Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia

Gmina Miękinia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia, w tym: a) Część I - wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Miękinia” b) Część II – wykonanie usługi: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia”

Termin

Termin składania ofert wynosił 2024-09-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2024-07-17.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto? Co? Gdzie?
Historia zamówień
Data Dokument
2024-07-17 Ogłoszenie o zamówieniu
2024-08-22 Ogłoszenie o zamówieniu
2024-09-18 Ogłoszenie o zamówieniu
2024-10-01 Ogłoszenie o zamówieniu
2024-10-15 Ogłoszenie o zamówieniu
2025-03-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-07-17)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia
Numer referencyjny: ZP.271.06.2024
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia, w tym: a) Część I - wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Miękinia” b) Część II – wykonanie usługi: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia”
Pokaż więcej
Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Produkty/usługi: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 📦
Dodatkowy charakter zamówienia: Usługi
Informacje o działkach
Niniejsze zamówienie podzielone jest na części ✅
Maksymalna liczba partii, która może zostać przyznana jednemu oferentowi: 1
Oferty mogą być składane na maksymalną liczbę części: 1

1️⃣
Tytuł: Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Miękinia
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ✅
Opis zamówienia:
Planowana infrastruktura będzie służyła uzbrojeniu obszarów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) - Podstrefa Miękinia. Powierzchnia obszarów przemysłowych wynosi ok. 200 ha. Zakres inwestycji, oprócz robót budowlanych, obejmuje także projektowanie Zakres rzeczowy stanowią: 1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby obsługi SAG LSSE a) Budowa sieci wodociągowej wody uzdatnionej pozwalającej stworzyć sieć połączeń pomiędzy istniejącymi i projektowanymi zakładami produkcji wody umożliwiającej bezawaryjne zasilanie zakładów produkcyjnych w strefie aktywności gospodarczej LSSE b) Budowa kanalizacji odprowadzających ścieki ze strefy aktywności gospodarczej LSSE na nową oczyszczalnię wraz z budową systemu monitorującego pracę sieci pozwalającego na bezpieczne i bezawaryjne transportowanie ścieku. Obecnie szacuje się, że średnica rurociągu kanalizacji będzie miała w jednym przypadku 300 mm, w drugim w zakresie od 180 mm do 300 mm. Ostateczna średnica zostanie dobrana przez projektanta na podstawie obliczeń technicznych. Prace będą obejmowały projektowanie, prace przygotowawcze oraz wykonawstwo. 2. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w gminie Miękinia wraz z zagospodarowaniem terenu umożliwiającym pełną obsługę obiektu w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowywania osadów pościekowych. Ciąg technologiczny będzie składał się z części ściekowej i osadowej. Obiekt będzie umożliwiał oczyszczanie ścieków powstających w zakładach przemysłowych na terenie strefy aktywności gospodarczej. Chodzi zarówno o ścieki typowo przemysłowe,jak i ścieki socjalne generowane przez zatrudnionych pracowników. Ponadto wybudowana zostanie instalacja umożliwiająca utylizację osadów ściekowych oraz kanał zrzutowy z retencją awaryjną ścieku oczyszczonego do odprowadzalnika. Przewiduje się przepustowość oczyszczalni na poziomie około 6,5 tys. m3 na dobę. Prace będą obejmowały projektowanie, prace przygotowawcze, obiekty technologiczne, urządzenia, drogi wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, sieci międzyobiektowe, niezbędne instalacje i doprowadzenie mediów.
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000,00 złotych (jeden milion złotych 00/100).
Dodatkowe produkty/usługi:
+ jeszcze 5
Czas trwania
Data końcowa: 2027-09-30 📅
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Okres gwarancji jakości
Kryterium jakości (waga): 40
Cena ✅
Cena (waga): 60
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001

