1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym: - planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu, - nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, - analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych, - współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Termin
Termin składania ofert wynosił 2025-11-12.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2025-10-09.
Ogłoszenie o zamówieniu (2025-10-09) Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”
Numer referencyjny: ZZOSE.2611.52.2025.330.MPU[KPO]
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót...”
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Pokaż więcej
Rodzaj umowy: Usługi
Produkty/usługi: Nadzór nad projektem i dokumentacją📦 Informacje o działkach
Niniejsze zamówienie podzielone jest na części ✅
Maksymalna liczba partii, która może zostać przyznana jednemu oferentowi: 24
Oferty mogą być składane na maksymalną liczbę części: 24
1️⃣
Opis zamówienia:
“1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót...”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w wysokości 30% wartości szacunkowej każdej z części.
Pokaż więcej Kryteria przyznawania nagród
Cena ✅
Cena (waga): 100
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001
4️⃣
Miejsce wykonania: Bialski🏙️
Miejsce wykonania: Chełmsko-zamojski🏙️
Miejsce wykonania: Lubelski🏙️
Miejsce wykonania: Puławski🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0004
5️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0005
6️⃣
Miejsce wykonania: Gorzowski🏙️
Miejsce wykonania: Zielonogórski🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0006
7️⃣
Miejsce wykonania: Miasto Łódź🏙️
Miejsce wykonania: Łódzki🏙️
Miejsce wykonania: Piotrkowski🏙️
Miejsce wykonania: Sieradzki🏙️
Miejsce wykonania: Skierniewicki🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0007
1️⃣2️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0012
1️⃣3️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0013
1️⃣4️⃣
Miejsce wykonania: Nyski🏙️
Miejsce wykonania: Opolski🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0014
1️⃣5️⃣
Miejsce wykonania: Krośnieński🏙️
Miejsce wykonania: Przemyski🏙️
Miejsce wykonania: Rzeszowski🏙️
Miejsce wykonania: Tarnobrzeski🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0015
1️⃣6️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0016
1️⃣7️⃣
Miejsce wykonania: Białostocki🏙️
Miejsce wykonania: Łomżyński🏙️
Miejsce wykonania: Suwalski🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0017
1️⃣8️⃣
Miejsce wykonania: Trójmiejski🏙️
Miejsce wykonania: Gdański🏙️
Miejsce wykonania: Chojnicki🏙️
Miejsce wykonania: Słupski🏙️
Miejsce wykonania: Starogardzki🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0018
1️⃣9️⃣
Miejsce wykonania: Częstochowski🏙️
Miejsce wykonania: Bielski🏙️
Miejsce wykonania: Rybnicki🏙️
Miejsce wykonania: Bytomski🏙️
Miejsce wykonania: Gliwicki🏙️
Miejsce wykonania: Katowicki🏙️
Miejsce wykonania: Sosnowiecki🏙️
Miejsce wykonania: Tyski🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0019
2️⃣0️⃣ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0020
2️⃣2️⃣
Miejsce wykonania: Elbląski🏙️
Miejsce wykonania: Olsztyński🏙️
Miejsce wykonania: Ełcki🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0022
2️⃣3️⃣
Miejsce wykonania: Pilski🏙️
Miejsce wykonania: Koniński🏙️
Miejsce wykonania: Miasto Poznań🏙️
Miejsce wykonania: Kaliski🏙️
Miejsce wykonania: Leszczyński🏙️
Miejsce wykonania: Poznański🏙️ Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0023
Procedura Rodzaj procedury
Procedura otwarta ✅ Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-11-12 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-11-12 12:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): https://nask.eb2b.com.pl/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 90
Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
“3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu (dotyczy wszystkich Części):
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie...”
