Przebudowa Polderu Żelazna Etap I

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego polderu „Żelazna” w Opolu polegająca na przebudowie istniejących urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rz. Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa (m. Żelazna).
Inwestycja została podzielona przez Inwestora na dwa Etapy.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Etap I, który został podzielony na dwie następujące części:
1. Część 1 - Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących.
2. Część 2 - Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących.
Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i NIE JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2020-02-25. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-01-20.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• „Naviga-Stal” Sp. z o.o.
• ETP S.A.

Kto?

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Co?

Gdzie?

• Polska

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-01-20	Ogłoszenie o zamówieniu
2020-02-17	Dodatkowe informacje
2020-03-11	Dodatkowe informacje
2020-03-26	Dodatkowe informacje
2020-04-28	Dodatkowe informacje
2020-05-12	Dodatkowe informacje
2020-05-13	Dodatkowe informacje
2020-05-19	Dodatkowe informacje
2020-06-09	Dodatkowe informacje
2020-06-23	Dodatkowe informacje
2020-12-07	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-01-20)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Numer referencyjny: GL.ROZ.281.4.2020.MS
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego polderu „Żelazna” w Opolu polegająca na przebudowie istniejących urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rz. Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa (m. Żelazna). Inwestycja została podzielona przez Inwestora na dwa Etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Etap I, który został podzielony na dwie następujące części: 1. Część 1 - Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących. 2. Część 2 - Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących. Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i NIE JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 📦
Dodatkowy kod CPV: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 📦
Budowa obiektów inżynierii wodnej 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Kod pocztowy: 00-844
Miasto pocztowe: Warszawa
Kontakt
Adres internetowy: http://www.wody.gov.pl 🌏
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl 📧
Telefon: +48 327774950 📞
Fax: +48 327774999 📠
URL dokumentów: https://wodypolskie.bip.gov.pl 🌏
URL do udziału: https://miniportal.uzp.gov.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-01-20 📅
Termin składania ofert: 2020-02-25 📅
Data publikacji: 2020-01-24 📅
Data końcowa: 2023-01-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 017-035351
Numer Dz.U.-S: 17
Informacje dodatkowe

1. W niniejszym postępowaniu ofertę składa się w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej na stronie BIP Zamawiającego. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100).

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Inwestycja została podzielona przez Inwestora na dwa Etapy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Etap I, który został podzielony na dwie następujące części:

1. Część 1 - Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących.

2. Część 2 - Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących.

Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i NIE JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Nazwa części: Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących
Numer części: 1
Krótki opis:

Część 1 obejmuje:

Zakres 1

1. Wał polderowy „Polder Żelazna” – km 4+130÷5+117 (o całkowitej długości L=987 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi,

2. Wał polderowy „Opole” (o całkowitej długości L = 2 448 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi,

3. Wał polderowy i wał polderowy zamykający „Sławice – Żelazna” (o całkowitej długości

L = 4 382 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi,

4. Wał polderowy zamykający „Żelazna” (o całkowitej długości L = 3 254 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi.

Zakres 2

Wykonanie, dostawa, montaż i konstrukcje do umieszczenia 2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. tablic pamiątkowych.

Z powodu braku miejsca w ogłoszeniu:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

Aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 w Części VI SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. Informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 3 w Części VI SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 13.3.3. SIWZ.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Nr Umowy: RPOP.04.01.00-16-0001/17-01 z dnia 27.09.2019 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – Zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.1 - Mała retencja
Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu ofertę składa się w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej na stronie BIP Zamawiającego.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100).

Nazwa części: Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących
Numer części: 2
Krótki opis:

2. Część 2 obejmuje:

Pompownia „Żelazna” wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi.

Wykonanie, dostawa, montaż i konstrukcja do umieszczenia 1 szt. tablicy informacyjnej i 1 szt. tablicy pamiątkowej.

Czas trwania: 18 miesięcy
Informacje dodatkowe:

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Miasto Opole i gmina Dąbrowa (m. Żelazna).

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Sytuacja gospodarcza i finansowa:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości:

Dla Części 1 – co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów zł 00/100);

Dla Części 2 – co najmniej 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy zł 00/100).