2️⃣
Tytuł: Wykonanie usługi: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy Miękinia”
Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi związane z nadzorem inwestorskim nad Robotami i zarządzaniem Kontraktami na Roboty wymienionymi powyżej. Usługi będą obejmowały wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty, wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo Budowlane, sporządzanie raportów, rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktów na Roboty i całego Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w SWZ
Pokaż więcej
Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Rodzaj umowy: Usługi
Produkty/usługi: Usługi zarządzania budową 📦
Dodatkowe produkty/usługi:
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Kryterium nr 2 - do oceny ofert będzie brane doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu wskazane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna następującą ilość punktów: 1. nadzór nad realizacją jednego projektu od rozpoczęcia robót do wykonania zadania – 0 pkt 2. nadzór nad realizacją dwóch projektów od rozpoczęcia robót do wykonania zadania – 20 pkt 3. nadzór nad realizacją trzech i więcej projektów od rozpoczęcia robót do wykonania zadania – 40 pkt projekt – rozumieć należy zgodnie ze wskazaniem w warunku udziału w postępowaniu dot. doświadczenia Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (budowie lub przebudowie lub rozbudowie (od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego lub przejęcia przez zamawiającego) co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o wielkości co najmniej 10 000 RLM)
Tytuł
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0002
Opis
Miejsce wykonania: Wrocławski 🏙️
Zakres zamówienia
Dodatkowe produkty/usługi:
Opis
Kraj: Polska 🇵🇱

Procedura
Rodzaj procedury
Procedura otwarta ✅
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-09-27 09:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-09-27 12:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce): Otwarcie ofert następuje poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 120 dni
Warunki przetargu
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Wymagane jest zabezpieczenie ✅
Data otwarcia: 2024-09-27 12:00:00 📅
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Pokaż więcej
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowana będzie płatność elektroniczna ✅
Kryteria przyznawania nagród
Rodzaj wagi: Waga (wartość procentowa, dokładna)
Warunki przetargu
Umowa zawiera warunki realizacji ✅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 100 000 000,00 złotych (sto milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 50 000 000,00 złotych (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie.
Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 15 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył: 1. co najmniej jedną usługę projektowania budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d, o wartości prac projektowych nie mniej niż 3 000 000 zł brutto wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. co najmniej dwie usługi polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym co najmniej jedna o długości nie mniej niż 25 km wraz z co najmniej 2 pompowniami ścieków. 3. co najmniej jedną robotę budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50 000 000 zł brutto. 4. co najmniej dwie roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym co najmniej jedna o długości nie mniej niż 25 km wraz z co najmniej 2 pompowniami ścieków. Zamawiający uzna również spełnienie ww. warunków przez Wykonawcę, który wykaże, że w wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył roboty w ramach jednej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Pokaż więcej
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami do pełnienia…
