmiarowo – kosztorysowej. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót;
c) opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji, postanowień i koniecznych uzgodnień, opinii itp.;
d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych decyzji administracyjnych w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.);
e) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje projektową, zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszego zamówienia, uzyskanie stosownej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania;
f) opracowanie dokumentacji powykonawczej;
g) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej;
h) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji;
i) przeniesienie praw autorskich;
j) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych;
k) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku konieczności;
l) wykonanie opisu stanu zagospodarowania nieruchomości, które będą wykupowane pod przyszły pas drogowy.
3.13. Szczegółowy zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych, określają:
a. program funkcjonalno-użytkowy odpowiednio dla etapu 1 oraz dla etapu 2 zamówienia;
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
c. wzór umowy;
d. decyzje i inne dokumenty formalno-prawne, w tym decyzje środowiskowe.
Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym etapie. Projekty budowlane i wykonawcze branżowe muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez odpowiednich gestorów na każdym etapie.

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500 000, 00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

Tytuł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4 ustawy Pzp. Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ). Dokument ten zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej.