WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II”

Krótki opis

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie mostowym, wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, polegających na dokończeniu etapu IIA, z wyłączeniem przebudowy dojazdu oraz zagospodarowania terenu przy moście od strony Tczewa. W ramach wcześniejszych prac związanych z przebudową mostu tczewskiego zrealizowany został całościowo etap I oraz częściowo etap IIA.
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określają:
• Załącznik Nr 11 do SWZ – Wyszczególnienie robót
• Załącznik Nr 12 do SWZ – Zestawienie dokumentacji projektowej
• Załącznik Nr 13 do SWZ – Zestawienie wymagań przy zadaniu i obowiązujących dokumentów
4.2 Zamawiający zwraca uwagę, iż cały obiekt mostu tczewskiego wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych – decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr A-1705 z dnia 7.10.2016 r. Początkowy wpis obejmował trzy środkowe przęsła wraz z filarami – wpis nr A-1210.
W związku z powyższym wszelkie zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wydanych decyzji konserwatorskich, wymagają zatwierdzenia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie trwa procedura wykreślenia części obiektu tj. przęsła nr 3 mostu drogowego (ESTB) w Tczewie - Lisewie, z rejestru zabytków.
4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”: most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew.
4.4 Przęsło ESTB ma zostać przeniesione i czasowo składowane na działkach w okolicach mostu (dz.ewid. nr 186/2, obręb 7; dz.ewid. nr 181/26, obręb 7, Tczew). Dla wyżej wymienionych działek Zamawiający uzyskał zgodę właściciela nieruchomości oraz umowę dzierżawy i użyczenia na czasowe składowanie przęsła ESTB mostu tczewskiego stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków.
Uwaga:
Działki o nr 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201 są w dyspozycji Zamawiającego, natomiast działka o nr 229/1 jest w dyspozycji Wojewody Pomorskiego, w związku z powyższym uzyskano dwa pozwolenia na budowę – Starosty Powiatowego oraz Wojewody Pomorskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie dokończenia etapu IIA obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 165, 187/2, 188/2 oraz 229/1.
4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane.
4.6 Warunki prowadzenia robót:
4.6.1 Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podane są w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w pozostałych dokumentach wskazanych w pkt 4.1 SWZ.
4.6.2 Wykonawca, w trakcie wykonywania robót budowalnych, będzie musiał posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych.
4.6.3 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych.
4.6.4 Wykonawca musi we własnym zakresie wypełniać obowiązki narzucone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów któryś z obowiązków będzie musiał być wykonany wyłącznie przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie kompletnej procedury mającej na celu wywiązanie się z tego obowiązku, a rola Zamawiającego ograniczy się wyłącznie do podjęcia decyzji lub podpisania odpowiednich dokumentów / protokołów.
4.6.5 Jeżeli Wykonawca uzna, że jakiekolwiek rozwiązania zawarte w projekcie są niezgodne z aktualnie obowiązującymi normami lub dokumentami prawnymi, to musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, do dalszych decyzji z tym związanych.
4.7 Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należeć będzie w szczególności:
4.7.1 Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót.
4.7.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów technologicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót oraz ich akceptacji u Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót.
4.7.3 Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót.
4.7.4 Zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i bezpieczny, przed osobami trzecimi, także w czasie przerw technologicznych. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscu zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych.
4.7.5 Zabezpieczenie i trwałe oznakowanie placu budowy.
4.7.6 Wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych wymaganych przepisami, dokumentacją projektową i STWiORB.
4.7.7 Uzgodnienie z użytkownikami odpowiednich nieruchomości miejsc poboru prądu i wody dla potrzeb budowy. Wykonawca musi w razie potrzeby przewidzieć założenie podliczników do rozliczenia kosztów zużycia prądu i wody na czas trwania robót budowlanych oraz koszty z tym związane. Wykonawca musi być przygotowany na to, że nie będzie możliwości technicznych korzystania z sieciowego zaopatrzenia w prąd i wodę. W związku z powyższym musi przewidzieć możliwość zorganizowania we własnym zakresie zaopatrzenie placu budowy w media (własne generatory prądu, beczkowozy z wodą).
4.7.8 Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu, które zostały mu udostępnione na czas prowadzenia robót budowalnych.
4.7.9 Wykonywania niezbędnych badań wymaganych dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów technicznych wykonanych prac.
4.7.10 Wprowadzenie i uzgodnienia niezbędnych projektów organizacji ruchu tymczasowej i docelowej.
cd. w SWZ.

Opis zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie mostowym, wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, polegających na dokończeniu etapu IIA, z wyłączeniem przebudowy dojazdu oraz zagospodarowania terenu przy moście od strony Tczewa. W ramach wcześniejszych prac związanych z przebudową mostu tczewskiego zrealizowany został całościowo etap I oraz częściowo etap IIA.
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określają:
• Załącznik Nr 11 do SWZ – Wyszczególnienie robót
• Załącznik Nr 12 do SWZ – Zestawienie dokumentacji projektowej
• Załącznik Nr 13 do SWZ – Zestawienie wymagań przy zadaniu i obowiązujących dokumentów
4.2 Zamawiający zwraca uwagę, iż cały obiekt mostu tczewskiego wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych – decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr A-1705 z dnia 7.10.2016 r. Początkowy wpis obejmował trzy środkowe przęsła wraz z filarami – wpis nr A-1210.
W związku z powyższym wszelkie zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wydanych decyzji konserwatorskich, wymagają zatwierdzenia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”:
most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew.
4.4 Przęsło ESTB ma zostać przeniesione i czasowo składowane na działkach w okolicach mostu (dz.ewid. nr 186/2, obręb 7; dz.ewid. nr 181/26, obręb 7, Tczew). Dla wyżej wymienionych działek Zamawiający uzyskał zgodę właściciela nieruchomości oraz umowę dzierżawy i użyczenia na czasowe składowanie przęsła ESTB mostu tczewskiego stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków.
Uwaga:
Działki o nr 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201 są w dyspozycji Zamawiającego, natomiast działka o nr 229/1 jest w dyspozycji Wojewody Pomorskiego, w związku z powyższym uzyskano dwa pozwolenia na budowę – Starosty Powiatowego oraz Wojewody Pomorskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie dokończenia etapu IIA obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 165, 187/2, 188/2 oraz 229/1.
4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane.
4.6 Warunki prowadzenia robót:
4.6.1 Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podane są w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w pozostałych dokumentach wskazanych w pkt 4.1 SWZ.
4.6.2 Wykonawca, w trakcie wykonywania robót budowalnych, będzie musiał posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych.
4.6.3 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych.
4.6.4 Wykonawca musi we własnym zakresie wypełniać obowiązki narzucone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów któryś z obowiązków będzie musiał być wykonany wyłącznie przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadze-nie kompletnej procedury mającej na celu wywiązanie się z tego obowiązku, a rola Zamawiającego ograniczy się wyłącznie do podjęcia decyzji lub podpisania odpowiednich dokumentów / protokołów.
4.6.5 Jeżeli Wykonawca uzna, że jakiekolwiek rozwiązania zawarte w projekcie są niezgodne z aktualnie obowiązującymi normami lub dokumentami prawnymi, to musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, do dalszych decyzji z tym związanych.
4.7 Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należeć będzie w szczególności:
4.7.1 Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót.
4.7.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów technologicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót oraz ich akceptacji u Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót.
4.7.3 Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót.
4.7.4 Zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i bezpieczny, przed osobami trzecimi, także w czasie przerw technologicznych. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscu zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych.
4.7.5 Zabezpieczenie i trwałe oznakowanie placu budowy.
4.7.6 Wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych wymaganych przepisami, dokumentacją projektową i STWiORB.
4.7.7 Uzgodnienie z użytkownikami odpowiednich nieruchomości miejsc poboru prądu i wody dla potrzeb budowy. Wykonawca musi w razie potrzeby przewidzieć założenie podliczników do rozliczenia kosztów zużycia prądu i wody na czas trwania robót budowlanych oraz koszty z tym związane. Wykonawca musi być przygotowany na to, że nie będzie możliwości technicznych korzystania z sieciowego zaopatrzenia w prąd i wodę. W związku z powyższym musi przewidzieć możliwość zorganizowania we własnym zakresie zaopatrzenie placu budowy w media (własne generatory prądu, beczkowozy z wodą).
4.7.8 Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu, które zostały mu udostępnione na czas prowadzenia robót budowalnych.
4.7.9 Wykonywania niezbędnych badań wymaganych dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów technicznych wykonanych prac.
4.7.10 Wprowadzenie i uzgodnienia niezbędnych projektów organizacji ruchu tymczasowej i docelowej.
4.8 Wykonawca może wykorzystać teren przyległy do przyczółka mostowego w maksymalnych granicach określonych zgodnie z załączonym rysunkiem pn. Granica terenu (...) - cd. w SWZ

Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności

4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”:
most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew.