W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U.U.E.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawcy wykazują łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom(y) standardów:

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. pkt 10.5.2. ppkt 1. SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2. pkt 10.5.2. ppkt 2.-4. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.7.1. i 10.7.2 ppkt 2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa

W 10.7.2 ppkt 1. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10.8. SIWZ stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 10.5.2. ppkt 1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 10.7.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zdolności techniczne i zawodowe:

1) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) dla Części 1:

1 (jednego) zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę lub przebudowę wałów przeciwpowodziowych o długości minimum 5,0 km, w tym: co najmniej 3,0 km wałów przeciwpowodziowych klasy I,

Wymienione powyżej roboty budowlane mogą być wykazane łącznie w jednym zadaniu lub w maksymalnie dwóch zadaniach, z zastrzeżeniem, że podane długości wałów przeciwpowodziowych nie będą dzielone na mniejsze odcinki. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w razie wykazania wykonania robót budowlanych w 2 zadaniach obejmujących swym zakresem budowę lub przebudowę:

— wałów przeciwpowodziowych o długości minimum 5,0 km na jednym zadaniu, oraz

— wałów przeciwpowodziowych klasy I o długości minimum 3,0 km na drugim zadaniu.

Bądź też w razie wykazania wykonania robót budowlanych łącznie w 1 zadaniu obejmującym swym zakresem budowę lub przebudowę wałów przeciwpowodziowych o długości minimum 5,0 km, w tym: co najmniej 3,0 km wałów przeciwpowodziowych klasy I,

1 (jednego) zadania o wartości brutto co najmniej 4 000 000,00 zł lub 2 (dwóch) zadań o wartości brutto co najmniej 2 500 000,00 zł każde polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę lub przebudowę budowli hydrotechnicznej o konstrukcji żelbetowej takiej jak śluza na kanale lub rzece, jaz stały lub ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 6,0 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m, budowla upustowa lub budowla wpustowa.

b) dla Części 2:

1 (jednego) zadania o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 zł polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę lub przebudowę budowli hydrotechnicznej takiej jak pompownia, oczyszczalnia ścieków, elektrownia wodna, jaz stały lub ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 6,0 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub śluza na kanale lub rzece.

UWAGI:

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto poniżej oraz w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Minimalny poziom(y) standardów:

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu - c.d. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

2) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone wymagania:

a) dla Części 1:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Budowy

Wymagana liczba osób: 1

Kierownik Budowy musi posiadać:

Kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Oraz

Być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.).

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 8 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym minimum 3 lata w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Robót

Wymagana liczba osób: 2

Kierownik Robót musi posiadać:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, udzielone w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.)

Być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi (licząc od daty uzyskania uprawnień) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi (licząc od daty uzyskania uprawnień) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

b) dla Części 2:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń udzielone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń udzielone w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub inne wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019r./ poz. 1186 ze zm.)

Być zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Warunki realizacji umowy podane zostały w SIWZ oraz projektach umowy stanowiących Część II SIWZ dostępnych na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu - c.d. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Oraz

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), w tym minimum roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy na obiektach hydrotechnicznych.

Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Robót

Wymagana liczba osób: 1

Kierownik Robót musi posiadać:

Kwalifikacje zawodowe:

Minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi (licząc od daty uzyskania uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Procedura przyspieszona:

Zamawiający nie korzysta z procedury przyspieszonej.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu c.d. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Czas składania ofert: 11:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 3 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2020-02-25 📅
Czas otwarcia ofert: 13:00
Miejsce: Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl.
Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Dodatkowy okres gwarancji ponad wymagany minimalny 60 miesięcy
Kryterium jakości (waga): 20
Kryterium jakości (nazwa): Dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu
Kryterium jakości (waga): 10
Kryterium jakości (nazwa): Zwiększenie wysokości kary za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy
Cena (waga): 60

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: 5272825616
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: państwowa osoba prawna
Kontakt
Punkt kontaktowy: Magdalena Słowik
Dokumenty URL: https://wodypolskie.bip.gov.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

c.d. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

UWAGA!!!

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy i Kierowników Robót.

Poza wyżej wymienionym potencjałem kadrowym wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad wszystkimi pracami pozostałych branż występujących na niniejszym zamówieniu.

Doświadczenie liczone jest od daty uzyskania uprawnień budowlanych (dla osób, od których są wymagane uprawnienia).

Jeżeli wykonawca uzna, że zaproponowany skład personelu nie pozwala w pełni na zrealizowanie zamówienia, winien on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w ofercie.

