Rozbudowa i nadbudowa Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu | Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

Data	Dokument
2024-09-10	Ogłoszenie o zamówieniu
2024-10-11	Ogłoszenie o zamówieniu
2024-12-13	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2025-01-15	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2025-02-04	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2025-03-27	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2026-06-01	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2026-06-01	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2026-06-01	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2026-06-01	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2026-06-01	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2024-09-10)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Rozbudowa i nadbudowa Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Numer referencyjny: DA.261.1.41.2024
Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje 1 część.
Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie budynków 📦
Wartość szacunkowa bez VAT: 23967750.53 PLN 💰
Opis
Wewnętrzny identyfikator: Część nr 1–rozbudowa i nadbudowa Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Tytuł: Część nr 1–rozbudowa i nadbudowa Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ✅
Opis zamówienia:

Część nr 1–rozbudowa i nadbudowa Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj: Polska 🇵🇱
Miejsce wykonania: Nowosądecki 🏙️
Czas trwania
Data rozpoczęcia: 2024-11-16 📅
Data końcowa: 2026-05-31 📅
Kryteria przyznawania nagród
Cena ✅
Cena (waga): 60
Kryterium jakości (nazwa): Gwarancja
Kryterium jakości (waga): 30
Kryterium jakości (nazwa): Termin realizacji
Kryterium jakości (waga): 10
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001
Opis
Adres pocztowy: ul Młyńska
10

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta ✅
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE
przetarg nieograniczony - art.129 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-10-16 08:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-10-16 08:30:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 90 dni
Warunki przetargu
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Wymagane jest zabezpieczenie ✅
Data otwarcia: 2024-10-16 08:30:00 📅
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zamówienia elektroniczne ✅
Stosowana będzie płatność elektroniczna ✅
Kryteria przyznawania nagród
Rodzaj wagi: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje: Zgodnie z SWZ - rozdział XV. Wymagania dotyczące wadium.

Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
Krajowy numer rejestracyjny: 7342608458
Departament: Zespół ds. zamówien publicznych
Adres pocztowy: ul Młyńska
10
Kod pocztowy: 33-300
Miasto pocztowe: Nowy Sącz
Region: Nowosądecki 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl 📧
Telefon: +48184436635 📞
Fax: +48184436635 📠
URL: www.szpitalnowysacz.pl 🌏
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
Główna działalność
Zdrowie
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl 🌏
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowy numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu
17A
Kod pocztowy: 02-676
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48224587801 📞
Fax: +48224587801 📠
URL: https://uzp.gov.pl 🌏
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:

10 dni - Szczegóły dokumenty zamówienia tj. SWZ - rozdział XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Źródło: OJS 2024/S 177-546584 (2024-09-10)

Ogłoszenie o zamówieniu (2024-10-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Wartość szacunkowa bez VAT: 23967750.53 PLN 💰

Zmiany
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001
Nowa wartość
Tekst:

Termin składania ofert: 29/10/2024 08:00:00 Data otwarcia: 29/10/2024 08:30:00

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Dokumenty zamówienia zmieniono w dniu ✅
Data zmiany dokumentów zamówienia: 2024-10-11 📅
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Korekta nabywcy
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 546584-2024
Źródło: OJS 2024/S 200-618261 (2024-10-11)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2024-12-13)
Obiekt
Zakres zamówienia
Wartość szacunkowa bez VAT: 23967750.53 PLN 💰
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Udzielono zamówienia/części zamówienia ✅
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001
Numer umowy: Umowa nr 1
Data zawarcia umowy: 2024-12-10 📅
Tytuł: Rozbudowa i nadbudowa Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Informacje o przetargach
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 12
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰
Oferta została sklasyfikowana
Miejsce na liście zwycięzców: 1
Identyfikator oferty: Oferta nr 4
Informacje o podwykonawstwie
Opis:

w zakresie części robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych/ nazwy podwykonawców na tym etapie nie są znane

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom:

w zakresie części robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych/ nazwy podwykonawców na tym etapie nie są znane

Zamówienie zostanie prawdopodobnie zlecone podwykonawcom ✅
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Texom Sp. z o.o.
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Texom Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 8133680794
Adres pocztowy: ulica Al. Pokoju 1
Kod pocztowy: 31-548
Miasto pocztowe: Kraków
Region: Krakowski 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
Źródło: OJS 2024/S 244-768351 (2024-12-13)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2025-01-15)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Zmiana kierownika budowy.
Główny powód zmiany: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: ORG-0001
Nowa wartość
Tekst: Zmiana kierownika umowy.
Źródło: OJS 2025/S 011-029684 (2025-01-15)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2025-02-04)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Zmiana inspektorów nadzoru.
Główny powód zmiany: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: ORG-0001
Nowa wartość
Tekst: Zmiana inspektorów nadzoru.
Źródło: OJS 2025/S 025-080197 (2025-02-04)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2025-03-27)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Zmiany
Inne informacje dodatkowe

Zmiana załącznika nr 2 do umowy - zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego, stosownie do brzmienia paragrafu 16 ust.1, ust.2, ust.3 lit.a) tiret czwarty umowy.

Główny powód zmiany: Modyfikacje oparte na klauzulach przeglądowych lub opcjach.
Nowa wartość
Tekst: Zmiana załącznika nr 2 do umowy - zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Źródło: OJS 2025/S 062-200887 (2025-03-27)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2026-06-01)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2026-06-02Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe

W związku z uzgodnionym protokołem konieczności z dnia 14.01.2026r z firmą Texom S.A. – Kraków dot. przesunięcia terminu wykonania umowy i modyfikacji jej wartości, także w oparciu o dokumenty będące załącznikami do protokołu konieczności oraz inne dokumenty sporządzone na tą okoliczność oraz stosownie do brzmienia §16 ust.1, ust.2, ust.3 lit. a) tiret pierwszy, dziewiąty, dwunasty umowy oraz art.455 ust.1 pkt 4 i ust 2, ustawy PZP, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks nr 8.