Główne aspekty procedury

3.2 W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy (tzw. procedura odwrócona).
3.2.1 Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie przejdzie do kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3.2.2 Zgodnie z zapisami art. 139 ust. 2 Ustawy, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy w formie JEDZ. W myśl tego przepisu Zamawiający będzie żądał przedmiotowego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
3.11 Zgodnie z art. 257 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 Ustawy jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości min. 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100).
9.2 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 126 ust. 1 Ustawy, do złożenia – w terminie nie krótszym niż 10 dni – następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
9.2.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

Wymagane depozyty i gwarancje

19.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 500.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
19.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.
19.3 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
19.3.1 pieniądzu,
19.3.2 gwarancjach bankowych,
19.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
19.3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080).
19.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.2.2025”
19.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt SWZ: 19.3.2 – 19.3.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (np. nazwa zadania, znak postępowania),
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego,
f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie,
g) w przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – zabezpieczenie wadialne winno wymieniać wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę.
Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.
19.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 19.4 SWZ.
19.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.

Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je

4.7 Zamówienie zostanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o wstępną Promesę Banku Gospodarstwa Krajowego.
W związku z powyższym Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie.
4.8 Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki:
1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wartości umowy.
2) Zaliczka ta zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
3) Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
cd. w SWZ.

Informacje dodatkowe

4.7 Zamówienie zostanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o wstępną Promesę Banku Gospodarstwa Krajowego.
W związku z powyższym Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie.
4.8 Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki:
1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wartości umowy.
2) Zaliczka ta zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
3) Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.
4.9 Zamawiający nie przewiduje:
 rozliczenia w walutach obcych,
 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4.10 Informacja o ubezpieczeniu O.C.:
4.10.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniej niż 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100).
4.10.2 Kopię polisy, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 21.3.1 SWZ).

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

23.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX art. 505-590 ustawy Pzp.
23.2 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
23.3 Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjęta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy.
23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albom w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Wymagane depozyty i gwarancje

19.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 500.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
19.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.
19.3 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
19.3.1 pieniądzu,
19.3.2 gwarancjach bankowych,
19.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
19.3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080).
19.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.2.2025”
19.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt SWZ: 19.3.2 – 19.3.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (np. nazwa zadania, znak postępowania),
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego,
f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie,
g) w przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – zabezpieczenie wadialne winno wymieniać wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę.
Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.
19.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 19.4 SWZ.
19.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.

Odwołanie – Opis

Po rozpoznaniu skargi wniesionej przez STRABAG na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt 2603/25, Sąd – mocą wyroku z dnia 27.11.2025 r. (sygn.. akt XXIII Zs 122/05) – zmienił zaskarżony wyrok KIO i oddalił odwołanie Primost.
Sąd uznał tym samym, że oferta Primost istotnie była rażąco niska, a Zamawiający prawidłowo dokonał jej odrzucenia, a także że zasadnym był wybór przez Zamawiającego oferty STRABAG – z uwagi na spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz w związku z faktem, iż oferta tego Wykonawcy okazała się najkorzystniejsza w rankingu ofert.
Wskutek oddalenia odwołania, unieważnia się czynności nakazane Zamawiającemu wyrokiem KIO z dnia 01.08.2025 r., polegające na unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu odrzucenia oferty Primost.
W konsekwencji, w mocy pozostają czynności dokonane przez Zamawiającego i upublicznione w dniu 12.06.2025 r., to jest odrzucenie – w trybie art. 226 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp – oferty Primost Południe Sp. z o.o. z Będzina uznawszy, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także wybór – jako najkorzystniejszej – oferty STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.