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów
3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu (dotyczy wszystkich Części):
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował Zespołem Inżyniera Kontraktu, w skład którego wejdzie co najmniej:
i. Koordynator/Kierownik Projektu – minimum 1 osoba, posiadająca:
- doświadczenia przy realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących: budowę, modernizację lub rozbudowę lub nadzór nad budową, modernizacją lub rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej, o wartości robót co najmniej 150 000 zł brutto każde na stanowisku/stanowiskach obejmujących zarządzanie, pełnienie kontroli i nadzoru;
ii. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej – minimum 1 osoba, posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorze inwestorskim nad realizacją robót w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej;
iii. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej – minimum 1 osoba, posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorze inwestorskim nad realizacją robót w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej,
iv. Osoba uprawniona do sprawdzania dokumentacji projektowej w specjalności telekomunikacyjnej – minimum 1 osoba, posiadająca:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej,
- minimum 3 lata doświadczenia w sprawdzaniu lub weryfikacji dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej.
v. Osoba uprawniona do sprawdzania dokumentacji projektowej w specjalności elektrycznej – minimum 1 osoba, posiadająca:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej,
- minimum 3 lata doświadczenia w sprawdzaniu lub weryfikacji dokumentacji projektowej w branży elektrycznej i elektroenergetycznej.
vi. Specjalista ds. pomiarów – minimum 1 osoba, posiadająca:
- zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia/kursu z zakresu pomiarów okablowania strukturalnego,
- minimum 3 lata doświadczenia w przeprowadzaniu pomiarów parametrów sieci LAN (kategoria 5e/6/6A lub wyższa) przy użyciu profesjonalnych mierników klasyfikacyjnych.
vii. Specjaliści ds. rozliczeń – minimum 1 osoba, posiadająca:
- zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia/kursu z zakresu kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych,
- minimum 3 lata doświadczenia w zakresie rozliczeń projektów infrastrukturalnych, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w rozliczaniu projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełnić łącznie.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa w pkt i. - v. powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności jednakże nie może to wpływać negatywnie na wykonywanie obowiązków i sprawowanie funkcji przez te osoby.
W przypadku złożenia Oferty na kilka Części zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał ten sam zespół na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dla każdej z tych Części.
Inżynier Kontraktu zobligowany jest do zapewnienia adekwatnej ilości osób dla danej funkcji w zespole pozwalającej na realizację umowy zgodnie z założeniami projektowymi w szczególności w zakresie dotrzymania terminów, jakości prac czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu.
B. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie posiadał sprzecznych z Zamawiającym interesów, w szczególności polegających na zaangażowaniu zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez Zamawiającego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”, znak postępowania: ZZOSE.2611.44.2025.401.JSK[MODLAN KPO] – w zakresie danej Części/Obszaru zamówienia.
Zamawiający informuje, że przez „sprzeczne z Zamawiającym interesy” rozumie wybór oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”, znak postępowania: ZZOSE.2611.44.2025.401.JSK[MODLAN KPO] w zakresie tożsamej Części (obszaru) zamówienia, gdyż mogłoby to wpłynąć negatywnie na realizację obu zamówień. Ponadto, Wykonawca nadzoru inwestorskiego ani żaden z członków jego personelu, a w szczególności osoby skierowane do realizacji zamówienia, pracownicy oraz inne osoby działające na zlecenie lub na rzecz Inżyniera Kontraktu podczas lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie podejmą się wykonywania prac i czynności mogących spowodować konflikt interesów z Zamawiającym, w szczególności nie mogą pełnić funkcji Wykonawcy bądź podwykonawcy w ramach umowy na Audyt i Modernizację LAN dla tego samego Obszaru/Części.
Pokaż więcej
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:
“1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w...”
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy.
5. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 126 ust 2 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, mogą zostać zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
9. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
10. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).
Pokaż więcej
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
“1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
2. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W celu zabezpieczenia roszczeń...”
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
2. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w formie zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 3 % maksymalnego wynagrodzenia brutto.