Główny powód zmiany: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Nowa wartość
Tekst:

W związku z uzgodnionym protokołem konieczności z dnia 14.01.2026r z firmą Texom S.A. – Kraków dot. przesunięcia terminu wykonania umowy i modyfikacji jej wartości, także w oparciu o dokumenty będące załącznikami do protokołu konieczności oraz inne dokumenty sporządzone na tą okoliczność oraz stosownie do brzmienia §16 ust.1, ust.2, ust.3 lit. a) tiret pierwszy, dziewiąty, dwunasty umowy oraz art.455 ust.1 pkt 4 i ust 2, ustawy PZP, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks nr 8. 1) § 9 umowy dot. terminu wykonania umowy otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej: „Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: do 30 kwietnia 2026r. (odbiór danego etapu przedmiotu umowy jest równoznaczny z wykonaniem przedmiotu umowy w danym zakresie / odbiór końcowy łącznie z pozwoleniem na użytkowanie obiektu)”. 2) Wartość umowy o której mowa w § 11 ulega zwiększeniu o łączną kwotę netto w wysokości 289 097,30 zł. 3) Załącznik nr 2 do umowy Harmonogram rzeczowo - finansowy otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr A do niniejszego aneksu.

Źródło: OJS 2026/S 104-375664 (2026-06-01)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2026-06-01)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Zmiany
Inne informacje dodatkowe

W związku z zawiadomieniem dot. przekształcenia i zmianie formy prawnej Spółki oraz stosownie do brzmienia §16 ust.1, ust.2, ust.3 lit. a) tiret pierwszy oraz art.455 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks nr 7.

Główny powód zmiany: Potrzeba wprowadzenia modyfikacji ze względu na okoliczności, których nabywca działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Nowa wartość
Tekst:

W przywołanej wyżej umowie w preambule umowy zapis o treści: „firmą Texom Sp. z o.o., AL. Pokoju 1, 31-548 Kraków wpisanym do Centralnej Informacji Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480044 Regon: 181029931 NIP: 813-36-80-794” otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej: „firmą Texom S. A., AL. Pokoju 1, 31-548 Kraków wpisanym do Centralnej Informacji Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001197298 Regon: 181029931 NIP: 813-36-80-794”

Źródło: OJS 2026/S 104-375873 (2026-06-01)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2026-06-01)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Zmiany
Inne informacje dodatkowe

Zmiana nr konta bankowego - stosowanie do pisma Wykonawcy z dnia 14 maja 2025 r. oraz §16 ust.1, ust.3 pkt lit. a) tiret dziesiąty umowy Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks nr 5 do umowy.

Główny powód zmiany: Modyfikacje oparte na klauzulach przeglądowych lub opcjach.
Nowa wartość
Tekst:

§11 ust.2 umowy otrzymał brzmienie w ramach nr konta bankowego. Zmiana nr konta bankowego - stosowanie do pisma Wykonawcy z dnia 14 maja 2025 r. oraz §16 ust.1, ust.3 pkt lit. a) tiret dziesiąty umowy Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks nr 5 do umowy.

Źródło: OJS 2026/S 104-375954 (2026-06-01)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2026-06-01)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Zmiany
Inne informacje dodatkowe

Stosownie do brzmienia §16 ust.1, ust.2, ust.3 lit. a) tiret czwarty, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks nr 6.

Główny powód zmiany: Modyfikacje oparte na klauzulach przeglądowych lub opcjach.
Nowa wartość
Tekst:

Zmiana załącznika nr 2 do umowy - harmonogramu rzeczowo - finansowego - stosownie do brzmienia §16 ust.1, ust.2, ust.3 lit. a) tiret czwarty umowy.

Źródło: OJS 2026/S 104-377271 (2026-06-01)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2026-06-01)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 23958134.34 PLN 💰

Udzielenie zamówienia
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Całkowita wartość umowy/działki: 23958134.34 PLN 💰

Zmiany
Inne informacje dodatkowe

Stosowanie do protokołu konieczności nr 1 oraz §7 ust.1-2 (roboty zamienne), §8, §16 ust.1, ust.3 pkt lit. a) tiret czwarty, siódmy i jedenasty, umowy oraz protokołu zawierającego uzasadnienie wprowadzanych zmian (robót zamiennych, robót dodatkowych) sporządzono aneks nr 4 do umowy. Wprowadzone zmiany nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (wynagrodzenie umowne określone w §11 nie ulega zmianie).

Główny powód zmiany: Modyfikacje oparte na klauzulach przeglądowych lub opcjach.
Nowa wartość
Tekst:

Zmiana załącznika nr 2 do umowy - zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego - Stosowanie do protokołu konieczności nr 1 oraz §7 ust.1-2 (roboty zamienne), §8, §16 ust.1, ust.3 pkt lit. a) tiret czwarty, siódmy i jedenasty, umowy oraz protokołu zawierającego uzasadnienie wprowadzanych zmian (robót zamiennych, robót dodatkowych) sporządzono aneks nr 4 do umowy. Wprowadzone zmiany nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (wynagrodzenie umowne określone w §11 nie ulega zmianie).

Źródło: OJS 2026/S 104-377600 (2026-06-01)