Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-07-24. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-07-04.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Kto?

• Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika

Co?

Gdzie?

• United Kingdom
• Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-07-04	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-23	Dodatkowe informacje
2018-08-31	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-07-04)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer referencyjny: NIPDKzG/2510/2/2018
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Nadzór nad robotami budowlanymi 📦
Dodatkowy kod CPV: Nadzór nad projektem i dokumentacją 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: United Kingdom 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika
Adres pocztowy: ul. Puławska 14
Kod pocztowy: 02-512
Miasto pocztowe: Warszawa
Kontakt
Adres internetowy: http://nipdkzg.pl/ 🌏
E-mail: plugowski@polonika.pl 📧
Telefon: +48 570007611 📞
URL dokumentów: http://nipdkzg.pl/ 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-07-04 📅
Termin składania ofert: 2018-07-24 📅
Data publikacji: 2018-07-07 📅
Data końcowa: 2018-12-15 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 129-294182
Numer Dz.U.-S: 129
Informacje dodatkowe

Po otwarciu ofert Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, albo zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1) wybór wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonanie prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych fasady zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, Przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym i zawarcie z nimi umów o wykonanie prac;

2) wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych fasady zgodnie z Programem Prac Konserwatorskim, Przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym stanowiącymi załączniki nr 5a)-5c) do SIWZ;

3) wykonywanie nadzoru nad prowadzonymi pracami konstrukcyjnymi i konserwatorsko-budowlanymi;

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

5) prowadzenie dokumentacji inwestycji wymaganej odpowiednimi przepisami,

6) prowadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji;

7) prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego oraz odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na Ukrainie;

8) reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji, mieszkańcami oraz innymi stronami w sprawach związanych z realizacją zadania zgodnie z przepisami prawa polskiego i ukraińskiego, a w szczególności uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych i konserwatorskich zgodnych z obowiązującymi przepisami na ternie Ukrainy;

9) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania

I zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót;

10) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym, problemowym i innym spotkaniom, w których, w zależności od potrzeb;

11) dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień dodatkowych (koniecznych), robót zamiennych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz konserwatorskim, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji a wynikających ze specyfiki obiektu zabytkowego według wytycznych Zamawiającego i stosownych opracowań technicznych oraz ich nadzorowanie;

12) przekazywanie Zamawiającemu w czasie trwania umowy:

a) miesięcznych sprawozdań z postępu robót budowlanych - w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca;

b) sprawozdań z wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego zawierających w szczególności informację na temat problemów wynikających z realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych, podjętych działań w celu ich rozwiązania, zmian w dokumentacji projektowej, itp.;

c) raportu końcowego z wykonania umowy z uwzględnieniem następujących elementów: krótki opis zrealizowanych prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych, zmiany dokonane w dokumentacji projektowej, postęp robót, zgodność ich wykonywania z założeniami, osiągnięta jakość robót w zgodności w szczególności z Programem Prac Konserwatorskim;

13) dokonanie czynności odbioru końcowego prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych. W ramach tych czynności inwestor zastępczy zobowiązuje się do:

a) stwierdzenia gotowości do odbioru oraz powołania komisji odbioru,

b) zorganizowania odbioru i przekazania zadnia lub poszczególnych jego etapów,

c) przekazania inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

d) dokonania ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robót, dostaw lub usług,

e) uzyskania niezbędnych odbiorów technicznych i konserwatorskich zgodnie z prawem ukraińskim.

14) świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadań, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i ukraińskiego;

15) wykonanie rozliczenia realizacji prac.

Informacje dodatkowe:

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Ołyka, Ukraina.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolności techniczne i zawodowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, których zakres uprawnia dopełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Uwaga: W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień dokonania płatności za wykonanie usługi.

Minimalny poziom(y) standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwóch zakończonych i rozliczonych usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego lub menedżera kontraktu lub prowadzącego projekt lub podobnej funkcji w związku z wykonywaniem prac konserwatorsko-budowlanych na obiekcie zabytkowym objętym prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN. Wykonawca może zsumować kilka usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

b) dysponują potencjałem kadrowym co najmniej 3 osobowym, tj. wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.:

Ekspert 1 – Kierownik budowy, posiadający:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodne z przepisami ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65),

— uprawnienia zgodnie z art. 37c lub 37h ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), a w tym, co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – z zastrzeżeniem że praktyka w części odbytej przed dniem wejścia w życie przywołanych przepisów podlega zaliczeniu według dotychczasowych przepisów, lub

— uzyskał świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 37g ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), w odniesieniu do robót budowlanych,

— doświadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej 2 robotami o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Ekspert 2 – Inspektor nadzoru w specjalności konserwatorskiej:

— posiada uprawnienia z art. 37a lub 37h ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) oraz

— odbył po ukończeniu tych studiów co najmniej 9 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków – z zastrzeżeniem że praktyka w części odbytej przed dniem wejścia w życie przywołanych przepisów podlega zaliczeniu według dotychczasowych przepisów,

— posiada doświadczenie zawodowe przy nadzorze (inspektor nadzoru) nad realizacją robót w zakresie prac konserwatorskich, w tym w co najmniej przy 2 obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości prac co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda.

