Wykonanie w systemie „zaprojektuj i buduj” myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu

Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie „projektuj i buduj” myjni automatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą na bocznicy kolejowej we Wrocławiu.
Adres obiektu: Bocznica kolejowa Wrocław Główny, ul. Paczkowska 26 (dz. nr 4/137, obręb Południe).
2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie projektuj i buduj myjni automatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą na bocznicy kolejowej we Wrocławiu. Adres obiektu: Bocznica kolejowa Wrocław Główny, ul. Paczkowska 26 (dz. nr 4/137, obręb Południe).
2. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wykona:
1) dokumentację i opracowania projektowe (zwane dalej łącznie „Dokumentacją”):
a. inwentaryzację terenu i zieleni,
b. projekty budowlane z podziałem na niezbędne branże,
c. projekty wykonawcze z podziałem na niezbędne branże,
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
e. kosztorys inwestorski dla celów informacyjnych,
f. kompleksową dokumentację geodezyjną z niezbędnymi uzgodnieniami i powykonawczą wraz z naniesieniem na mapy ewidencji gruntu,
g. wizualizację zaprojektowanego obiektu dla potrzeb promocji projektu, zgodną z wytycznymi Zamawiającego znajdującymi się w Załączniku nr 2 do Umowy,
h. dokumentacje i instrukcje niezbędne do eksploatacji i bieżącego utrzymania myjni, w tym instrukcje użytkowania instalacji i urządzeń oraz komplet materiałów szkoleniowych,
i. potwierdzenie zadeklarowanego zgodnie z wymaganiami SIWZ zużycia energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni, w procesie mycia, w warunkach referencyjnych, w postaci kalkulacji sporządzonej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej.
2) opracowania, czynności, prace i roboty budowlane:
a. uzgodni z Zamawiającym i będzie na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo- finansowy, zwany dalej „Harmonogramem” dla całego zadania inwestycyjnego,
b. wystąpi do właściwego organu o uzyskanie ważnych i prawomocnych:
i. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
ii. uzgodnienia technicznego przyłączenia do mediów PKP OGN,
iii. warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
iv. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. po wcześniejszej analizie ewentualnej zmiany warunków,
b. uzyska dodatkowe wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, mapy do celów projektowych, decyzje administracyjne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
c. uzyska uzgodnienie Regulaminu wyłączenia prądu z sieci PKP Energetyka, jeśli zajdzie konieczność,
d. uzyska pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
e. wykona roboty rozbiórkowe,
f. usunie ewentualne kolizje z infrastrukturą na terenie inwestycji,
g. wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie wszystkich wymaganych branż,
h. dokona dostawy i montażu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,
i. wykona plany rozruchów i testów dostarczonych instalacji i urządzeń,
j. przeprowadzi rozruchy, testy, próby funkcjonalne, w tym dokona potwierdzenia zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni, w procesie mycia, w warunkach referencyjnych,
k. przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego (nie więcej niż 8 pracowników Zamawiającego),
l. przeniesie prawa autorskie do dokumentacji na wskazanych w umowie polach eksploatacji,
m. będzie pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót do czasu uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
n. uzyska pozwolenie na użytkowanie Przedmiotu zamówienia.
o. wykona świadczenia gwarancyjne przez okres 3 lat.

Informacje dodatkowe

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.Wykonanie przedmiotu umowy w systemie zaprojektuj i zbuduj będzie podzielone na trzy etapy.Szczegółowe informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia zostały zawarte w Rozdziale VI SIWZ

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust. 2 poniżej;
2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.2 Ogłoszenia); posiada,posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;
3) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w rozdziale VIII SIWZ.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich (każdego z nich);
4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust.1ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.
6. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż równowartość 7.000.000,00 PLN,
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
4. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej Sekcji poniżej.

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja B pkt 6 – w odniesieniu do wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganym w warunku poziomie.
2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej powyżej Zamawiający żąda: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust.2 Wykonawcy składają łącznie.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”).W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia.
7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziałuw postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowaw art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-d, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-d ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego, o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN netto każda.
Pod pojęciem obiektu budowlanego Zamawiający rozumie budynki należące do kategorii XVI, XVII oraz XVIII ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wykazania się robotą o wartości wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1:
— projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— projektantem w specjalności instalacje sanitarne posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku projektanta w tej specjalności,
— projektantem w specjalności instalacje elektryczne posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku projektanta w tej specjalności,
— projektantem w specjalności kolejowej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności kolejowej, w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku projektanta w tej specjalności,
— kierownikiem robót budowlanych posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Prawem budowlanym, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku kierownika robót budowlanych w tej specjalności,
— kierownikiem robót sanitarnych posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z Prawem budowlanym, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku kierownika robót budowlanych w tej specjalności,
— kierownikiem robót elektrycznych posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z Prawem budowlanym, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku kierownika robót budowlanych w tej specjalności,
— kierownikiem robót kolejowych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku kierownika robót budowlanych w tej specjalności.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w
Prawie budowlanym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
— nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
— posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu
kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2–6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno
stanowisko.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/
„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej sekcji poniżej.

Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
1) JEDZ w części IV sekcja C pkt 1a – w postaci wykazu wykonanych robót w zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej;
2) JEDZ w części IV sekcja C pkt 2 – w postaci wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.
2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w części IV sekcja C pkt 1a JEDZ zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy;
2) zgodnie z § 2 ust. 7 rozp. Zamawiający odstąpi od żądania złożenia ww. wykazów, gdyż zakresowi informacji objętych wykazami odpowiada treść informacji ujętych w JEDZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny,czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia.
7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp), pkt 15–22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Wymagane depozyty i gwarancje

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w 1 lub w kilku z form określonych wart.45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w 1 z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie

1. Zgodnie z art. 23 ustawą Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy.

Warunki realizacji zamówienia

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ.
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, znajduje się w rozdziale XXIII SIWZ.
3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej. Link bezpośrednio odsyłający do dokumentacji postępowania na platformie zakupowej dostępny jest na stronie internetowej: www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/biezace-przetargi/ – pod nazwą postępowania.