… funkcji: 1. Przedstawiciel Wykonawcy - jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w branży budowlanej przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski. 2. Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej (oczyszczalnia) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d każda. 3. Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej (sieci) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda. 4. Projektant w specjalności instalacyjnej elektrycznej i AKPiA- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jeden projekt, na podstawie którego wykonano i oddano do użytkowania budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych lub przemysłowych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d. 5. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d. 6. Projektant w specjalności drogowej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń. 7. Projektant branży hydrotechnicznej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń. 8. Projektant w branży telekomunikacyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym przy projektowaniu co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 5 km; 9. Kierownik budowy (oczyszczalnia) – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia lub uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jedną budowę/rozbudowę/przebudowę w zakres której wchodziło wykonanie co najmniej następujących obiektów i urządzeń: nowy reaktor biologiczny, osadników, sieci międzyobiektowych, budynku/budynków, układu napowietrzania, instalacji elektrycznych i akpia, drogami i placami, zagospodarowaniem terenu na oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 złotych brutto. 10. Kierownik budowy (sieci)– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda. 11. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d.
… funkcji (cd.) 12. Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych (oczyszczalnia) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w tym jednej oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d. 13. Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych (sieci) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda. 14. Kierownik robót w branży konstrukcyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qśrd co najmniej 5000m3/d; 15. Kierownik robót drogowych - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń. 16. Kierownik robót w branży hydrotechnicznej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: hydrotechnicznej; 17. Kierownik robót w branży telekomunikacyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: teletechnicznej oraz doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 5 km; 18. Kierownik rozruchu technologicznego - jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty i/lub kierownika rozruchu/ technologa, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jednej oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 złotych brutto
Warunki uczestnictwa
Wymagane depozyty i gwarancje:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 5% łącznej ceny brutto podanej w ofercie (w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych). Szczegółowe postanowienia odnośnie zabezpieczenia zawiera SWZ
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je:
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy. Projekt Umowy zawiera również warunki jej zmian
Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy. Projekt Umowy zawiera również warunki jej zmian
Warunki uczestnictwa
Podstawa wykluczenia:
Aktywami zarządza likwidator
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
Działalność gospodarcza jest zawieszona
+ jeszcze 15
Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego
Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Korupcja
Nadużycia
Niewypłacalność
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
Płatność podatków
Udział w organizacji przestępczej
Układ z wierzycielami
Upadłość
Opis przesłanek wykluczenia:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub…
… nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
… nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
Nadużycie finansowe - Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).
Pokaż więcej
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub…
… nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
… nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
… nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności…
… podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
… składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?
Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?
Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?
Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?
Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego. Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia
Pokaż więcej

Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy
Nazwa: Gmina Miękinia
Krajowy numer rejestracyjny: 931935046
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 41
Kod pocztowy: 55-330
Miasto pocztowe: Miękinia
Region: Wrocławski 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
Punkt kontaktowy: Daniel Luchowski
E-mail: zamowienia@miekinia.pl 📧
Telefon: +48 717359243 📞
Fax: +48 717336400 📠
URL: https://bip.miekinia.pl/ 🌏
Adres profilu nabywcy: https://ezamowienia.gov.pl 🌏
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Główna działalność
Ogólne usługi publiczne
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 🌏
Adres URL uczestnictwa: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 🌏
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Miękini jest: Burmistrz Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pan Dawid Kaszuba – RODOSTAR e-mail iod@miekinia.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym: - na etapie trwającego postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, - po zakończeniu postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków: - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, - o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem: - ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, - ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, - ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu ofertowym.
Pokaż więcej
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowy numer rejestracyjny: 010828091
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Kod pocztowy: 02-676
Miasto pocztowe: Warszawa
Region: Miasto Warszawa 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587800 📠
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio 🌏
Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi MŚP. 2.Odwołanie przysługuje na:niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy; 3.Odwołanie zawiera: -imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); -nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego; -numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; -numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; -określenie przedmiotu zamówienia; -wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; -wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy; -żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; -wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; -podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; -wykaz załączników. 4.Do odwołania dołącza się: -dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; -dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu; -dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. 6.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7.Odwołanie wnosi się w terminach: -10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; -10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. Un. Eu. lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; -Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.7.1. i 23.7.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. -Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: -30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; -6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz. Urz. Un. Eu. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
Pokaż więcej
Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2024-07-19Z 📅
Źródło: OJS 2024/S 140-435107 (2024-07-17)
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-08-22)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-10-04 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-10-04 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2024-10-04 11:30:00 📅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
2.3. O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 100.000.000,00 złotych (sto milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 2.3.2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 50.000.000,00 złotych (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie.
Pokaż więcej
Zdolności techniczne i zawodowe
2.4.1. O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który w okresie ostatnich okresie ostatnich 15 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył: 2.4.1.1. co najmniej jedną usługę projektowania budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 2.4.1.2. co najmniej dwie usługi polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym co najmniej jedna o długości nie mniej niż 20 km wraz z co najmniej 2 pompowniami ścieków; 2.4.1.3. co najmniej jedną robotę budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50 000 000 zł brutto 2.4.1.4. co najmniej dwie roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej, w tym co najmniej jedna o długości nie mniej niż 20 km wraz z co najmniej 2 pompowniami ścieków.” 2.4.1.5 co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującej wybudowanie łącznie następujących nowych obiektów na oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d: komora fermentacyjna o pojemności co najmniej 1000m3 z ujęciem biogazu, odsiarczalnia biogazu, zbiornik biogazu, układ kogeneracji na oczyszczalni ścieków o wielkości co najmniej 20 000 RLM Zamawiający uzna również spełnienie ww. warunków przez Wykonawcę, który wykaże, że w wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył roboty w ramach jednej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Pokaż więcej
2.4.2. Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: 2.4.2.1. Przedstawiciel Wykonawcy - jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w branży budowlanej przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski; 2.4.2.2. Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej (oczyszczalnia) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d każda; 2.4.2.3. Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej (sieci) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda; 2.4.2.4. Projektant w specjalności instalacyjnej elektrycznej i AKPiA- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jeden projekt, na podstawie którego wykonano i oddano do użytkowania budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych lub przemysłowych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.5. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.6. Projektant w specjalności drogowej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń; 2.4.2.7. Projektant branży hydrotechnicznej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń; 2.4.2.8. Projektant w branży telekomunikacyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym przy projektowaniu co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 5 km; 2.4.2.9. Kierownik budowy (oczyszczalnia) – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia lub uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jedną budowę/rozbudowę/przebudowę w zakres której wchodziło wykonanie co najmniej następujących obiektów i urządzeń: nowy reaktor biologiczny, osadników, sieci międzyobiektowych, budynku/budynków, układu napowietrzania, instalacji elektrycznych i akpia, drogami i placami, zagospodarowaniem terenu na oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 złotych brutto; 2.4.2.10. Kierownik budowy (sieci)– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda; 2.4.2.11. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d;
Pokaż więcej
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami do pełnienia funkcji (cd.) 2.4.2.12. Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych (oczyszczalnia) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w tym jednej oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.13. Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych (sieci) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda; 2.4.2.14. Kierownik robót w branży konstrukcyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.15. Kierownik robót drogowych - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń; 2.4.2.16. Kierownik robót w branży hydrotechnicznej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: hydrotechnicznej; 2.4.2.17. Kierownik robót w branży telekomunikacyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: teletechnicznej oraz doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 5 km; 2.4.2.18. Kierownik rozruchu technologicznego - jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty i/lub kierownika rozruchu/ technologa, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jednej oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 złotych brutto W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 2.4.3. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę (maksymalnie dwóch funkcji) pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.
Pokaż więcej