Ekspert 3 – specjalista prowadzący prace konserwatorskie, który:

— posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków,

— odbył po ukończeniu tych studiów co najmniej 9-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków – z zastrzeżeniem że praktyka w części odbytej przed dniem wejścia w życie przywołanych przepisów podlega zaliczeniu według dotychczasowych przepisów, lub

— uzyskał świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 37g ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), w odniesieniu do prac konserwatorskich.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wynikających z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:

1) pieniądza,

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 oraz poz. 650).

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w umowie służącego ewentualnym roszczeniom Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, wynikających z umowy.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Procedura przyspieszona:

Zamawiający zobowiązany jest udzielić zamówienia w możliwie najkrótszym terminie z uwagi na termin realizacji zamówienia uwarunkowany warunkami klimatycznymi występującymi na Ukrainie.

Czas składania ofert: 10:30
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2018-07-24 📅
Czas otwarcia ofert: 11:00
Miejsce: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 02-512 Warszawa, ul. Puławska 14 (III piętro).
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)
Kryterium jakości (waga): 40
Kryterium jakości (nazwa): Okres gwarancji (G)
Kryterium jakości (waga): 10
Cena (waga): 50

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: 369021810
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: instytucja kultury
Kontakt
Punkt kontaktowy: Piotr Ługowski
Dokumenty URL: http://nipdkzg.pl/ 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ). Wzór JEDZ określa załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem procedury odwróconej.

4. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wykonawca składa:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) ust. 4 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ust. 5, nie wydaje się tych dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-276
Kraj: Polska 🇵🇱
Fax: +48 224587801 📠
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Pzp.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2018/S 129-294182 (2018-07-04)

Dodatkowe informacje (2018-07-23)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Doradcze usługi budowlane 📦

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-07-23 📅
Termin składania ofert: 2018-07-27 📅
Data publikacji: 2018-07-26 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 142-325393
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 129-294182
Numer Dz.U.-S: 142
Źródło: OJS 2018/S 142-325393 (2018-07-23)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-08-31)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 1 820 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-08-31 📅
Data publikacji: 2018-09-04 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 169-385304
Numer Dz.U.-S: 169

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej XVII–wiecznej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce na Ukrainie, która obejmuje, w szczególności: 1) wybór wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonanie prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych fasady zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, Przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym i zawarcie z nimi umów o wykonanie prac; 2) wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych fasady zgodnie z Programem Prac Konserwatorskim, Przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym stanowiącymi załączniki nr 5a)-5c) do SIWZ; 3) wykonywanie nadzoru nad prowadzonymi pracami konstrukcyjnymi i konserwatorsko-budowlanymi; 4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 5) prowadzenie dokumentacji inwestycji wymaganej odpowiednimi przepisami, 6) prowadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji; 7) prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego oraz odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie na Ukrainie; 8) reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji, mieszkańcami oraz innymi stronami w sprawach związanych z realizacją zadania zgodnie z przepisami prawa polskiego i ukraińskiego, a w szczególności uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych i konserwatorskich zgodnych z obowiązującymi przepisami na ternie Ukrainy; 9) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania I zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót; 10) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym, problemowym i innym spotkaniom, w których, w zależności od potrzeb; 11) dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień dodatkowych (koniecznych), robót zamiennych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz konserwatorskim, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji a wynikających ze specyfiki obiektu zabytkowego według wytycznych Zamawiającego i stosownych opracowań technicznych oraz ich nadzorowanie; 12) przekazywanie Zamawiającemu w czasie trwania umowy: a) miesięcznych sprawozdań z postępu robót budowlanych - w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca; b) sprawozdań z wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego zawierających w szczególności informację na temat problemów wynikających z realizacji prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych, podjętych działań w celu ich rozwiązania, zmian w dokumentacji projektowej, itp.; c) raportu końcowego z wykonania umowy z uwzględnieniem następujących elementów: krótki opis zrealizowanych prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych, zmiany dokonane w dokumentacji projektowej, postęp robót, zgodność ich wykonywania z założeniami, osiągnięta jakość robót w zgodności w szczególności z Programem Prac Konserwatorskim; 13) dokonanie czynności odbioru końcowego prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych. W ramach tych czynności inwestor zastępczy zobowiązuje się do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru oraz powołania komisji odbioru, b) zorganizowania odbioru i przekazania zadnia lub poszczególnych jego etapów, c) przekazania inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, d) dokonania ostatecznego odbioru po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robót, dostaw lub usług, e) uzyskania niezbędnych odbiorów technicznych i konserwatorskich zgodnie z prawem ukraińskim. 14) świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadań, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i ukraińskiego; 15) wykonanie rozliczenia realizacji prac.

Krótki opis

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Ołyka na Ukrainie.

Procedura
Procedura przyspieszona:

Zamawiający zobowiązany jest udzielić zamówienia w możliwie najkrótszym terminie z uwagi na termin realizacji zamówienia uwarunkowany warunkami klimatycznymi występującymi na Ukrainie

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-08-23 📅
Nazwa: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
Adres pocztowy: ul. Puławska 158/164/24
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-670
Kraj: Polska 🇵🇱
Miasto Warszawa 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 1 790 000 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Instytucja kultury
Źródło: OJS 2018/S 169-385304 (2018-08-31)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (>20 nowe zamówienia)

Usługi architektoniczne i podobne (>20)

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (>20)