Wykonawca zapewni pracę swojego personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby realizacja robót budowlanych była zgodna z Harmonogramem rzeczowo-finansowy. Wszelkie zmiany w składzie personelu kluczowego będą wymagały akceptacji Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 5 w Części VI SIWZ),

2. wykazu osób (wzór stanowi Załącznik nr 6 w Części VI SIWZ).

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840 📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587800 📠
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Informacje o terminach składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 28.1 SIWZ są:

— Odwołanie,

— Skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Pzp.

Z powodu braku miejsca w ogłoszeniu - Przesłanki wykluczenia wykonawcy:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4, pkt 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi Załącznik nr 7 w Części VI SIWZ,

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi Załącznik nr 8 w części VI SIWZ,

7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) – wzór stanowi Załącznik nr 9 w Części VI SIWZ.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2020/S 017-035351 (2020-01-20)

Dodatkowe informacje (2020-02-17)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego polderu „Żelazna” w Opolu polegająca na przebudowie istniejących urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rz. Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa (m. Żelazna). Inwestycja została podzielona przez inwestora na 2 etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I, który został podzielony na 2 następujące części: 1. część 1 – Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących; 2. część 2 – Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących. Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 📦

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-02-17 📅
Termin składania ofert: 2020-03-18 📅
Data publikacji: 2020-02-20 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 036-084358
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 017-035351
Numer Dz.U.-S: 36

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Inwestycja została podzielona przez inwestora na 2 etapy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I, który został podzielony na 2 następujące części:

1. część 1 – Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących;

2. część 2 – Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących.

Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Źródło: OJS 2020/S 036-084358 (2020-02-17)

Dodatkowe informacje (2020-03-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego polderu „Żelazna” w Opolu polegająca na przebudowie istniejących urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rz. Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa (m. Żelazna). Inwestycja została podzielona przez inwestora na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I, który został podzielony na dwie następujące części: 1. część 1 – budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących; 2. część 2 – przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących. Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-03-11 📅
Termin składania ofert: 2020-04-02 📅
Data publikacji: 2020-03-16 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 053-125322
Numer Dz.U.-S: 53

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Inwestycja została podzielona przez inwestora na dwa etapy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I, który został podzielony na dwie następujące części:

1. część 1 – budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących;

2. część 2 – przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących.

Źródło: OJS 2020/S 053-125322 (2020-03-11)

Dodatkowe informacje (2020-03-26)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego polderu „Żelazna” w Opolu polegająca na przebudowie istniejących urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rz. Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa (m. Żelazna). Inwestycja została podzielona przez Inwestora na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I, który został podzielony na dwie następujące części: 1. część 1 – Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących; 2. część 2 – Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących. Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-03-26 📅
Termin składania ofert: 2020-05-05 📅
Data publikacji: 2020-03-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 063-150228
Numer Dz.U.-S: 63

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis: Inwestycja została podzielona przez Inwestora na dwa etapy.
Źródło: OJS 2020/S 063-150228 (2020-03-26)

Dodatkowe informacje (2020-04-28)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-04-28 📅
Termin składania ofert: 2020-05-15 📅
Data publikacji: 2020-04-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 085-200454
Numer Dz.U.-S: 85
Źródło: OJS 2020/S 085-200454 (2020-04-28)

Dodatkowe informacje (2020-05-12)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-05-12 📅
Termin składania ofert: 2020-05-28 📅
Data publikacji: 2020-05-14 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 094-223689
Numer Dz.U.-S: 94
Źródło: OJS 2020/S 094-223689 (2020-05-12)

Dodatkowe informacje (2020-05-13)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego polderu „Żelazna” w Opolu polegająca na przebudowie istniejących urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rz. Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa (m. Żelazna). Inwestycja została podzielona przez Inwestora na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I, który został podzielony na dwie następujące części: 1. część 1 – budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących; 2. część 2 – przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących. Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-05-13 📅
Termin składania ofert: 2020-05-29 📅
Data publikacji: 2020-05-15 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 095-226127
Numer Dz.U.-S: 95
Źródło: OJS 2020/S 095-226127 (2020-05-13)

Dodatkowe informacje (2020-05-19)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-05-19 📅
Termin składania ofert: 2020-06-23 📅
Data publikacji: 2020-05-25 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 100-239205
Numer Dz.U.-S: 100
Informacje dodatkowe

W pkt IV.2.7) Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: dodaje się zapis: Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. W tym celu należy uruchomić link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcyNjZhZTMtMzRhZS00ZjNlLWJlOWYtMzIwODRmYTE1ODNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%222647cc09-e1a8-4a71-b002-41427ddbc401%22%7d (link do transmisji on-line zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji pozostałych dokumentów zamówienia).