Instytucja zamawiająca
Komunikacja
Dokumenty URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5744b86c-7001-4a8a-ac15-542bd0ba24b1 🌏

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2024-08-23Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 435107-2024
Źródło: OJS 2024/S 164-506106 (2024-08-22)
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-09-18)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-10-16 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-10-16 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2024-10-16 11:30:00 📅

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Kryterium kwalifikacji: Referencje dotyczące określonych prac
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
2.4.1. O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który w okresie ostatnich okresie ostatnich 15 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył: 2.4.1.1. co najmniej jedną usługę projektowania budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 2.4.1.2. co najmniej dwie usługi polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym co najmniej jedna o długości nie mniej niż 20 km wraz z co najmniej 2 pompowniami ścieków; 2.4.1.3. co najmniej jedną robotę budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50 000 000 zł brutto 2.4.1.4. co najmniej dwie roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej, w tym co najmniej jedna o długości nie mniej niż 20 km wraz z co najmniej 2 pompowniami ścieków.” 2.4.1.5. co najmniej następujące nowe obiekty na oczyszczalni/ach ścieków o przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d i wielkości co najmniej 20 000 RLM: komora fermentacyjna o pojemności co najmniej 1000m3 z ujęciem biogazu, odsiarczalnia biogazu, zbiornik biogazu, układ kogeneracji na oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektów w ramach maksymalnie dwóch umów/zamówień. Zamawiający uzna również spełnienie ww. warunków przez Wykonawcę, który wykaże, że w wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył roboty w ramach jednej umowy (np. zaprojektuj i buduj). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie
Pokaż więcej
Kryterium kwalifikacji: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
2.4.2. Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: 2.4.2.1. Przedstawiciel Wykonawcy - jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w branży budowlanej przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski; 2.4.2.2. Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej (oczyszczalnia) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d każda; 2.4.2.3. Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej (sieci) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda; 2.4.2.4. Projektant w specjalności instalacyjnej elektrycznej i AKPiA- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków. Doświadczenie musi obejmować co najmniej jeden projekt, na podstawie którego wykonano i oddano do użytkowania budowę/rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych lub przemysłowych o wydajności RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.5. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.6. Projektant w specjalności drogowej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń; 2.4.2.7. Projektant branży hydrotechnicznej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń; 2.4.2.8. Projektant w branży telekomunikacyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym przy projektowaniu co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 5 km; 2.4.2.9. Kierownik budowy (oczyszczalnia) – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków, obejmujących łącznie budowę co najmniej następujących obiektów wraz z montażem przewidzianych dla nich urządzeń i infrastruktury: reaktorów biologicznych, osadników wtórnych, sieci międzyobiektowych, budynku/budynków, stacji dmuchaw, wraz z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych i akpia. Zamawiający dopuszcza także przebudowę lub rozbudowę ww. obiektów pod warunkiem, że roboty dla każdego z obiektów obejmowały co najmniej: wykonanie robót ziemnych, wykonanie robót konstrukcyjnych (zbrojenie i wylewanie betonu na budowie), instalacje kompletnego nowego wyposażenia technologicznego wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i automatyki oraz roboty wykończeniowe. Co najmniej jedna usługa dotyczyła oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności RLM powyżej 20 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d, o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000,00 złotych brutto; 2.4.2.10. Kierownik budowy (sieci)– jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda; 2.4.2.11. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jednego zamówienia, polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d;
Pokaż więcej
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami do pełnienia funkcji (cd.): 2.4.2.12. Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych (oczyszczalnia) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w tym jednej oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.13. Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych (sieci) - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km każda; 2.4.2.14. Kierownik robót w branży konstrukcyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qśrd co najmniej 5000m3/d; 2.4.2.15. Kierownik robót drogowych - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń; 2.4.2.16. Kierownik robót w branży hydrotechnicznej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: hydrotechnicznej; 2.4.2.17. Kierownik robót w branży telekomunikacyjnej - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: teletechnicznej oraz doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci światłowodowej o długości co najmniej 5 km; 2.4.2.18. Kierownik rozruchu technologicznego - jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty i/lub kierownika rozruchu/ technologa, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jednej oczyszczalni ścieków dla RLM powyżej 50 000 oraz przepustowości Qśrd co najmniej 5000m3/d o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 złotych brutto W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 2.4.3. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę (maksymalnie dwóch funkcji) pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.
Pokaż więcej
Kryterium kwalifikacji: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który: 2.3.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 100.000.000,00 złotych (sto milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki w/w Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Pokaż więcej

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 506106-2024
Źródło: OJS 2024/S 184-566874 (2024-09-18)
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-10-01)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-10-23 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-10-23 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2024-10-23 11:30:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2024-10-03Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 566874-2024
Źródło: OJS 2024/S 193-596570 (2024-10-01)
Ogłoszenie o zamówieniu (2024-10-15)
Procedura
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-10-31 11:00:00 📅
Warunki otwarcia ofert: 2024-10-31 11:30:00 📅
Warunki przetargu
Data otwarcia: 2024-10-31 11:30:00 📅