3. Zabezpieczenie musi być wniesione w całości przed zawarciem Umowy IK lub najpóźniej w dniu jej zawarcia. W przeciwnym wypadku Umowa nie zostanie zawarta, a Zamawiającemu przysługiwać będzie od inżyniera Kontraktu zwrot wszelkich udokumentowanych kosztów na zasadach ogólnych.
4. Szczegółowe informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w Załączniku nr 12 do SWZ – Wzorze Umowy, w § 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Pokaż więcej Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“Szczegółowe informacje dotyczące warunków wykonania znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.”
Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy
Nazwa: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer rejestracyjny: PL 5210417157
Adres pocztowy: ul. Kolska 12
Kod pocztowy: 01-045
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl📧
Telefon: +48 22 380 82 00📞
Fax: +48 22 380 83 91 📠
URL: https://www.nask.pl🌏
Adres profilu nabywcy: https://nask.eb2b.com.pl🌏 Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
Główna działalność
Ogólne usługi publiczne
Informacja o wspólnych zamówieniach
Umowa obejmuje wspólne zamówienia ✅ Komunikacja
Dokumenty URL: https://nask.eb2b.com.pl/🌏
Adres URL uczestnictwa: https://nask.eb2b.com.pl/🌏
Adres URL narzędzia do zamówień: https://nask.eb2b.com.pl/🌏
Informacje uzupełniające Informacje dodatkowe
“1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 24 Części:
1) Część nr 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego...”
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 24 Części:
1) Część nr 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” – Obszar Dolnośląski
2) Część nr 2: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski I
3) Część nr 3: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski II
4) Część nr 4: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski I
5) Część nr 5: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski II
6) Część nr 6: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubuski
7) Część nr 7: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki I
8) Część nr 8: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki II
9) Część nr 9: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski I
10) Część nr 10: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski II
11) Część nr 11: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki I
12) Część nr 12: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki II
13) Część nr 13: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki III
14) Część nr 14: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Opolski
15) Część nr 15: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podkarpacki I
16) Część nr 16: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podkarpacki II
17) Część nr 17: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podlaski
18) Część nr 18: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Pomorski
19) Część nr 19: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Śląski I
20) Część nr 20: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”– Obszar Śląski II
21) Część nr 21: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Świętokrzyski
22) Część nr 22: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”- Obszar Warmińsko-Mazurski
23) Część nr 23: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Wielkopolski
24) Część nr 24: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”h - Obszar Zachodniopomorski.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie Części postępowania.
Pokaż więcej Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Krajowy numer rejestracyjny: nie dotyczy
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Telefon: +48 22 458 78 01📞
Fax: +48 22 458 78 00 📠
URL: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza🌏 Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Krajowy numer rejestracyjny: nie dotyczy
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Telefon: +48 22 458 78 01📞
Fax: +48 22 458 78 00 📠
URL: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza🌏 Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)
5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.
6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00
Pokaż więcej Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Stosowane będą zamówienia elektroniczne
Stosowana będzie płatność elektroniczna
Źródło: OJS 2025/S 195-666207 (2025-10-09)
Ogłoszenie o zamówieniu (2025-11-05) Obiekt Opis
Informacje dodatkowe:
“Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 11.02.2026 r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
Procedura Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-11-14 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-11-14 12:00:00 📅
Źródło: OJS 2025/S 214-737781 (2025-11-05)
Ogłoszenie o zamówieniu (2025-11-07) Obiekt Opis
Informacje dodatkowe:
“Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 15.02.2026 r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
Procedura Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-11-18 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-11-18 12:00:00 📅
Źródło: OJS 2025/S 218-750199 (2025-11-07)
Ogłoszenie o zamówieniu (2025-11-14) Obiekt Opis
Informacje dodatkowe:
“Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 17.02.2026 r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
Procedura Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2025-11-20 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2025-11-20 12:00:00 📅
Źródło: OJS 2025/S 221-758516 (2025-11-14)