Źródło: OJS 2020/S 100-239205 (2020-05-19)

Dodatkowe informacje (2020-06-09)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-06-09 📅
Termin składania ofert: 2020-06-25 📅
Data publikacji: 2020-06-11 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 112-271094
Numer Dz.U.-S: 112
Źródło: OJS 2020/S 112-271094 (2020-06-09)

Dodatkowe informacje (2020-06-23)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego polderu „Żelazna” w Opolu polegająca na przebudowie istniejących urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rz. Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa (m. Żelazna). Inwestycja została podzielona przez inwestora na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I, który został podzielony na dwie następujące części: 1. część 1 – Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących; 2. część 2 – Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących. Etap II dotyczył będzie przebudowy wału przy rzece Odrze i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-06-23 📅
Termin składania ofert: 2020-06-30 📅
Data publikacji: 2020-06-25 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 121-294235
Numer Dz.U.-S: 121
Źródło: OJS 2020/S 121-294235 (2020-06-23)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020-12-07)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 112259632.05 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59 A
Kod pocztowy: 00-848

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-12-07 📅
Data publikacji: 2020-12-11 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 242-595653
Numer Dz.U.-S: 242
Informacje dodatkowe

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

zakres 1:

1. wał polderowy „Polder Żelazna” – km 4+130–5+117 (o całkowitej długości L=987 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi;

2. wał polderowy „Opole” (o całkowitej długości L = 2 448 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi;

3. wał polderowy i wał polderowy zamykający „Sławice–Żelazna” (o całkowitej długości L = 4 382 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi;

4. wał polderowy zamykający „Żelazna” (o całkowitej długości L = 3 254 m) wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi;

zakres 2:

wykonanie, dostawa, montaż i konstrukcje do umieszczenia 2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. tablic pamiątkowych.

aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 w części VI SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 3 w części VI SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 13.3.3 SIWZ.

Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Nr umowy: RPOP.04.01.00-16-0001/17-01 z dnia 27 września 2019 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IV – Zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 – Mała retencja.
Informacje dodatkowe:

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony zł 00/100).

Krótki opis:

pompownia „Żelazna” wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi;

wykonanie, dostawa, montaż i konstrukcja do umieszczenia 1 szt. tablicy informacyjnej i 1 szt. tablicy pamiątkowej.

Informacje dodatkowe:

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 270 000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: miasto Opole i gmina Dąbrowa (m. Żelazna).

Procedura
Procedura przyspieszona:

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu cd. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji – Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Dodatkowy okres gwarancji ponad wymagany minimalny: 60 miesięcy
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy ponad doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2020-12-02 📅
Nazwa: Etp s.a.
Adres pocztowy: ul. Siemianowicka 5A
Miasto pocztowe: Katowice
Kod pocztowy: 40-301
Kraj: Polska 🇵🇱
Całkowita wartość zamówienia: 52323285.65 PLN 💰
Nazwa: „Naviga-Stal” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 18
Miasto pocztowe: Kiełczów
Kod pocztowy: 55-093
Całkowita wartość zamówienia: 6667941.83 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 7
6

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Magdalena Bergiel

Odniesienie
Informacje dodatkowe

cd. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji – Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierowników robót.

Wykonawca zapewni pracę swojego personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z umowy i tak, aby realizacja robót budowlanych była zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszelkie zmiany w składzie personelu kluczowego będą wymagały akceptacji Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych (wzór stanowi Załącznik nr 5 w części VI SIWZ);

2. wykazu osób (wzór stanowi Załącznik nr 6 w części VI SIWZ).

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Informacje o terminach składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

— odwołanie,

— skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Pzp.

Z powodu braku miejsca w ogłoszeniu – przesłanki wykluczenia wykonawcy:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–4, pkt 8 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi Załącznik nr 8 w części VI SIWZ;

7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) – wzór stanowi Załącznik nr 9 w części VI SIWZ.

Źródło: OJS 2020/S 242-595653 (2020-12-07)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (>20)

Budowa obiektów inżynierii wodnej (13)

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (3)

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (1)

Konserwacja tam przeciwpowodziowych