Informacje uzupełniające
Informacje o ogłoszeniu
Preferowana data publikacji: 2024-10-16Z 📅

Zmiany
Inne informacje dodatkowe
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Informacje o modyfikacjach
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 596570-2024
Źródło: OJS 2024/S 202-625781 (2024-10-15)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2025-03-10)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 249 894 400 PLN 💰
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (najwyższa oferta): 271 315 432 💰
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (najniższa oferta): 247 470 000 💰

Udzielenie zamówienia

1️⃣
Udzielono zamówienia/części zamówienia ✅
Procedury odwoławcze
Liczba odwołujących się: 1
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0001
Numer umowy: Kontrakt nr 83/2025
Data zawarcia umowy: 2025-03-07 📅
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw spoza UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Najwyższa oferta: 271 315 432 💰
Najniższa oferta: 247 470 000 💰
Całkowita wartość umowy/działki: 247 470 000 PLN 💰
Oferta została sklasyfikowana
Miejsce na liście zwycięzców: 1
Identyfikator oferty: Oferta nr 4
Informacje o podwykonawstwie
Opis:
Część prac projektowych - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o 52-010 Wrocław, ul Opolska 11-19 lok. 1; Roboty elektryczne, akpia - Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o. ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław; Część prac projektowych, część robót konstrukcyjno-budowlanych, część robót instalacyjnych sanitarnych, część robót technologicznych, zęść robót drogowych, roboty telekomunikacyjne - podwykonawcy nie są znani
Pokaż więcej
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001
Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom:
Część prac projektowych - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o 52-010 Wrocław, ul Opolska 11-19 lok. 1; Roboty elektryczne, akpia - Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o. ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław; Część prac projektowych, część robót konstrukcyjno-budowlanych, część robót instalacyjnych sanitarnych, część robót technologicznych, zęść robót drogowych, roboty telekomunikacyjne - podwykonawcy nie są znani
Pokaż więcej
Zamówienie zostanie prawdopodobnie zlecone podwykonawcom ✅
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: Inżynieria Rzeszów S.A.
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Inżynieria Rzeszów S.A.
Krajowy numer rejestracyjny: 8130333974
Adres pocztowy: ul. Podkarpacka 59a
Kod pocztowy: 35-082
Miasto pocztowe: Rzeszów
Region: Rzeszowski 🏙️
Kraj: Polska 🇵🇱

2️⃣
Numer identyfikacyjny działki: LOT-0002
Informacje o przetargach
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Najwyższa oferta: 2550128.3 💰
Najniższa oferta: 2 424 400 💰
Całkowita wartość umowy/działki: 2 424 400 PLN 💰
Identyfikator oferty: Oferta nr 3
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0002
Informacje o przetargach
Nazwa strony oferującej: ENVI KONSULTING Marek Gazda, Lucyna Stecuła spółka cywilna
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: ENVI KONSULTING Marek Gazda, Lucyna Stecuła spółka cywilna
Krajowy numer rejestracyjny: 7471917575
Adres pocztowy: ul. Jana Brzechwy 3
Kod pocztowy: 49-305
Miasto pocztowe: Brzeg
Region: Opolski 🏙️
Źródło: OJS 2025/S 049-158564 (2025-03-10)
Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕
Powiązane wyszukiwania 🔍
Region:
Polska Makroregion południowo-zachodni Dolnośląskie Wrocławski Makroregion województwo mazowieckie Warszawski stołeczny
Dostawcy:
ENVI KONSULTING Marek Gazda, Lucyna... Inżynieria Rzeszów S.A.
Produkty/usługi:
Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia... Roboty budowlane w zakresie budowy... Roboty budowlane w zakresie budowy... Ogólne roboty budowlane związane z budową... Roboty budowlane w zakresie budowy... Roboty w zakresie konstruowania,... Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg Roboty w zakresie budowy dróg Roboty w zakresie instalowania, wydobycia...