Warunki otwarcia ofert (miejsce)

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, piętro VI, sala konferencyjna nr 618, POLSKA.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach.

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14Ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 13 lit.a-c Ustawy Pzp) i art.24 ust.1 pkt 21 Ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp
5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2.Zamawiający informuje,że zgodnie z § 2 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.w sprawie
Dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z2016 r.poz.1126) (zwanym w treści Ogłoszenia Rozp.),odstąpi od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 pkt 16-20 Ustawy Pzp i oświadczeń wskazanych w ust.1pkt 5-7 powyżej, ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.
3.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej składa dokumenty wskazane w §7 Rozp.i odpowiednio w Rozdziale IX ust.13-15 SIWZ.
4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Polski,w odniesieniu do mającej miejsce zamieszkania poza Polską osoby, której dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1 składa dokumenty wskazane w §8 rozp.i odpowiednio w Rozdziale IX ust.16 SIWZ.
5.Szczegóły dot dokumentów, które należy złożyć zawarte są w Rozdziale IX SIWZ

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1-2.

Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie projektuj i buduj myjni automatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą na bocznicy kolejowej we Wrocławiu.
Adres obiektu: Bocznica kolejowa Wrocław Główny, ul. Paczkowska 26 (dz. nr 4/137, obręb Południe).
2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie projektuj i buduj myjni automatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą na bocznicy kolejowej we Wrocławiu.
Adres obiektu: Bocznica kolejowa Wrocław Główny, ul. Paczkowska 26 (dz. nr 4/137, obręb Południe).
2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie projektuj i buduj myjni automatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą na bocznicy kolejowej we Wrocławiu. Adres obiektu: Bocznica kolejowa Wrocław Główny, ul. Paczkowska 26 (dz. nr 4/137, obręb Południe).
2. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wykona:
1) dokumentację i opracowania projektowe (zwane dalej łącznie „Dokumentacją”):
a. inwentaryzację terenu i zieleni;
b. projekty budowlane z podziałem na niezbędne branże;
c. projekty wykonawcze z podziałem na niezbędne branże;
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
e. kosztorys inwestorski dla celów informacyjnych;
f. kompleksową dokumentację geodezyjną z niezbędnymi uzgodnieniami i powykonawczą wraz z naniesieniem na mapy ewidencji gruntu;
g. wizualizację zaprojektowanego obiektu dla potrzeb promocji projektu, zgodną z wytycznymi Zamawiającego znajdującymi się w Załączniku nr 2 do umowy;
h. dokumentacje i instrukcje niezbędne do eksploatacji i bieżącego utrzymania myjni, w tym instrukcje użytkowania instalacji i urządzeń oraz komplet materiałów szkoleniowych;
i. potwierdzenie zadeklarowanego zgodnie z wymaganiami SIWZ zużycia energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni, w procesie mycia, w warunkach referencyjnych, w postaci kalkulacji sporządzonej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej.
2) opracowania, czynności, prace i roboty budowlane:
a. uzgodni z Zamawiającym i będzie na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „Harmonogramem” dla całego zadania inwestycyjnego;
b. wystąpi do właściwego organu o uzyskanie ważnych i prawomocnych:
i. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
ii. uzgodnienia technicznego przyłączenia do mediów PKP OGN;
iii. warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
iv. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. po wcześniejszej analizie ewentualnej zmiany warunków;
b. uzyska dodatkowe wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, mapy do celów projektowych, decyzje administracyjne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
c. uzyska uzgodnienie Regulaminu wyłączenia prądu z sieci PKP Energetyka, jeśli zajdzie konieczność;
d. uzyska pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
e. wykona roboty rozbiórkowe;
f. usunie ewentualne kolizje z infrastrukturą na terenie inwestycji;
g. wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie wszystkich wymaganych branż;
h. dokona dostawy i montażu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego;
i. wykona plany rozruchów i testów dostarczonych instalacji i urządzeń;
j. przeprowadzi rozruchy, testy, próby funkcjonalne, w tym dokona potwierdzenia zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni, w procesie mycia, w warunkach referencyjnych;
k. przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego (nie więcej niż 8 pracowników Zamawiającego);
l. przeniesie prawa autorskie do dokumentacji na wskazanych w umowie polach eksploatacji;
m. będzie pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót do czasu uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;
n. uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu zamówienia;
o. wykona świadczenia gwarancyjne przez okres 3 lat.

Informacje dodatkowe

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonanie przedmiotu umowy w systemie zaprojektuj i zbuduj będzie podzielone na trzy etapy. Szczegółowe informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia zostały zawarte w rozdziale VI SIWZ.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) (zwanym w treści ogłoszenia rozp.), odstąpi od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16–20 ustawy Pzp i oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 5–7 powyżej, ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 powyżej składa dokumenty wskazane w §7 rozp. i odpowiednio w rozdziale IX ust. 13–15 SIWZ.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Polski,w odniesieniu do mającej miejsce zamieszkania poza Polską osoby, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1 składa dokumenty wskazane w §8 rozp. i odpowiednio w rozdziale IX ust. 16 SIWZ.
5. Szczegóły dot dokumentów, które należy złożyć zawarte są w rozdziale IX SIWZ.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1–2.